建设工程房屋拆迁合同

有关拆迁房屋合同范本6篇篇1甲方（拆迁方）：______________________乙方（被拆迁方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方拆迁乙方房屋事宜达成如下协议：一、合同背景因城市建设需要，甲方依法对乙方的房屋进行拆迁。

乙方在充分了解相关法律法规及政策的前提下，同意接受甲方的拆迁安排。

二、房屋拆迁范围及内容1. 甲方负责拆迁乙方位于_____________（具体地址）的房屋及相关附属设施。

2. 乙方同意接受甲方对上述房屋及设施的拆迁，并配合甲方完成拆迁工作。

三、拆迁补偿与安置1. 甲方按照国家和地方的相关规定，对乙方进行货币补偿，具体补偿金额以双方签署的补偿协议为准。

2. 除货币补偿外，甲方还负责为乙方提供安置房屋或周转房屋，具体事宜另行签订协议。

四、拆迁期限及进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内搬离拆迁房屋，并保证房屋空置。

2. 甲方在乙方搬离后______日内完成拆迁工作，并按照约定支付补偿款项。

五、双方责任与义务1. 甲方应确保拆迁工作的合法性和安全性，遵守相关法律法规和政策。

2. 乙方应配合甲方完成拆迁工作，确保按时搬离，并不得在拆迁范围内擅自搭建或增加设施。

3. 双方应共同遵守合同约定，履行各自义务。

六、违约责任及纠纷解决方式1. 若一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因合同履行发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

八、附则甲方（签字盖章）：______________________日期：_____________乙方（签字盖章）：______________________日期：_____________篇2甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方拆迁乙方房屋事宜达成以下协议：一、拆迁标的1. 甲方依法取得拆迁许可证，对乙方位于______的房屋进行拆迁。

房屋拆除合同标准范文委托人：（以下简称甲方）受托人：司（以下简称乙方）因国家城市规划建设需要，现对____区地段，住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁.现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质.为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，签订如下协议：一、乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。

二、乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。

三、乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。

四、甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按5m2收取拆除残值，并由乙方向甲方上交拆除保证金壹万元整。

在拆除工作按期、按质完毕后，退还乙方。

五、拆除期限为：____年____月____日至____年____月____日。

实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。

六、拆除房屋施工现场的安全责任人为和李卫清，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。

乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，消除一切不安全因素。

在拆除施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

七、危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。

八、乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。

九、乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。

十、在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。

十一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。

未完工部分，乙方须按5元/㎡的标准向乙方支付违约金。

以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。

有关建设工程拆迁房屋合同5篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景1. 根据国家相关法律法规的规定，甲方在进行城市建设和其他公共设施建设项目时，需对乙方位于_______________（地址）的房屋进行拆迁。

2. 乙方房屋的基本信息：房屋所有权人为乙方，房屋位于_______________（具体地址），建筑面积为_______平方米，用途为_______。

二、拆迁补偿1. 甲方应按照国家法律法规及地方政府规定的标准，对乙方进行拆迁补偿。

补偿方式包括：一次性货币补偿、房屋置换等。

具体补偿标准详见附件一。

2. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁，并交付房屋及钥匙等相关物品。

甲方在乙方完成搬迁后，应及时支付补偿款项。

三、拆迁安置1. 甲方应负责为乙方提供合法的安置用房，确保乙方的居住条件不低于原居住条件。

2. 安置用房的位置、面积、质量标准等应符合国家法律法规及地方政府的规定。

具体安置方案详见附件二。

四、拆迁时限及程序1. 甲方应在合同签订后，按照法律法规及本合同约定的程序和时间进行拆迁工作。

2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方规定的期限完成搬迁，并交付房屋。

3. 双方应共同委托第三方机构对拆迁房屋进行评估，确定补偿金额。

评估机构的选择应遵循公平、公正、公开的原则。

五、产权注销及手续办理1. 乙方应在规定的期限内办理房屋产权注销手续，并提交相关证明材料。

2. 甲方应协助乙方办理产权注销手续，并提供必要的支持和帮助。

3. 甲方在完成拆迁补偿及安置工作后，应及时办理相关手续，确保乙方的合法权益得到保障。

六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间、程序和标准进行拆迁补偿和安置工作，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方未按照本合同约定的时间完成搬迁并交付房屋，应承担违约责任，并支付违约金。

