2007年造价工程师《案例分析》考试真题及答案

2010年度全国建设工程造价员资格考试试卷（湖北省）科目：建设工程计量与计价试题一（15分）某综合楼以工程量清单计价方式进行公开招标，中标价3600万元，其中暂列金额为120万元。

在合同专用条款中约定了本工程只有钢材、水泥市场信息价超过投标时信息价的10％以上时才能调整。

在合同履行中发现：1、投标文件中将现浇矩形粱清单项目的工程量12000m3误以1200 m3的工程量报价；2、工程量清单漏算了12层柱C25砼工程量50 m3及全部屋面防水1200m2,已知12层柱砼的参数与11层柱同；3、投标书中外墙干挂石材价格为140元/ m2,投标期间同类石材市场价为200元/ m2,施工过程中石材价略有上升,承包人与发包人交涉后，发包人口头承诺可以调价,承包人实际购买价格为220元/ m2。

问题：1、竣工结算承包人要求对石材价格调整，能否调整？2、漏掉的12层柱砼及屋面防水如何确定综合单价？依据是什么？3、如何处理现浇矩形梁项目工程量误以1200 m3的工程量报价的问题？4、本工程结算后，工程价款调整、索赔、现场签证金额共80万元，计算最终结算价。

【解】：1、石材价格不能调整。

因为：①不符合合同专用条款约定；②口头承诺无法律效力。

2、①12层柱应按11层柱砼综合单价以50 m3的工程量据实结算。

②屋面防水属漏项新增清单项目，综合单价应由承包人提出，经发包人认可后结算。

3、现浇矩形梁项目工程量错误应由承包人负责，不能调整报价。

4、参考答案：竣工结算价＝3600－120＋80＝3560（万元）讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故①如80万元不含规费、税金，则：应扣暂列金：120－80＝40（万元）应扣规费＝40×6.35％＝2.54（万元）应扣税金＝40×3.41％＝1.364（万元）竣工结算价＝3600－（40＋2.54＋1.364）＝3556.10（万元）②如80万元已含规费、税金，则：应扣规费＝120×6.35％＝7.62（万元）应扣税金＝120×3.41％＝4.092（万元）竣工结算价＝3600－（120＋7.62＋4.092）＋80＝3548.29（万元）试题二（30分）1、（14分）某建筑砖基础如下图。

2007年造价工程师《案例分析》考试真题及答案建筑类考试历年试题免注册下载word文档试题和答案2007年度全国造价工程师执业资格考试试题及参考答案试题一：某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。

2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。

3．工程进度款按月结算。

工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。

4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为5．规费费率％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率％，按规定计算。

在施工过程中，发生以下事件：工程开工后，发包人要求变更设计。

增加一项花岗石墙面工程．发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。

消耗量及价格信息资料见下表：在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。

经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。

经工程师计量。

其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3．问题：建筑类考试历年试题免注册下载word文档试题和答案1．计算该项目工程预付款。

2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表中。

3．列式计算第8个月的应付工程款。

4．列式计算第14个月的应付工程款。

试题二：某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。

合同中部分内容如下，合同工期160天，承包入编制的初始网络进度计划，如图所示。

2007年全国造价工程师《建设工程造价案例分析（土木建筑工程、安装工程）》真题及详解试题一（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。

承包合同规定：（1）发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款；（2）工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣；（3）工程进度款按月结算。

工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留；（4）当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9；（5）规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。

在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。

消耗量及价格信息资料如表1-1所示。

（单位：m2）表1-1铺贴花岗石面层定额消耗量及价格信息表（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。

