施工合同履约保函条款是怎样的

工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。

一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。

2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。

3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。

4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。

二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。

三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。

四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。

2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。

3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。

如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。

2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

施工合同履约保函条款是怎样的1. 引言施工合同履约保函是指承包商在与业主签订合同时，提供给业主的一种担保方式。

它可以确保承包商按照合同约定履行施工合同，保证质量、进度和价格等方面的责任。

本文将介绍施工合同履约保函的主要条款及其解释。

2. 保函的定义施工合同履约保函是指由保证人（通常是银行或保险公司）向受益人（业主）发出的一种书面保证，保证其委托人（承包商）会按照合同约定完成工程，并履行合同中的各项义务。

保函通常包括保函金额、保函期限、受益人、履约条件等信息。

3. 保函条款解析3.1 保函金额•保函金额是保证人承担的责任的最高限额。

一般情况下，保函金额约定为合同总金额的10%至20%。

保函金额应根据项目的规模、复杂程度和风险程度等因素来确定。

3.2 保函期限•保函期限是保函的有效期限。

保函期限通常根据施工合同的工期来确定，常见的保函期限为合同签订后一年至两年。

保函期限过期后，保证人不再承担任何责任。

3.3 受益人•受益人是指施工合同的业主，是可享受保函所提供保证的一方。

在保函中明确指定受益人可以保障业主的权益，一旦承包商违约，业主可以向受益人提出要求。

3.4 履约条件•履约条件是指承包商在履行合同时需要满足的条件。

这些条件一般包括按时交付工程、保质保量完成工程、遵守法律法规、遵守安全环保规定等。

保函中对履约条件的明确规定使得业主可以依据保函要求要求承包商履行合同。

3.5 提交保函的要求•提交保函的要求是指承包商需要满足的在合同签订时提交保函的要求。

这些要求可能包括保函形式、保函的内容、保函的签发机构等。

合同双方根据自身需求和法律规定在合同中约定提交保函的要求。

4. 施工合同履约保函的作用•提供经济保障：保函作为一种担保方式，确保了业主在承包商违约的情况下能够获得一定的经济赔偿。

•改善信用状况：承包商提交保函能够提高其信用状况，并增加业主对其的信任，因为保函代表了保证人对承包商的信任。

•保证履约：保函强制承包商根据合同约定履行合同，并以保函金额为限，提供了一种有效的手段保证工程按期完成。

施工合同履约保函条款(最新版)合同编号：__________施工合同履约保函条款（最新版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________第一条保函金额1.1 承包人应向委托人提交一张保函，保函金额为人民币________万元整。

