最新公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)

公路施工合同范本2009甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行公路施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量：________________1.6 工程期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%时，甲方支付乙方已完工程量的_______%的进度款，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

（3）结算款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款的_______%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关公路施工的标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

3.2 乙方应建立健全质量保证体系，严格按照施工组织设计和施工方案进行施工，并接受甲方的监督和检查。

3.3 工程质量不符合约定的，乙方应无条件返工，直至符合约定。

中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标资格预审文件（2009年版）交公路发[2009]221号自2009年8月1日起施行关于发布公路工程标准施工招标资格预审文件和公路工程标准施工招标文件2009年版的通知交公路发【2009】221号各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委），天津市市政公路管理局：为加强公路工程施工招标管理，规范资格预审文件和招标文件编制工作，我部在国家九部委联合编制的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》（以下简称《标准文件》）基础上，结合公路工程施工招标特点和管理需要，组织制定了《公路工程标准施工招标资格预审文件》（2009年版）和《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）（以下简称《公路工程标准文件》），现予发布。

《公路工程标准文件》中“申请人须知”、“资格审查办法”、“投标人须知”、“评标办法”和“通用合同条款”等部分，与《标准文件》内容相同的只保留条目号，具体内容见《标准文件》。

《标准文件》电子文本可在我部网站()“下载中心”下载。

《公路工程标准文件》自2009年8月1日起施行，原《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）同时废止，之前根据《公路工程国内招标文件范本》完成招标工作的项目仍按原合同条款执行。

自施行之日起，必须进行招标的二级及以上公路工程应当使用《公路工程标准文件》，二级以下公路项目可参照执行。

在具体项目招标过程中，招标人可根据项目实际情况，编制项目专用文件，与《公路工程标准文件》共同使用，但不得违反九部委56号令的规定。

请各地交通运输主管部门加强对《公路工程标准文件》贯彻落实情况的监督检查，并注意收集有关意见和建议，及时向部反馈。

中华人民共和国交通运输部（章）二○○九年五月十一日主题词：公路施工招标通知抄送：北京市路政局，中国公路建设行业协会交通运输部办公厅 2009年5月12日印发使用说明一、为加强公路工程施工招标管理，规范资格预审文件编制工作，交通运输部公路局组织华杰工程咨询有限公司和国内专家编写并经审定形成了交通运输部《公路工程标准施工招标资格预审文件》（2009年版）（以下简称《公路工程标准施工招标资格预审文件》）。

公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

公路施工合同范本2009合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包的公路施工项目，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2 合同价款支付方式：_______三、施工期限3.1 工程施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

3.2 如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担任何责任。

四、质量标准4.1 工程质量应符合_______标准。

4.2 乙方应按照施工图纸、施工方案及有关技术规范进行施工，确保工程质量。

五、材料供应5.1 工程所需材料由_______方负责采购供应。

5.2 材料质量应符合_______标准。

六、安全生产6.1 乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，确保施工安全。

6.2 乙方应制定安全生产责任制度，加强安全生产教育，落实安全生产措施。

七、工程变更7.1 工程施工过程中，如甲方要求变更工程内容，应书面通知乙方。

7.2 乙方应按照甲方的要求进行变更，并根据变更内容调整合同价款和施工期限。

八、竣工验收8.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。

8.2 甲方应在收到竣工报告后_______天内组织验收。

8.3 验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款。

九、保修9.1 工程保修期限为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

9.2 保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______天内予以修复。

公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

公路工程施工合同交公路发[2009]221 号自二OO九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

公路施工合同模板2009这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！公路施工合同模板2009甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行公路施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。

一、工程内容1.1 工程名称：____________公路施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程质量标准：____________二、工程进度2.1 工期要求：自合同签订之日起至____________日止。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按时完成施工任务。

三、工程费用3.1 工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款。

四、付款方式4.1 甲方在本合同签订后____________日内支付乙方工程预付款人民币____________元整。

4.2 工程验收合格后，甲方支付乙方工程进度款人民币____________元整。

4.3 工程验收合格且质保期结束后，甲方支付乙方剩余工程款人民币____________元整。

五、质量保证5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

5.2 乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。

六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

公路工程施工合同交公路发[2009]221 号自二OO九年八月一日起施行第一节通用合同条款1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人: 指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

隧道工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)合同编号：[合同编号]日期：[合同签订日期]甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据中华人民共和国法律法规及有关规定，甲乙双方经友好协商，就下文所载隧道工程的设计、施工等事宜达成如下合同：第一条合同背景根据甲方的要求，乙方同意在指定地点进行隧道工程的施工，合同期限为[合同期限]。

第二条施工内容甲方要求乙方按照图纸和施工规范，完成隧道工程的施工任务。

具体的施工内容包括但不限于：1. 地质勘探和测量工作；2. 隧道开挖和支护；3. 隧道内部通风和照明；4. 火灾探测和消防设施安装；5. 隧道道路建设和排水系统安装；6. 相关设备的采购和安装。

第三条价格和付款方式1. 施工合同总价为[合同总价]，包括人工、材料、设备等费用。

2. 甲方将分期付款给乙方，付款方式和时间如下：- 第一期付款：[第一期付款比例]的合同总价，施工开始后的10个工作日内支付；- 第二期付款：[第二期付款比例]的合同总价，隧道工程完成施工的30%后支付；- 第三期付款：[第三期付款比例]的合同总价，隧道工程完成施工的60%后支付；- 最后一期付款：[最后一期付款比例]的合同总价，验收合格后支付。

第四条保质保量及验收标准1. 乙方承诺按照国家有关规定和施工图纸要求，保质保量地完成隧道工程施工任务。

2. 乙方完成隧道工程施工后，甲方有权对施工质量进行验收。

验收标准按照[相关标准]执行。

3. 如乙方施工不符合图纸和施工规范的要求，甲方有权要求乙方进行整改，并延长合同期限。

第五条违约责任1. 如果甲方违反合同约定，乙方有权要求进行赔偿，并可解除合同。

2. 如果乙方违反合同约定，甲方有权要求进行赔偿，并可解除合同。

第六条争议解决甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任一方可以向[仲裁委员会/法院]提起诉讼。

第七条合同解除1. 合同期届满后，自动解除。

2. 甲乙双方经协商一致，可以提前解除合同。