拆迁协议书模板6篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方进行拆迁补偿事宜达成如下协议：一、协议背景因甲方项目建设需要，需在乙方所在地进行拆迁。

经双方友好协商，就拆迁补偿事宜达成以下协议。

二、拆迁范围及内容1. 拆迁范围：具体地址、范围详见本协议附件之《拆迁红线图》。

2. 拆迁内容：包括但不限于房屋、建筑物、构筑物、附属设施及其他地上附着物的拆迁。

三、拆迁补偿原则1. 依法依规进行补偿，确保乙方合法权益。

2. 遵循公平、公正、公开原则，确保补偿标准合理。

3. 补偿方式包括货币补偿和产权置换两种方式，由乙方自愿选择。

四、拆迁补偿方式及标准1. 货币补偿：（1）房屋补偿：根据房屋结构、面积等因素，按照当地房地产市场评估价值进行补偿。

（2）其他地上附着物补偿：根据具体情况，按照当地市场价格进行补偿。

2. 产权置换：（1）甲方提供安置房进行置换，置换面积不低于原房屋面积。

（2）其他地上附着物按照市场评估价值进行货币补偿。

具体补偿标准及方式详见本协议附件之《拆迁补偿方案》。

五、拆迁期限及安置方式1. 乙方应在协议签订后XX日内完成搬迁，并将房屋及其他地上附着物交付甲方处理。

2. 产权置换的，甲方应在乙方搬迁完毕并交付房屋后XX个月内提供安置房。

3. 甲方提供的安置房应符合国家相关标准，并办理相关产权证明。

六、双方责任与义务1. 甲方应按时支付拆迁补偿款，并提供符合约定的安置房。

2. 乙方应按时搬迁，并交付房屋及其他地上附着物。

3. 双方应遵守相关法律法规，履行各自义务。

七、违约责任1. 若甲方未按时支付拆迁补偿款或提供安置房，应承担违约责任，并支付违约金。

2. 若乙方未按时搬迁，应承担违约责任，并支付违约金。

八、争议解决因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

有关建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁方）：_________________[公司名称]地址：_________________________法定代表人：_____________________联系方式：_______________________乙方（被拆迁方）：_________________[业主姓名]住址：___________________________联系方式：_______________________鉴于甲方因建设工程需要，需对乙方房屋进行拆迁，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就房屋拆迁及补偿事宜达成如下协议：一、拆迁房屋基本情况1. 乙方房屋位于_____________________（详细地址），建筑面积为______平方米，用途为住宅/商业（根据实际情况填写）。

二、拆迁原因及期限1. 因甲方承担的建设工程需要，需对乙方房屋进行拆迁。

2. 拆迁工作自本协议签订之日起开始，预计完成期限为______年______月______日之前。

三、拆迁补偿及安置方案1. 甲方应按照国家和地方有关拆迁补偿的规定，对乙方进行公平合理的补偿。

补偿方式包括一次性货币补偿和产权置换两种方式供乙方选择。

具体选择方式由乙方确定。

2. 一次性货币补偿标准：按照当地房屋市场价格计算，具体金额由双方协商确定。

甲方在拆迁完成后______日内支付完毕。

产权置换标准：甲方提供与拆迁房屋面积相等或相近的新房作为置换，办理相关产权手续。

3. 乙方生活安置问题：甲方负责提供乙方过渡性住房或支付相应的租房费用，保证乙方在拆迁期间的生活需要。

过渡期限为______个月。

4. 其他补偿费用：包括但不限于搬家费用、临时安置费用等，由双方根据实际情况协商确定。

四、房屋权属及证件处理1. 甲方负责办理拆迁房屋的注销登记手续。

2. 产权置换的，甲方应在办理完置换房屋的所有手续后通知乙方，并协助乙方办理新房产的权属证书。

建设工程房屋拆迁合同7篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程，需拆除乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及补偿方式1. 甲方根据建设工程的需要，需拆除乙方位于__________的房屋及相关设施。

2. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。

补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿两种方式。

具体补偿金额或置换房屋的面积、位置等，由双方协商确定。

二、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁。

具体搬迁期限由双方协商确定。

2. 乙方应确保在搬迁过程中，人员及财产安全。

如有损坏或人员伤亡，甲方应依法承担相应的法律责任。

3. 乙方搬迁后，应及时将房屋及相关设施交付甲方进行拆除。

三、拆迁后安置及补偿款支付1. 甲方应确保乙方在拆迁后的安置问题得到妥善解决。

具体安置方案由双方协商确定。

2. 补偿款的支付方式和时间，由双方按照公平、合理的原则约定。

一般情况下，补偿款应在乙方完成搬迁并交付房屋后一定时间内支付。

四、双方责任及义务1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁过程的合法性和公正性。

2. 乙方应积极配合甲方的拆迁工作，按时搬迁并交付房屋。

3. 双方应共同保护好拆迁现场，防止事故发生。

4. 双方应妥善处理好拆迁过程中的纠纷和争议，避免影响拆迁进度。

五、违约责任及处理方式1. 若甲方违反合同约定，未按时支付补偿款或未妥善解决乙方安置问题，应承担违约责任，赔偿乙方相应损失。

2. 若乙方未按约定时间搬迁并交付房屋，应承担违约责任，并承担因违约给甲方造成的损失。

3. 若双方在履行合同中发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，可提交有关部门仲裁或向人民法院起诉。

六、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同内容应严格遵守国家法律法规和相关政策，如因法律法规变化或政策调整，本合同相关内容需进行调整的，双方应协商解决。

房屋拆迁安置协议范本6篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，因城市建设需要，甲方对乙方的房屋进行拆迁安置，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景因城市建设规划需要，甲方对乙方位于__________（地址）的房屋进行拆迁。

乙方同意配合甲方的拆迁工作，并接受本协议所规定的安置补偿方案。

二、房屋基本情况乙方被拆迁房屋位于__________，建筑面积为______平方米，房屋用途为______，房屋结构为______结构。

三、拆迁补偿1. 甲方应按照当地相关法规和政策，对乙方进行货币补偿或产权置换补偿。

具体补偿方式及金额由双方协商确定。

2. 甲方应支付乙方搬迁费用、临时安置费用等补偿费用。

具体金额及支付方式如下：搬迁费用______元，临时安置费用______元/月。

四、安置房屋1. 甲方提供的安置房屋应位于______（地址），建筑面积不少于______平方米，用途为______，产权归属为______。

2. 安置房屋的交付标准、装修标准等应符合相关法规和政策，并符合当地房地产市场的一般标准。

五、过渡安置1. 乙方在房屋拆迁后需要过渡安置的，甲方应提供过渡安置房屋或支付过渡安置费用。

具体金额及支付方式如下：过渡安置费用______元/月。

2. 过渡安置期限一般不超过______个月，最长不超过______年。

超过期限的，甲方应按照当地相关法规和政策进行补偿。

六、产权登记及手续办理1. 甲方应在安置房屋交付后______日内，为乙方办理产权登记手续。

2. 乙方应配合甲方办理相关手续，提供必要的证明材料。

七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定履行义务，应承担违约责任，支付违约金并赔偿乙方的损失。

2. 若乙方未能按照本协议约定履行义务，甲方有权解除协议并要求乙方承担违约责任。

八、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

建设工程拆迁房屋合同模板5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，依据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条合同目的根据城市建设的需要，甲方需对乙方的房屋进行拆迁。