经工程师计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为325元/m2。

（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。

经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3）。

【问题】1．计算该项目工程预付款。

2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入表中。

3．列式计算第8个月的应付工程款。

4．列式计算第14个月的应付工程款。

（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位）【参考答案】1．计算该项目工程预付款。

答：项目工程预付款计算如下：该项目的工程预付款＝合同价×工程预付款比例＝3200×20%＝640（万元）。

工程造价案例分析2007年（一）1、某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。

承包合同规定： 1．发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款。

2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。

3．工程进度款按月结算。

工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。

4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。

5．规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。

在施工过程中，发生以下事件：(1)工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。

消耗量及价格信息资料见表1.1.1。

表1.1.1 铺贴2作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。

经工程师计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为325元/m2。

(3)施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。

经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3。

问题1．计算该项目工程预付款。

2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题表1.1.2中。

3．列式计算第8个月的应付工程款。

4．列式计算第14个月的应付工程款。

(计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。

) （二）1、某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包人，并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工合同。

合同中部分内容如下。

(1)合同工期160天，承包人编制的初始网络进度计划，如图由于施工工艺要求，该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械；B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。

造价工程师真题及答案：《案例分析》案例一某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下：1、拟建项目占地面积30亩，建筑面积1100m2。

其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类的项目相同。

已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2。

建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。

根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。

项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目有建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。

2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。

固定资产是有你先为10年，残值率为5%，直线法折旧。

3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。

4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份经营成本为400万元。

项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。

企业所得税率为25%。

问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。

2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%(按月利息)，约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。

分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，(不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配)(计算结果保留两位小数)案例二(20分)某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同*********，处罚(或奖励)金额3万元。

2007年山东省工程造价专业人员业务水平等级统一考试《建设工程造价管理》试卷(闭卷·考试时间90分钟)注意事项：报考各专业不同级别的考生．请按照下列要求答题：1．初级：单项选择题1至40题．多项选择题57至76题2．中级：单项选择题1至48题．多项选择题57至80题3．高级：单项选择题1至56题．多项选择题57至84题4．如参加多科目不同级别考试．请选择较高级别答题一、单项选择题(每题1．5分。

每题的备选答案中．只有1个最符合题意)1．可行性研究是对工程项目做出是否投资的决策以前，进行的—C—分析论证的科学分析方法和技术手段。

（P26）A市场环境 B经济 C技术经济 D产品质量2．项目的可行性研究阶段，应编制—A—。

（P91）A投资估算 B总概算 C施工图预算 D修正概算3．从行为性质上说，工程招标属于—A—。

（P17）A要约邀请 B要约 C承诺 D通知4．施工合同解除后，已经订货的材料、设备。

由订货方负责退货或解除订货合同；不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用的承担人为—A—。

（P66）A发包人 B承包人 C订货方 D责任方5．下列关于项目负债筹资的表述中，正确的是—B—。

（P143） A银行贷款的流动性越高，资金的安全性和效益性就越低B发行企业债券，原投资者对企业的控制权不变C一般情况下，融资租赁的资金成本较低D通过国际金融组织贷款可以较快筹集大额资金，但利息和费用负担较高6．诉讼时效是指—C—在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的法律制度。

（P58）A责任人 B义务人 C权利人 D被告人7．FIDIC合同条件下所规定的工程费用支付的范围主要包括两部分，即—B—。

（P169）A合同内费用、合同外费用B 工程量清单中的费用、工程量清单以外的费用C 工程费用、零星费用D预付款、工程进度款8．工程造价是指—D—。

（P74）A建设项目的建设成本 B建设工程的承发包价格C A．与B均不正确 D从不同角度理解，A与B均正确9．某工程造价为1000万元，计划一年工期，该工程的主要材料等所占比重为60％，预付备料款额度为30％，那么该工程的预付备料款的起扣点为—C—。

造价工程案例分析真题及答案2007年度全国造价工程师执业资格考试试卷试题一：（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。

2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。

3．工程进度款按月结算。

工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。

4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9.5．规费费率3.5％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41％，按规定计算。

在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。

增加一项花岗石墙面工程．由发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。

消耗量及价格信息资料见下表：（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。

经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．（3）施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。