1.2 保函金额的计算方式如下：（1）合同总价款的________%；（2）已支付的预付款；（3）已支付的进度款；（4）其他根据主合同约定应由承包人支付的款项。

第二条保函有效期2.1 保函的有效期为自保函出具之日起至主合同约定的工程竣工日期后______日。

2.2 在保函有效期内，承包人如发生违约行为，委托人有权凭保函向担保人索赔。

第三条保函格式与出具3.1 承包人应向委托人提交由担保人出具的保函，保函格式详见附件。

3.2 承包人应保证保函的真实性、有效性，并对保函的内容保密。

第四条保函的解除4.1 保函在有效期内，如承包人按主合同的约定履行了合同义务，委托人应向担保人出具解保函的书面通知。

4.2 保函解除后，担保人应将保函正本退还给承包人。

第五条保函的转让5.1 在保函有效期内，保函不得转让。

5.2 未经委托人和担保人同意，承包人不得将保函权利转让给第三方。

第六条保函的变更6.1 在保函有效期内，如主合同的约定发生变更，双方可协商变更本履约保函条款。

6.2 变更后的履约保函条款应由双方签字盖章，并送担保人出具相应的变更保函。

第七条违约责任7.1 承包人违反主合同约定，导致保函被委托人索赔的，承包人应承担相应的违约责任。

7.2 担保人违反本履约保函条款的约定，导致委托人遭受损失的，担保人应承担相应的赔偿责任。

施工合同履约保函条款是怎样的施工合同履约保函是指为保证施工合同履约而由施工方向受益方发出的保函。

施工合同履约保函通常由银行或保险公司提供担保。

该保函中包含的条款是保障双方权益的重要依据。

下面将分析施工合同履约保函的主要条款。

1. 保函的基本信息保函的基本信息包括保函编号、签发日期、有效期等。

该部分的内容是对保函的基本概况进行说明，方便双方对保函进行跟踪和管理。

2. 保证人和受益人保函中需要明确保证人和受益人的身份和联系方式。

保证人是指提供担保的银行或保险公司，受益人是指在施工合同中享有权益的一方。

保函的效力直接与保证人和受益人的身份相关，所以在保函中必须明确双方的信息。

3. 保函金额和有效期保函金额是指保证人在合同履约期间内愿意向受益人支付的最高保额。

保函金额应根据具体的工程要求和合同金额进行确定，双方需在合同中明确约定。

保函的有效期应与合同履约期限一致，确保在合同期限内担保有效。

4. 履约保证金施工合同履约保函通常需要受益方支付一定比例的履约保证金。

这是一种双方的信任机制，保证施工方按照合同要求履行合同义务。

履约保证金一般在合同签订时支付，并在合同履约完毕后退还给受益方。

5. 保函索赔条件保函索赔条件是指在合同履约期间，受益方要求保证人支付保证金的情况。

常见的保函索赔条件包括施工方未按合同要求进行工程建设、工期延误、工程质量问题等。

索赔条件的明确性和合理性对于保函的有效性至关重要。

6. 保证事项和责任范围保函中需要明确保证人的保证事项和责任范围。

保证人保证的事项通常包括施工方按照合同要求完成工程建设和履行相关义务。

责任范围一般针对保证人的违约行为或保函索赔的情况，例如保证人未及时支付保证金或未履行索赔义务等。

7. 保函解除和撤销条款在某些情况下，施工合同履约保函可能需要解除或撤销。

保函解除和撤销的条件和程序应在保函中明确定义，双方应依据约定进行相应操作。

保函的解除和撤销可能对双方的权益产生重大影响，因此在约定条款时需要谨慎考虑。

施工合同履约保函条款是怎样的引言施工合同履约保函是建筑项目中常见的一种担保形式。

它是建筑企业为了保证自身履行施工合同义务的一种保障措施，通过向业主提供担保，以减少双方在合同履约过程中的风险。

本文将介绍施工合同履约保函的基本概念、作用和条款要求。

一、施工合同履约保函的基本概念施工合同履约保函是指保证人（通常是银行或保险公司）为受益人（业主）提供的，确保承包人（施工企业）履行施工合同约定的义务和责任的担保方式。

通过签署施工合同履约保函，保证人承担了一定的责任，一旦承包人未能履行合同义务，受益人可以向保证人申请赔偿。

二、施工合同履约保函的作用施工合同履约保函的作用主要体现在几个方面：1.增强业主信心：签署施工合同履约保函可以为业主提供一定的保障，减少业主与承包人之间的风险，增强业主的信心与合作意愿。

2.规范施工企业行为：施工合同履约保函要求承包人遵守合同约定，履行合同义务，从而规范施工企业的行为，保证工程质量和工期的达标。

3.解决争议纠纷：施工合同履约保函作为一种担保形式，在施工过程中有利于解决合同履约过程中的争议纠纷。

当承包人未能履行合同义务时，受益人可以依据保函向保证人索赔。

三、施工合同履约保函的基本条款要求施工合同履约保函通常包含基本条款要求：1.保函金额：保函金额是指保证人向受益人提供的保证金额，通常与施工合同金额相对应，以确保在合同履约过程中能够覆盖各种潜在风险和损失。

2.保函期限：保函期限是指保函的有效期限，即从签发之日起到保函到期之日止。

3.责任范围：施工合同履约保函一般要求保证人对承包人的默认行为承担责任，如未能按合同约定履行义务、未能按时完成工程等。

4.索赔程序：施工合同履约保函通常规定了索赔的程序和流程，包括向保证人提出索赔申请的方式、时间要求和证明文件等。

5.免责条款：施工合同履约保函中可能还包含免责条款，规定了保证人在某些特定情况下免除责任的情形。

结论施工合同履约保函是建筑企业为保证自身履行施工合同义务而采取的一种主动担保措施。

施工合同履约保函条款一、定义与解释1.1 施工合同：本施工合同（以下简称“本合同”）是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订的关于____项目的施工合同。