本合同旨在明确双方权益，保障乙方合法权益，确保拆迁工作顺利进行。

第二条拆迁范围及内容1. 甲方需对乙方位于__________（地址）的房屋进行拆迁。

2. 拆迁内容包括房屋主体结构、室内装修、室外设施等。

第三条拆迁期限1. 乙方应于本合同签订后XX日内搬离拆迁房屋。

2. 甲方应在乙方搬离后XX个月内完成拆迁工作。

第四条补偿方式及标准1. 甲方应按照当地相关政策及法规，对乙方进行合理补偿。

2. 补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿两种方式。

具体选择由乙方决定。

3. 货币补偿标准：根据乙方房屋面积、装修等因素，按照当地市场价格进行补偿。

4. 房屋置换补偿标准：甲方提供与乙方原房屋面积相当的新房作为补偿，并负责办理相关产权手续。

第五条拆迁费用支付1. 在乙方搬离拆迁房屋并办理完毕相关手续后，甲方应在XX日内支付补偿款项。

2. 若采用房屋置换方式补偿，甲方应在乙方搬入新房后XX日内办理完毕产权手续。

第六条双方权利义务1. 甲方有权进行拆迁工作，并应按照合同约定支付补偿款项。

2. 乙方有权获得合理补偿，并应按时搬离拆迁房屋。

3. 乙方应配合甲方进行拆迁工作，不得干扰、阻碍拆迁工作的正常进行。

4. 双方应共同保护拆迁现场的安全，防止事故发生。

第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方支付违约金并承担由此造成的损失。

2. 若乙方未按合同约定搬离拆迁房屋，甲方有权要求乙方承担违约责任并承担由此产生的损失。

3. 若因甲方原因导致拆迁工作延误，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

第八条争议解决方式若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2024年农村建设工程拆迁房屋协议书甲方（拆迁单位）：_____________（以下简称“甲方”）乙方（被拆迁户）：_____________（以下简称“乙方”）鉴于甲方在农村建设工程中需要拆除乙方的房屋，并为乙方提供相应的补偿和安置；为明确双方权益，达成以下协议。

第一条：拆迁房屋详细信息1. 乙方房屋地址：_________________2. 房屋面积：_____________（平方米）3. 房屋结构：_____________4. 房屋所有权证号：_____________第二条：拆迁和补偿1. 甲方将按照国家有关规定，在拆迁前提前通知乙方，并协助乙方办理相关手续。

2. 乙方同意按照甲方提供的拆迁安置方案，将房屋拆除并进行迁移。

3. 甲方将根据乙方房屋的实际价值以及相关政府规定的补偿标准，对乙方进行合理的经济补偿。

4. 乙方同意接受甲方提供的补偿款项，并在收到补偿款后完成房屋的交接手续。

第三条：安置安居1. 甲方将按照国家有关规定，在拆迁安置区为乙方提供相应的居住房。

2. 乙方同意接受甲方为其提供的安置房，并按照相关规定使用和管理。

3. 乙方同意按照甲方的要求，在规定时间内搬迁入住。

第四条：其他约定1. 在拆迁过程中，乙方有义务积极配合甲方进行拆迁工作，并按照甲方的要求提供相关证明和资料。

2. 乙方保证提供的房屋信息真实有效，并承担因提供虚假信息而带来的纠纷和责任。

3. 甲方和乙方同意在协商解决拆迁和补偿过程中出现的纠纷和争议。

第五条：生效和解释1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

2. 本协议的有效期为________（开工日起至竣工截止日），若因工期延误情况，双方可协商延长。

3. 本协议的修改、解释及争议解决，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

甲方（拆迁单位）：______________________ 签章乙方（被拆迁户）：______________________ 签章日期：________年____月____日。

2024年建设工程拆迁房屋合同7篇篇1甲方（拆迁方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁方）：[乙方姓名]住址：[乙方住址]身份证号码：[乙方身份证号]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及补偿方式1. 甲方在建设工程范围内需要拆迁乙方的房屋，详细拆迁范围及地址如下：[具体拆迁范围及地址描述]。

2. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方因拆迁造成的财产损失进行合理补偿。

补偿方式包括但不限于货币补偿、房屋置换等。

具体补偿标准如下：[补偿标准及方式描述]。

二、拆迁房屋状况及评估1. 乙方拆迁房屋的具体位置、面积、结构等详细情况如下：[详细房屋描述]。

2. 双方共同委托有资质的房地产评估机构对拆迁房屋进行价值评估，评估结果作为补偿的依据。

三、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在协议签订后的XX日内完成搬迁，并保证拆迁房屋交付甲方进行拆除。

2. 甲方应按照约定支付补偿款项，确保补偿款项支付到位后再进行拆除工作。

四、产权注销及手续办理1. 乙方应在房屋拆迁后办理相关产权注销手续，并向甲方提供相关证明材料。

2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保产权注销及相关手续办理无误。

五、拆迁施工安全及保障措施1. 甲方在拆迁过程中应严格遵守施工安全规范，确保拆迁工程安全进行。

2. 甲方应采取措施保护乙方的人身及财产安全，避免因拆迁造成的损害。

六、违约责任及争议解决1. 若甲方未按照约定支付补偿款项或未履行其他义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2. 若乙方未按照约定完成搬迁或未履行其他义务，应承担违约责任。

3. 若双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项1. 双方应共同遵守本协议的各项约定，确保协议顺利履行。

2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

房屋拆除施工协议书（6篇）房屋拆除施工合同范文一发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等规定，对旬阳县城关第二小学院内一栋教学楼进行拆除。

经双方协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下：一、拆房工程项目：1、拆房工程范围：2、拆除房屋建筑面积约平方米，按本合同确定的单价结算。

二、合同价格：确定拆除房屋建筑面积单价为 80.00(捌拾) 元/平方米，合计总人民币48000.00元，大写人民币：肆万捌仟元整。

付款方式：由乙方先行垫资，一年内付清。

三、合同工期：1、本工程自月日开始拆房，拆除工期自拆迁时间确定后，7日内完成，情况特殊的在签订合同时另行协商。

2、施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。

四、拆房要求：1、乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆至原房屋基础底止，并将建筑垃圾清运完毕。

拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。

2、房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计(包括施工方案及安全技术措施计划)，并报管理单位审批备案;应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案;乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。

3、乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有12名施工管理人员(持有上岗证)留在拆房现场指挥拆除作业。

4、拆除工程现场必须设置围护封闭。

在市区主要路段、交通要道两侧，围护高度不得低于2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。

拆除工程二层以上必须搭设脚手架，在市区主要干道两侧和居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢脚手架和密目式安全网封闭形式，必要时搭设防护隔离棚。

2024年最新房屋拆迁合同5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________乙方（被拆迁人）：___________________地址：________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方需进行城市改造和建设工程，需对乙方的房屋进行拆迁。

根据《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就房屋拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁房屋基本情况1. 乙方房屋位于甲方拆迁范围内，具体地址为：_________________________。