经工程师计量。

其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元／m3）．问题：1．计算该项目工程预付款。

2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表1.1中。

3．列式计算第8个月的应付工程款。

4．列式计算第14个月的应付工程款。

（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。

）试题二：（20分）某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。

合同中部分内容如下，（1）合同工期160天，承包入编制的初始络进度计划，如图2.1所示。

2006年度全国造价工程师执业资格考试试卷试题六（40分）本试题分三个专业（1.土建工程、Ⅱ.工业管道安装工程、Ⅲ.电气安装工程），请任选其中一题作答。

若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

1.土建工程某别墅部分设计如图6.I所示。

墙体除注明外均为240mm厚。

坡屋面构造做法：钢筋混凝土屋面板表面清扫干净，素水泥浆一道，20mm厚l：3水泥砂浆找平，刷热防水膏，采用20mm厚1：3干硬性水泥砂浆防水保护层；25mm厚1：1：4水泥石灰砂浆铺瓦屋面。

卧室地面构造做法：素土夯实，60mm厚C10混凝土垫层，20mm厚l：2水泥砂浆抹面压光。

卧室按面构造做法：150mm现浇钢筋混凝土楼板，素水泥浆一道，20mm厚l：2水泥砂浆抹面压光。

问题1.依据《建筑工程建筑面积计算规范}（GB／T50353——2005）的规定，计算别墅的建筑面积。

将计算过程及计量单位、计算结果填入答题纸表6.I.1“建筑面积计算表”。

图6.I.1一层平面图1：100注：弧形落地窗半径只=1500mm（为B轴外墙外边线到弧形窗边线的距离，弧形窗的厚度忽略不计）2.依据《建设工程工程量清单计价规范》计算卧室（不含卫生问）楼面、地面工程量，计算坡屋面工程量。

将计算过程及结果填入答题纸表6.I.2“分部分项工程量计算表”。

3.依据《建设工程工程量清单计价规范》编制卧室楼面、地面，坡屋面工程的分部分项工程量清单，填入答题纸表6.I.3“分部分项工程量清单表”（水泥砂浆楼地面的项目编码为020101001，瓦屋面的项目编码为010701001）。

4.依据《建设工程工程量清单计价规范》编制“单位工程费汇总表”。

假设别墅部分项目的分部分项工程量清单计价合计207 822元，其中人工费41 560元；措施项目清单计价合计48 492元；其他项目清单计价合计l2 123元；规费以人工费为基数计取，费率为30％；税率为3.413％。

将有关数据和相关内容填入答题纸表6.I.4“单位工程费汇总表”。

2007年造价员案例考试题（一）答案一、人工预算单价计算根据浙江省水利工程人工预算单价组成内容和下列已知条件，计算人工预算单价。

（年应工作天取251天）二、电价①电网供电施工电价：0.60元/ kW.h÷[ (1-8%)]+ 0.025 = 0.68元/ kW.h②自设柴油发电机供电电价(2783.14+51.43)元/台班÷[400×8×0.75×0.7×(1-4%)×(1-8%)]+0.025= 1.94元/ kW.h③综合施工电价0.68元/ kW.h×90% + 1.94元/ kW.h×10% =0.81元/ kW.h三、解：（1）土方开挖工程量1500*（5+2.4*1.5）*2.4=30960m3（2）挖掘机台班产量8*60*60*0.6*0.75/(17*1.33)=573.2m3/ 台班（3）按时完工每天需挖土方量30960/30=1032 m3/天（4）共需挖掘机1032/573.2=1.8取2台挖掘机四、砂： 1.60＊0.49＋3.10＊0.43＋8.40＊0.42＋0.78＝6.425万方5~20： 1.60＊0.42＋3.10＊0.28＋8.40＊0.25＝3.64万方20~40： 1.60＊0.42＋3.10＊0.28＋8.40＊0.25＝3.64万方40~80： 3.10＊0.38＋8.40＊0.25＝3.278万方80~150：8.40＊0.28＝2.352万方(1)超径石弃料摊销率计算摊销率=(超径石弃料处理量÷骨料需用量)×100%=(2.39÷19.335) ×100%=12.36%(2)级配石弃料摊销率计算摊销率=(级配弃料处理量÷骨料需用量)×100%=[(25.2－19.335-2.39)÷19.335] ×100%=18%(3)不考虑弃料石骨料单价W1选用工序流程单价系数Ⅳ-2W1 = 8.00×1.68/19.335+13.42×1.01+3.88×0.97+10.6×1+15.78= 44.39元/ m3成品(4)弃料摊销费超径石弃料选用工序流程单价系数Ⅳ-3W2 = (13.42×1.04+3.88×1+6.78) ×12.36%= 3.04元/ m3成品级配弃料选用工序流程单价系数Ⅳ-2W3= (13.42×1.01+3.88×0.97+10.6×1＋6.78)×18%= 6.25元/ m3成品(5)骨料单价W：W = W1 + W2+W3=53.68元/ m3成品。