1.2 履约保函：履约保函是乙方为了保证履行本合同中约定的义务，向业主提供的担保。

1.3 保证人：保证人是承担履约保函担保责任的法人或其他组织，乙方应选择信誉良好的保证人。

1.4 保函金额：保函金额是指保证人在履约保函中承诺的最高赔偿限额，应与本合同的价款相等或略高。

1.5 保函有效期：保函有效期是指履约保函自出具之日起至本合同约定的工程竣工验收合格之日止的期限。

二、履约保函的出具与提交2.1 乙方应在签订本合同后____个工作日内，向业主提交履约保函。

2.2 履约保函应由保证人出具，并应符合以下要求：（1）保函格式应符合业主的要求；（2）保函应承诺乙方在本合同约定的期限内，按照约定的标准和要求完成施工任务；（3）保函应明确约定保证人的赔偿责任；（4）保函应由保证人加盖公章和法定代表人签字或盖章。

三、履约保函的保证金额和保证期限3.1 履约保函的保证金额应与本合同的价款相等或略高，但不应超过保证人承担的最高赔偿限额。

3.2 履约保函的保证期限自保函出具之日起至本合同约定的工程竣工验收合格之日止。

四、履约保函的履行与解除4.1 乙方应按照本合同的约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

4.2 在保函有效期内，如果乙方未能按照本合同的约定履行施工义务，业主有权向保证人提出赔偿要求。

保证人应在收到赔偿要求后____个工作日内，按照保函约定的赔偿金额向业主支付赔偿。

4.3 如果乙方按照本合同的约定履行了施工义务，业主应在工程竣工验收合格后____个工作日内向保证人发出保函解除通知。

保证人收到解除通知后，应按照保函约定的方式解除保函的担保责任。

五、履约保函的变更与终止5.1 如果本合同的条款发生变更，乙方应立即向业主提交变更后的履约保函。

建筑施工企业2024年履约保函协议规定本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 履约保函1.3 工程范围1.4 保证金1.5 违约行为2. 保函的有效期2.1 起始日期2.2 终止日期3. 保函的金额3.1 保函金额的确定3.2 保函金额的调整4. 保函的提交与退还4.1 提交保函4.2 退还保函5. 保函的兑付5.1 兑付条件5.2 兑付程序6. 保函的变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件7. 违约责任7.1 承包商的违约行为7.2 发包商的违约行为8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式12. 合同的签订与备案12.1 签订程序12.2 备案程序13. 其他条款13.1 合同的履行地点和方式13.2 合同的付款方式13.3 合同的验收标准14. 附件14.1 保函格式14.2 工程量清单14.3 工程图纸第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体本合同甲方为（建筑施工企业名称），乙方为（工程项目发包方名称）。

1.2 履约保函乙方应向甲方提交一份履约保函，作为履行合同的保证。

履约保函的格式和内容由双方另行商定。

1.3 工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：（工程详细描述）。

1.4 保证金乙方应在合同签订后（时间）内向甲方支付合同总价款的（百分比）作为保证金。

1.5 违约行为违约行为包括但不限于：（列举具体违约行为）。

第二条保函的有效期2.1 起始日期履约保函的起始日期为合同签订之日起。

2.2 终止日期履约保函的终止日期为工程竣工交付之日起。

第三条保函的金额3.1 保函金额的确定履约保函的金额为合同总价款的（百分比）。

3.2 保函金额的调整如合同总价款发生调整，履约保函的金额也将相应调整。

2024版施工合同中的履约保函甲方(承包商):____________________乙方(业主):____________________鉴于甲乙双方在2024年签订了《2024版施工合同》(以下简称“本合同”),为确保工程质量、工期和安全等方面的约定得到有效执行，特订立本履约保函。