2. 乙方房屋为合法建筑，建筑面积为______平方米，用途为______，产权归属为______。

3. 乙方房屋内有人居住（或营业等），需妥善安置。

二、拆迁补偿及安置方式1. 甲方应按照有关法律法规和标准，对乙方进行合理补偿。

补偿方式包括货币补偿和房屋置换两种方式，由乙方自愿选择。

2. 若乙方选择货币补偿，甲方应支付补偿金额为人民币______元（大写：______元整），包括但不限于房屋价值、搬迁费用、临时安置费用等。

3. 若乙方选择房屋置换，甲方应提供与拆迁房屋相当或更好的房屋进行置换，并按照有关规定结算差价。

4. 乙方房屋内设施、装修等补偿，按照有关规定进行协商确定。

5. 乙方人员安置：__________________________________________________。

三、拆迁时间及相关事宜1. 乙方应在______年______月______日前搬离拆迁房屋，并完成房屋交接。

2. 甲方应在乙方搬离并完成交接后，按照约定时间开始拆迁工作。

3. 甲方在拆迁过程中应注意安全，确保周边人员及财产安全。

标准版房屋拆除工程合同书(通用7篇)标准版房屋拆除工程合同书【篇1】甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________（身份证号码：_________）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_____建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程工程地点：_____建设涉及吴家营社区工程内容：按甲方指定范围，拆除场地上全部原有建、构筑物及设施；二、工程拆除范围及要求拆除范围及主要内容：亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋。

拆除要求：指定范围的地面建筑、设施全部拆除，渣土进行现场填压并平整场地。

乙方必须严格按照昆明市房产管理局下发文件昆房（_____年）92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。

三、合同工期开工工期按甲方要求进行，按照甲方的要求拟行拆除工作。

四、合同价款、支付及工程工期（1）、乙方以工抵料，协议签定后乙方需向甲方预付补偿款￥500000元（人民币大写：伍拾万元整）；工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款￥_____元（人民币大写：_____）。

（2）、工期为20日历天。

五、工作和责任⑴、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续；⑵、乙方应编制施工组织计划，报有关部门批准、并严格遵照执行；⑶、乙方应严格按照合同及施工组织设计要求，及时组织工程人员、机械设备等就位；⑷、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作；⑸、乙方应确保房屋拆除的安全文明施工及施工管理；⑹、乙方应做好临近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的保护工作，做好临街面、施工现场内的各项安全施工及防护措施，做好施工中的安全消防措施；⑺、乙方工程中的.一切设施损坏责任、安全事故责任及费用均由乙方自行承担；⑻、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施，自行办理相关手续，并应取得有关部门批准，承担由此而发生的一切费用。

建筑工程拆迁范本本文根据建筑工程拆迁的相关要求和流程，提供了一份拆迁范本，以供参考。

请注意，具体拆迁文件需要根据实际情况进行调整和修改，以确保其准确性和合法性。

拆迁合同甲方：（拆迁人/拆迁单位的名称）乙方：（拆迁对象/被拆迁人的名称）背景及目的为了推进建筑工程的正常进行，甲方拟对乙方的相关建筑物进行拆迁，特制定本合同。

一、拆迁范围1. 根据相关规划和要求，甲方有权对乙方的以下建筑进行拆迁：（列举具体建筑物的名称和地址）2. 拆迁范围包括上述建筑物的全部或部分（具体明确拆除的部分），附属设施以及与之相关的土地。

二、拆迁程序1. 甲方负责向政府相关部门报备并办理相关手续，确保拆迁程序的合法性。

2. 甲方将提前通知乙方有关拆迁的具体时间、地点和方式，并与乙方协商拆迁过程中涉及的问题。

三、拆迁补偿1. 甲方将按照国家和地方相关法规以及相关政策规定（可根据具体地区政策进行修改和调整）对乙方进行拆迁补偿。

2. 拆迁补偿包括但不限于以下内容：（根据实际情况增加或修改补偿内容）- 房屋补偿：乙方将获得相当于被拆迁建筑物市场价值的补偿，具体金额将根据评估结果确定。

- 搬迁费用：甲方将负责支付乙方搬迁过程中的各项费用，包括但不限于搬家费、暂住费等。

- 动产、设备和其他附属物品的补偿：乙方可根据实际情况对相关物品进行评估和补偿。

3. 乙方同意，收到拆迁补偿的金额即视为对拆迁结果的满意，并将不再提出任何其他要求或索赔。

四、附加条款1. 双方同意在拆迁过程中保持沟通畅通，共同解决相关问题。

2. 甲方将承担拆迁过程中可能产生的损失和意外事故的责任，以保证乙方的权益。

3. 本合同一经双方签字盖章生效，并成为双方之间的法律文件。

五、争议解决与生效1. 本合同的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国的相关法律法规。

2. 如发生任何争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

2024年建设工程拆迁房屋合同建设单位（以下简称甲方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____拆迁户（以下简称乙方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。