理论及相关法规2007年试题一、单项选择题（共60分，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．生产性建设项目的总投资包括（）两部分。

A．建安工程投资和设备、工器具购置费B．建安工程投资和工程建设其他费用C．固定资产投资和流动资产投资D．固定资产静态投资和动态投资2．建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的（）。

A．初步投资估算B．施工图预算C．施工标底D．初步设计总概算3．应用美国建筑师学会（AIA）合同条件时，采用不同的计价方式只需选用相应的（）即可。

A．协议书格式与通用条件B．通用条件与专用条件C．专用条件与财务管理表格D．财务管理表格与协议书格式4．下列属于注册造价工程师权利的是（）。

A．以个人名义承接工程造价业务B．发起设立工程造价咨询企业C．审批工程进度款支付额度D．审批工程变更价款5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，在工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数至少为出资人总人数的（）。

A．30％B．40％C．50％D．60％6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（）。

A．工程竣工结算报告的审核B．工程项目经济评价报告的审批C．工程项目设计方案的比选D．工程造价经济纠纷的仲裁7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照相应的资质标准（）。

A．可核定为甲级，并设暂定期1年B．只能核定为乙级，并设暂定期1年C．只能核定为乙级，并设暂定期2年D．只能核定为丙级，并设暂定期1年A．金融市场借贷资本的供求状况B．借贷资本的期限C．通货膨胀的波动影响D．社会平均利润率的高低9．某企业在第一年初向银行借款300万元用于购置设备，贷款年有效利率为8％，每半年计息一次，今后5年内每年6月底和12月底等额还本付息。

则该企业每次偿还本息（）万元。

A．35.46B．36.85C．36.99D．37.5710．某建设项目建设期2年，运营期8年。

07年造价理论真题答案解析一.单项选择题(共40题，每题1分，共40分。

每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。

知识点；项目的构成A．分部分项工程B．单项工程C．分项工程D．单位工程一、项目的构成（掌握）3页 05单、07多、09单1、单项工程：（二独）05单（正确选项）建设项目的组成部分，有独立设计文件、竣工后独立发挥效益或生产能力。

（题干）如：车间、仓库、学校的图书馆等。

单项工程由若干个单位工程组成。

2、单位工程：（一独）07单不能独立发挥生产能力，但有独立设计的施工图纸和组织施工的。

如：土建工程、电气工程、给排水工程等。

是单项工程的组成部分。

3、分部工程：09单（错误选项）分部工程是单位工程的组成部分单位工程进一步分解为分部工程。

按单位工程的结构形式、工程部位、构件性质、使用材料、设备种类等的不同而划分的工程项目土建划分，如；地面、屋面、采暖、基础、主体、门窗等。

安装按工程的种类划分，如通风工程、设备安装工程等。

4、分项工程：分项工程是分部工程的组成部分是预算中最基本的计算单位按照不同的施工方法、材料、规格、构造把分部工程进一步划分为分项工程。

如主体结构工程中的；钢筋工程。

2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。

这体现了工程造价( C )特点。

知识点；造价的特点A．个别性B．差异性C．层次性D．动态性造价的特点（熟悉）05单、07单、（09单错误选项、3个正确项）1、大额性；关系到各方重大利益，对宏观经济有重大影响。

2、个别性、差异性；内容和实物形态具有个别性、差异性，所处地理位置不同。

3、动态性；不可控因素影响造价，造价处于不确定状态。

05单4、层次性；一个项目包含多项单项刚才，一个单项又由多个单位工程组成。

07单3．对工程量清单概念表述不正确的是( B )。

2007年注册造价工程师（工程造价计价与控制）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共72题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为()万元。