第一条保函内容1.1 本保函保证乙方按照本合同的约定向甲方支付工程款，并保证甲方按照本合同的约定完成工程施工任务。

1.2 本保函还保证甲方在施工过程中遵守国家法律法规、地方规定以及行业惯例，保证工程质量、工期和安全等方面的要求。

1.3 如甲方未按照本合同的约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权根据本保函的规定向甲方索赔。

第二条保函期限本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

第三条保函金额本保函的金额为人民币____元整(大写：___________________________)。

第四条保函免责条款4.1 因不可抗力事件导致的工程延误、质量问题等，甲方不承担赔偿责任。

但因不可抗力事件导致的损失，甲方应在扣除已支付的相关费用后，将剩余部分退还给乙方。

4.2 甲方在施工过程中如因自身原因导致工程质量、工期等问题，应自行承担相应的赔偿责任。

4.3 如乙方未按照本合同的约定支付工程款，甲方有权暂停施工直至乙方支付欠款。

在此期间发生的相关费用和损失，由乙方承担。

第五条争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他条款6.1 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

本保函的有效期内，如甲乙双方变更合同内容，应同时签订书面协议，并对本保函作出相应修改或补充。

6.3 本保函未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议明确。

补充协议与本保函具有同等法律效力。

施工合同履约保函条款一、定义与解释1.1 本保函是甲方（施工方）与乙方（业主方）签订的《施工合同》的补充协议，由甲方在银行开具，向乙方提供担保，保证甲方按《施工合同》的约定履行施工义务。

1.2 《施工合同》：甲方与乙方签订的编号为____的施工合同，合同内容包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等。

1.3 甲方：指与乙方签订《施工合同》的施工方。

1.4 乙方：指与甲方签订《施工合同》的业主方。

1.5 银行：指开具本保函的银行，以下简称“开具行”。

二、保函金额与保证期限2.1 本保函的保证金额为人民币____元整（大写：____元整），保证金额应涵盖《施工合同》约定的甲方施工义务的全部费用。

2.2 本保函的保证期限为《施工合同》约定的工程竣工日期之前的一个月。

保证期限可根据甲乙双方的约定进行延长，延长后的保证期限不应超过工程竣工日期之后六个月。

三、履约条件与义务3.1 甲方应严格按照《施工合同》的约定履行施工义务，确保工程质量、工程进度和工程安全。

3.2 甲方应按照乙方和开具行的要求，及时提供相关证明材料，以证明甲方正在按照《施工合同》的约定履行施工义务。

3.3 甲方如发生违约行为，乙方有权凭本保函向开具行提出索赔，开具行应按照本保函的约定履行赔偿义务。

四、保函的解除与终止4.1 在保证期限内，如果甲方按照《施工合同》的约定履行了施工义务，乙方应在保证期限届满后七个工作日内向开具行出具解除保函的书面通知。

4.2 如果甲方发生违约行为，乙方有权凭本保函向开具行提出索赔，开具行在履行赔偿义务后，本保函自动终止。

五、保函的转让与撤销5.1 本保函不得转让给第三方，未经开具行和乙方的书面同意，甲方不得撤销本保函。

六、争议解决6.1 本保函的解释和执行适用中华人民共和国的法律。

6.2 因本保函引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本保函一式三份，甲乙双方各执一份，开具行保留一份。

第1篇编号：（工字）第号（招标人）：[招标人名称]（以下简称“招标方”）（以下简称“甲方”）（投标人）：[投标人名称]（以下简称“乙方”）鉴于乙方愿意参加甲方招标的[工程名称]项目投标，并按照招标文件要求提交投标保证金，甲方要求乙方提供相应的工程施工合同保函。

为保障甲方权益，乙方自愿向甲方提供如下工程施工合同保函：一、保函内容1.保证范围：本保函担保乙方在投标有效期内及中标后履行工程施工合同义务。

2.保证金额：人民币[金额]元（大写：[金额]元整）。

3.保证期间：自本保函生效之日起至工程施工合同履行完毕之日止。

4.保证方式：连带责任保证。

二、保证责任1.若乙方在投标有效期内撤回投标文件，甲方有权要求乙方按照招标文件规定支付投标保证金。

2.若乙方中标后，未在招标文件规定的时间内与甲方签订工程施工合同，甲方有权要求乙方按照招标文件规定支付投标保证金。

3.若乙方在工程施工过程中，未能按照工程施工合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

4.若乙方在工程施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格、工期延误等情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