为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

第一条乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。

甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。

第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。

第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月____元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。

简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

第四条甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。

第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。

2024年拆迁合同8篇篇1甲方（拆迁方）：____________________地址：__________________________________联系方式：_________________________乙方（被拆迁方）：____________________地址：__________________________________联系方式：_________________________鉴于甲方需进行城市改造和建设工程，需对乙方所居住的房屋进行拆迁，为明确双方权益，达成以下协议：一、拆迁物及其所处位置1. 乙方所有的房屋位于______省______市______区______街道______号，具体地址____________，房屋建筑面积______平方米。

乙方在此声明此房屋的所有权属乙方所有。

2. 甲方经过充分评估和论证，决定对该房屋进行拆迁。

拆迁物包括但不限于房屋、围墙、附属设施等。

二、拆迁补偿方式及标准根据相关法律法规及政策规定，结合实际情况，甲方采取以下补偿方式：1. 货币补偿：甲方支付乙方一次性货币补偿金______元。

具体金额将根据评估机构的评估结果确定。

2. 房屋置换：甲方提供位于______的安置房，建筑面积______平方米，用于置换乙方的原房屋。

具体房型和面积根据实际分配情况确定。

乙方原房屋面积超出分配面积的差额部分按照市场价格结算。

3. 其他补偿：包括但不限于搬迁费用、临时安置费用等，甲方将按照国家相关规定及地方政策予以补偿。

具体金额以评估机构评估结果为准。

三、拆迁期限及安排本次拆迁工作自______年______月______日开始，至______年______月______日结束。

具体拆迁进度安排如下：1. 前期准备阶段（______年______月______日至______年______月______日）：完成拆迁评估、公告发布等工作。

2. 拆迁实施阶段（______年______月______日至______年______月______日）：按照计划进行拆迁工作。

2024年建设工程拆迁房屋合同样板甲方：【开发商姓名】地址：【开发商地址】联系电话：【开发商电话】乙方：【拆迁户主姓名】地址：【拆迁户主地址】联系电话：【户主电话】鉴于：1. 甲方将进行【建设工程名称】项目施工，需要拆迁乙方的房屋；2. 乙方同意出售房屋给甲方，并接受甲方的拆迁安排；根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商，达成以下协议，以资双方履行。

第一条房屋信息1.1 乙方拥有的房屋位于【房屋详细地址】，具体房屋信息如下：房屋面积：【房屋面积】平方米房屋属性：【房屋属性，例如商品房、自建房等】第二条拆迁安排2.1 甲方将负责进行房屋拆迁工作，包括但不限于拆除、清理等；2.2 拆迁工作期间，甲方将全额负责乙方的生活基本水平的保障，包括提供临时住房、过渡费等；2.3 乙方将积极配合甲方的拆迁工作，按照甲方的要求提供所需的相关证明文件，并协助甲方进行拆迁工作。

第三条财产交接3.1 乙方同意将其拥有的上述房屋全部产权转让给甲方；3.2 甲方同意以以下方式支付乙方拆迁补偿费用：（1）甲方支付乙方房屋评估价款作为拆迁补偿金；（2）甲方支付乙方合法固定迁建费用；（3）甲方支付乙方过渡费。

3.3 乙方确认自愿将房屋出售给甲方，同意不再就房屋之收购价款与他人进行争议。

第四条违约责任4.1 若因乙方原因导致本合同解除，乙方应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失；4.2 若因甲方原因导致本合同解除，甲方应承担相应违约责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失。

第五条其他约定5.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日止；5.2 双方同意在履行本合同过程中发生的争议应友好协商解决，协商不成的，向所在地人民法院提起诉讼。

甲方（开发商）：乙方（拆迁户主）：签字：签字：日期：日期：。