（A）4250（B）4430（C）4550（D）50502 采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的 ()。

（A）材料费（B）加工费（C）外购配套件费（D）设计费3 已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1:8，银行财务费率为 0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。

若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为()万元人民币。

（A）406.8（B）450.0（C）456.0（D）586.74 在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入()。

（A）人工费（B）材料费（C）管理费（D）暂定金额5 纳税地点在县、镇的某县建筑公司承建某市政府办公楼施工项目，工程不含税造价为2000万元，则该施工企业应缴纳施工项目的营业税为()万元。

（A）68.25（B）66.97（C）62.05（D）62.016 下列费用中属于企业管理费的是()。

（A）劳动保险费（B）医疗保险费（C）住房公积金（D）养老保险费7 某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为1200 m2，模板价格为30元/m2，若周转次数为8，补损率为10%，施工损耗为10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为()元。

（A）3960.0（B）6187.5（C）6682.5（D）8662.58 单台设备试车费属于()。

（A）联合试运转费（B）建设单位管理费（C）生产设备费（D）设备安装工程费9 某建设项目，建设期为3年，第一年投资6400万元，第二年投资8400万元，第三年投资3200万元，年均投资价格上涨费率为5%，则建设期第一、二年的涨价预备费合计为()万元。

试题一：某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。

其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。

已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡。

建筑工程的综合用工量为工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为，机械使用费的修正系数为，人材机以外的其它费用修正系数为.根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。

项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差有办法。

2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。

3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。

4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元，项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。

运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。

问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。

2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。

分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）（计算结果保留两位小数）试题二：某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同约定：每延长（或缩短）1天工期，处罚（或奖励）金额3万元。

二○○七年江苏省建设工程造价员资格考试土建造价案例分析试卷本卷为案例分析题，初级做一～四题，共四题，总分100分；中级做三～六题，共四题，总分120分；高级做四～七题，共四题，总分120分；多做和漏做的题均不得分。

人工工资单价和施工机械台班单价全部以04年计价表中价格为准；文字与图形不同时，以文字说明为准；要求分析合理，结论正确，并简要写出计算过程。

一.（本题25分）如图，某多层住宅变形缝宽度为0.20 m ，阳台水平投影尺寸为1.80×3.60 m (共18个)，雨蓬水平投影尺寸为2.60×4.00 m ，坡屋面阁楼室内净高最高点为3.65m ，坡屋面坡度为1：2；平屋面女儿墙顶面标高为11.60 m 。

请按建筑工程建筑面积计算规范(GB ／T50353－2005)计算下图的建筑面积，并按04年计价表规定计算外墙脚手架工程量。

建筑面积和工程量计算表二.（本题25分）如图,某单位办公楼屋面现浇钢筋砼有梁板，板厚为100mm ，A 、B 、1、4轴截面尺寸为240×500 mm ，2、3轴截面尺寸为240×350 mm ，柱截面尺寸为400×400 mm 。

请根据04年计价表的有关规定，计算现浇钢筋砼有梁板的砼工程量、模板工程量（按接触面积计算）。

工程量计算表三.（本题25分）根据下表提供的子目名称及做法，请按04计价表填写所列子目的计价表编号和综合单价，其他未说明的,按计价表执行。

（人工、材料、机械单价和管理费费率、利润费率按计价表子目不做调整，项目未注明者均位于标高20m 以下）四.（本题25分）如图，某单位传达室基础平面图和剖面图。

根据地质勘探报告，土壤类别为三类，无地下水。

该工程设计室外地坪标高为-0.30米，室内地坪标高为±0.00米，防潮层标高-0.06米，防潮层做法为C20抗渗砼P10以内，防潮层以下用M7.5水泥砂浆砌标准砖基础，防潮层以上为多孔砖墙身，C20钢筋砼条形基础，砼构造柱截面尺寸240×240mm,从钢筋砼条形基础中伸出。