5.若乙方违反工程施工合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金。

三、保函生效及解除1.本保函自双方签字盖章之日起生效。

2.工程施工合同履行完毕，甲方书面通知乙方解除本保函。

3.若乙方在工程施工过程中，因自身原因导致工程施工合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、争议解决本保函项下发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。

五、其他1.本保函一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本保函未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________法定代表人（签字）：________________签订日期：________________附件：工程施工合同注：本保函仅供参考，具体内容以实际签订的工程施工合同保函为准。

工程合同履约保函条款一、保函的开立乙方应在合同签订后的5个工作日内，向甲方提交由其开户银行出具的履约保函。

该保函应覆盖合同金额的10%，并且有效期至少覆盖整个合同约定的履约期限。

二、保函的内容履约保函应明确指出以下内容：1. 保函的编号和开立日期；2. 被保证人（乙方）的名称和地址；3. 受益人（甲方）的名称和地址；4. 保函的金额和货币种类；5. 保函的有效期限；6. 保函项下的索赔条件和程序；7. 保函的终止条件。

三、保函的修改和延期如合同履约期限发生变更，乙方应及时与银行协商，对履约保函的有效期限进行相应的修改或延期。

任何修改或延期都应得到甲方的书面同意。

四、保函的索赔在以下情况下，甲方有权向银行提出索赔：1. 乙方未能按照合同约定的时间、质量完成工程；2. 乙方中途无故停止工程进度；3. 乙方违反合同规定的其他重要条款。

五、保函的解除在工程竣工验收合格，且甲方确认无需进一步追索后，乙方可向银行申请解除履约保函。

银行在收到甲方的书面确认后，方可解除保函。

六、法律适用和争议解决本保函的开立、执行和解释均适用中华人民共和国法律。

因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地的人民法院诉讼解决。

七、其他事项双方可以根据实际情况协商确定其他需要包含在履约保函中的条款，并以书面形式作为本保函的补充。

以上范本仅供参考，具体的履约保函条款应根据项目的实际情况和双方的具体需求来确定。

在签订合同时，建议双方咨询专业的法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。

工程施工合同履约保函条款是一份由担保机构向建设业主提供的保证文件，承诺在合同履约期间，承包商能够按时按质完成工程任务。

以下是一份工程施工合同履约保函条款的范本，供您参考：工程施工合同履约保函（以下简称“保函”）保证人：__________（以下简称“担保机构”）受益人：__________（以下简称“建设业主”）承包商：__________（以下简称“承包方”）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，担保机构愿向建设业主提供如下保证：一、保证范围担保机构保证承包方在《工程施工合同》（以下简称“合同”）的履约过程中，按照合同约定完成工程任务，并承担以下责任：1. 承包方违反相关法律规定及合同约定进行转包或违法分包的；2. 承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；3. 承包方违反合同中有关材料与设备专用要求的约定，未经建设业主批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；4. 因承包方原因未能按合同施工进度计划及时完成合同约定工作，造成工期延误的；5. 承包方违反合同中关于人员管理义务的规定的；6. 承包方违反合同中关于安全管理规章制度的规定的；7. 承包方无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行合同主要义务的；如承包方违反上述保证事项，给建设业主造成直接经济损失的，担保机构按照本保函的约定承担赔偿责任。

二、保证金额担保机构保证的金额为合同价款的10%，即人民币__________元整（大写：____________________元整）。

三、保证期限1. 本保函的保证期限为合同履行期限的一半至全部，但不得超过三年。

保证期限自保函生效之日起计算。

2. 建设业主与承包方协商一致，可以提前终止合同履约保函的保证期限。

四、履约条件承包方应按照合同约定履行各项义务，包括但不限于：1. 按时交付工程；2. 保证工程质量；3. 按合同约定支付工程款；4. 按合同约定完成工程相关手续；5. 遵守合同约定的其他义务。

施工合同履约保函尊敬的各位业主，感谢您对我们公司的信任与支持，我们也将努力为您提供优质的施工服务。

在与您签署施工合同之前，我们愿意为您提供一份施工合同履约保函，以确保履行合同义务并保障双方的权益。

本合同履约保函旨在明确双方在施工合同中的责任与义务，保障施工项目的顺利进行。

具体内容如下：第一条：保函的对象保函的受益人为委托方，即业主。

保函的发出人为承揽方，即我方公司。

第二条：履约保证1. 承揽方保证遵守合同条款并按约定的质量、进度和费用完成施工项目。

2. 承揽方保证提供高质量的材料和设备，并按照相关法律法规和行业标准进行施工。

3. 承揽方保证遵守相关安全规定，确保施工过程中没有发生事故或人身伤害。

4. 承揽方保证合理安排和调度施工人员，并及时解决工期延误等问题。

第三条：保函金额及有效期1. 本保函金额为合同总额的10%，即XXX元（大写：人民币XXX 元整）。

2. 本保函自合同签订之日起生效，有效期为合同约定的施工时间加上一个月。

第四条：索赔与支付1. 若承揽方未按照合同约定完成施工任务或发生违约行为，委托方有权向保函发出人提出索赔要求。

2. 在双方协商一致的情况下，保函发出人将按照合同金额部分或全部支付给委托方作为违约赔偿。

3. 保函发出人有权经过相应程序对索赔请求进行核实确认，包括但不限于调查、取证和评估等。

第五条：保函的解除1. 在施工合同履行完毕并经双方确认无争议后，本保函自动解除。

2. 若双方发生争议并达成仲裁或法院判决后，本保函将根据结果作出相应处理。

第六条：其他事项1. 本保函仅适用于双方签署的施工合同相关事宜，不包括其他合同或协议。

2. 本保函的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

3. 本保函经双方签字盖章后生效，并具有同等效力。

请您务必仔细阅读以上内容，并在签署施工合同之前对本保函进行确认。

如有任何问题或疑虑，请随时与我们联系。

再次感谢您对我们公司的支持与合作，我们期待与您的进一步合作。

2024版施工合同中的履约保函甲方(承包商):__________________乙方(业主):__________________鉴于甲乙双方在签订本合同过程中，为保障甲方履行施工合同义务，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，特订立本履约保函。

一、保函内容1. 甲方保证按照合同约定的工期、质量、费用等要求完成工程施工任务，并保证工程符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。

2. 如甲方未按照合同约定履行施工义务，导致乙方损失的，乙方可向甲方提出索赔。

甲方应在收到索赔通知后7个工作日内，向乙方支付赔偿款项。

赔偿范围包括但不限于工程延期、质量问题、费用增加等。

3. 如甲方因不可抗力因素无法按期完成施工任务，应立即通知乙方，并提供相关证明材料。

甲方应承担因此产生的额外费用，并尽快完成施工任务。

如因甲方原因导致工程无法按期竣工验收，甲方应承担相应的违约责任。

4. 本保函有效期自______年______月______日起至______年______月______日止。

二、保函格式及条款1. 本保函采用电子形式，具有法律效力。

2. 本保函的内容包括但不限于以下条款：甲方承诺按照合同约定的工期、质量、费用等要求完成工程施工任务；甲方保证工程符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求；甲方应在收到乙方索赔通知后7个工作日内，向乙方支付赔偿款项；甲方因不可抗力因素无法按期完成施工任务的，应立即通知乙方，并提供相关证明材料；本保函有效期等。

3. 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。

三、保密条款1. 双方应对本保函的内容予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2. 本保函的保密期限自保函生效之日起至保函失效之日止。

四、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2. 本保函的解释权归甲乙双方共同所有。

第1篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]就[项目名称]（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同（以下简称“基础合同”），为维护基础合同的合法、有效执行，保障业主权益，现由[担保人名称]（以下简称“担保人”）向业主出具本工程施工履约保函。

一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整（小写：[金额]元），用于担保承包人在本工程实施过程中，严格按照基础合同约定，履行以下义务：1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务；2. 遵守国家有关法律法规和行业标准；3. 维护施工现场的安全、文明施工；4. 严格按照合同约定支付相关费用；5. 其他合同约定的义务。

二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止，最迟不超过[保函到期日]。

三、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未能履行上述义务，导致业主遭受经济损失，担保人将无条件承担相应的赔偿责任；2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额；3. 担保人承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。

四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证；2. 未经业主同意，担保人不得免除或变更本保函的担保责任；3. 业主应在本保函到期前，向担保人提出解除担保的通知。

五、其他1. 本保函的出具和执行，适用中华人民共和国法律；2. 本保函一式两份，承包人和业主各执一份，具有同等法律效力。

担保人（盖章）：法定代表人（签字）：[日期]第2篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]，根据合同约定，为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容，现向贵方出具本工程施工履约保函。

一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中，因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时，业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失：（1）承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容；（2）承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜；（3）承包人违反合同约定，导致工程安全事故发生；（4）承包人违反合同约定，导致工程环境污染或生态破坏；（5）承包人违反合同约定，导致工程不符合设计要求或质量标准；（6）承包人违反合同约定，导致工程延期或成本超支；（7）其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。

建筑施工企业2024年履约保函协议规定本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方（建筑施工企业）1.2 乙方（受益人）1.3 履约保函第二条：保函的金额与有效期2.1 保函金额2.2 保函有效期第三条：保函的种类与格式3.1 保函种类3.2 保函格式第四条：甲方义务与责任4.1 施工合同履行4.2 保函的提交与更新第五条：乙方义务与责任5.1 保函的兑付条件5.2 保函的退还条件第六条：履约保函的兑付程序6.1 乙方提出兑付申请6.2 甲方核实兑付条件6.3 兑付保函第七条：履约保函的退还程序7.1 甲方完成施工合同义务7.2 乙方退还保函第八条：保函的修改与终止8.1 修改保函的条件8.2 终止保函的条件第九条：违约责任9.1 甲方违约9.2 乙方违约第十条：争议解决方式10.1 协商解决10.2 仲裁解决第十一条：合同的生效、变更与解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同解除条件第十二条：保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条：法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条：其他条款14.1 合同附件14.2 合同修订记录第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方（建筑施工企业）：指具备合法营业执照和资质证书，从事建筑施工活动的企业。

1.2 乙方（受益人）：指与甲方签订建筑施工合同的对方当事人，即工程项目的业主或者项目管理部门。

1.3 履约保函：是指甲方为了保证按照合同约定履行施工义务，向乙方开具的，由银行或其他担保机构出具的，承诺在甲方未按合同约定履行义务时，按照保函约定向乙方支付一定金额的担保凭证。

第二条：保函的金额与有效期2.1 保函金额：保函的金额由甲方和乙方协商确定，并在保函上予以注明。

保函金额不应低于合同约定的履约保证金金额。

第三条：保函的种类与格式3.1 保函种类：本保函为履约保函，其具体种类和格式由甲方和乙方协商确定。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版施工协议履约保函细则本合同目录一览1. 施工协议履约保函定义与范围1.1 施工协议履约保函的定义1.2 施工协议履约保函的有效期1.3 施工协议履约保函的金额2. 保函的开具与提交2.1 保函的开具2.2 保函的提交2.3 保函的副本与正本3. 保函的保证与责任3.1 保证的内容3.2 保证的有效期3.3 保证的金额4. 保函的履行与终止4.1 保函的履行4.2 保函的终止4.3 保函的注销5. 保函的修改与延期5.1 保函的修改5.2 保函的延期6. 保函的索赔与支付6.1 保函的索赔条件6.2 保函的支付程序6.3 保函的索赔限制7. 保函的权益与义务7.1 保函的权益7.2 保函的义务8. 保函的转让与流通8.1 保函的转让8.2 保函的流通9. 保函的争议解决9.1 争议的解决方式9.2 争议的解决机构9.3 争议的解决费用10. 保函的违约处理10.1 违约的定义10.2 违约的处理方式10.3 违约的责任承担11. 保函的监管与合规11.1 保函的监管要求11.2 保函的合规性11.3 保函的合规检查12. 保函的附件与补充12.1 保函的附件12.2 保函的补充协议13. 保函的生效与解除13.1 保函的生效条件13.2 保函的解除条件14. 保函的文案与格式14.1 保函的文案要求14.2 保函的格式规范第一部分：合同如下：第一条：施工协议履约保函定义与范围1.1 施工协议履约保函的定义1.2 施工协议履约保函的有效期保函的有效期应符合施工协议中约定的期限，但最长不得超过施工协议工程竣工日期后六个月。

1.3 施工协议履约保函的金额保函的金额应根据施工协议的约定确定，但不得低于合同价的5%。

第二条：保函的开具与提交2.1 保函的开具保证人应按照业主的要求，向具备开具保函资格的银行申请开具保函。

保函应采用业主提供的标准格式。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版施工协议履约保函细则版本合同目录一览1. 施工协议履约保函定义与范围1.1 施工协议履约保函的定义1.2 施工协议履约保函的有效期1.3 施工协议履约保函的金额2. 保函的申请与开具2.1 保函的申请条件2.2 保函的开具流程2.3 保函的续期与变更3. 保函的保证人3.1 保证人的资格要求3.2 保证人的责任与义务3.3 保证人的权利与利益4. 保函的受益人4.1 受益人的资格要求4.2 受益人的权利与义务4.3 受益人的责任与利益5. 保函的理赔流程5.1 理赔的条件与范围5.2 理赔的程序与方式5.3 理赔的金额与时间6. 保函的解除与退还6.1 保函的解除条件6.2 保函的退还流程6.3 保函的解除与退还的注意事项7. 保函的监督与管理7.1 保函的监督机构7.2 保函的管理制度7.3 保函的监督与管理的权利与义务8. 保函的争议解决8.1 争议的解决方式8.2 争议的解决机构8.3 争议解决的费用与承担9. 保函的违约责任9.1 保证人的违约行为9.2 受益人的违约行为9.3 违约责任的处理方式10. 保函的法律法规适用10.1 保函的法律法规10.2 法律法规的适用范围10.3 法律法规的变更与解释11. 保函的合同效力11.1 保函的生效条件11.2 保函的失效条件11.3 保函的合同效力争议12. 保函的保密条款12.1 保密信息的范围与内容12.2 保密信息的保护措施12.3 保密信息的泄露处理13. 保函的转让与继承13.1 保函的转让条件13.2 保函的继承条件13.3 保函的转让与继承的程序与方式14. 其他条款14.1 保函的修订与补充14.2 保函的解除与终止14.3 保函的其他特殊条款第一部分：合同如下：第一条施工协议履约保函定义与范围1.1 施工协议履约保函的定义1.2 施工协议履约保函的有效期保函的有效期自保函开具之日起至施工协议规定的工程竣工日期后30天止。

施工履约保函合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！施工履约保函合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，为确保甲方履行合同义务，乙方要求甲方提供履约保函。

双方经协商一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条 定义1.1 施工履约保函：指乙方按照本合同约定，向甲方开具的，承诺在甲方不履行合同约定的义务时，由乙方按照保函约定承担相应责任的书面保函。

第二条 保函金额2.1 保函金额：根据甲乙双方的协商，保函金额为人民币____元整。

第三条 保函期限3.1 保函期限：自保函开具之日起至甲方完成合同约定的施工义务之日止。

第四条 保函开具与交付4.1 乙方应在甲方履行合同约定的义务过程中，按照本合同约定及时向甲方开具并交付施工履约保函。

4.2 甲方在收到乙方交付的施工履约保函后，应按照本合同约定的保函金额和期限向乙方提供相应的履约担保。

第五条 保函的兑付5.1 在保函有效期内，如甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权按照保函约定向乙方主张权利。

5.2 乙方在收到甲方履行义务的证明文件后，应按照保函约定及时向甲方支付保函金额。

第六条 保函的解除6.1 在甲方按照合同约定履行义务后，乙方应向甲方出具解除保函的书面文件，并退还甲方已交付的施工履约保函。

6.2 甲方在收到乙方解除保函的书面文件和退还的施工履约保函后，应按照保函约定及时向乙方支付保函金额。

第七条 违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

第八条 争议解决8.1 对于因本合同产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。