工程项目招投标与合同管理复习题

工程招投标与合同管理考试复习题(2024版)合同目录第一章：导论1.1 工程招投标概述1.2 合同管理的重要性1.3 考试复习指导原则第二章：工程招投标流程2.1 招标准备2.2 投标过程2.3 开标、评标与中标通知第三章：合同的法律基础3.1 合同法概述3.2 合同的法律效力3.3 合同的履行与违约第四章：合同的起草与审查4.1 合同结构与条款4.2 合同起草要点4.3 合同审查与风险评估第五章：合同的签订5.1 合同签订的条件5.2 签字流程与要求5.3 合同的生效第六章：合同的执行与管理6.1 合同执行的监控6.2 合同变更与补充6.3 合同档案管理第七章：合同风险与保险7.1 风险识别与管理7.2 保险的安排与要求7.3 风险转移与分配第八章：合同争议解决8.1 争议的类型与原因8.2 争议解决机制8.3 仲裁与诉讼第九章：合同终止与清算9.1 合同终止的条件9.2 清算程序与责任9.3 合同终止后的权利与义务第十章：合同范本与实训案例10.1 标准合同范本10.2 实训案例分析10.3 签字栏、签订时间与地点第十一章：招投标与合同管理的伦理11.1 职业道德与责任11.2 反腐败与诚信建设11.3 伦理决策与行为准则第十二章：考试模拟题与解析12.1 模拟题一12.2 模拟题二12.3 模拟题三及解析第十三章：复习策略与考试技巧13.1 复习计划的制定13.2 考试答题技巧13.3 常见错误与应对方法第十四章：附录与参考资料14.1 相关法律法规汇编14.2 参考资料索引14.3 考试复习资源列表第十五章：考试大纲与评分标准15.1 考试大纲概述15.2 各科目评分标准15.3 考试合格标准与认证程序合同目录结束。

合同编号：______第一章：导论1.1 工程招投标概述1.1.1 招投标的定义与特点1.1.2 招投标的作用与意义1.2 合同管理的重要性1.2.1 合同管理在工程中的作用1.2.2 合同管理对风险控制的影响1.3 考试复习指导原则1.3.1 复习方法与技巧1.3.2 考试重点与难点解析第二章：工程招投标流程2.1 招标准备2.1.1 招标需求分析2.1.2 招标条件与资格预审2.2 投标过程2.2.1 投标文件的编制2.2.2 投标策略与技巧2.3 开标、评标与中标通知2.3.1 开标程序与注意事项2.3.2 评标标准与方法2.3.3 中标结果的通知与公示第三章：合同的法律基础3.1 合同法概述3.1.1 合同法的基本原则3.1.2 合同法的适用范围3.2 合同的法律效力3.2.1 合同的成立与生效3.2.2 合同的变更、转让与终止3.3 合同的履行与违约3.3.1 合同履行的原则与要求3.3.2 违约责任的确定与承担第四章：合同的起草与审查4.1 合同结构与条款4.1.1 合同的基本结构4.1.2 常见合同条款的类型与内容4.2 合同起草要点4.2.1 合同起草的基本原则4.2.2 合同语言的准确性与明确性4.3 合同审查与风险评估4.3.1 合同审查的重点4.3.2 风险评估的方法与步骤第五章：合同的签订5.1 合同签订的条件5.1.1 合同主体的资格要求5.1.2 合同标的的合法性与可行性5.2 签字流程与要求5.2.1 签字的程序与步骤5.2.2 签字的法律效力与注意事项5.3 合同的生效5.3.1 合同生效的条件5.3.2 合同生效后的法律后果第六章：合同的执行与管理6.1 合同执行的监控6.1.1 合同执行的监控机制6.1.2 执行过程中的信息反馈与调整6.2 合同变更与补充6.2.1 合同变更的条件与程序6.2.2 合同补充的法律效力6.3 合同档案管理6.3.1 合同档案的建立与保管6.3.2 合同档案的利用与保密合同编号______第七章：合同风险与保险7.1 风险识别与管理7.1.1 工程风险的分类与识别7.1.2 风险管理计划的制定与执行7.2 保险的安排与要求7.2.1 工程保险的种类与选择7.2.2 保险合同的条款与条件7.3 风险转移与分配7.3.1 风险转移的法律机制7.3.2 风险分配的原则与实践第八章：合同争议解决8.1 争议的类型与原因8.1.1 合同争议的常见类型8.1.2 争议产生的常见原因8.2 争议解决机制8.2.1 协商与调解8.2.2 仲裁与诉讼8.3 仲裁与诉讼8.3.1 仲裁程序与规则8.3.2 诉讼程序与法院选择第九章：合同终止与清算9.1 合同终止的条件9.1.1 正常终止的条件9.1.2 提前终止的条件9.2 清算程序与责任9.2.1 清算的程序与步骤9.2.2 清算中各方的责任与义务9.3 合同终止后的权利与义务9.3.1 终止后的权利保留9.3.2 终止后的义务履行第十章：合同范本与实训案例10.1 标准合同范本10.1.1 合同范本的结构与内容10.1.2 范本的应用与调整10.2 实训案例分析10.2.1 案例背景与问题提出10.2.2 案例分析的方法与步骤10.3 签字栏、签订时间与地点10.3.1 签字栏的设置与填写10.3.2 签订时间与地点的确定第十一章：招投标与合同管理的伦理11.1 职业道德与责任11.1.1 职业道德规范的内涵11.1.2 职业责任的界定与实践11.2 反腐败与诚信建设11.2.1 反腐败政策与措施11.2.2 诚信建设的重要性与实施11.3 伦理决策与行为准则11.3.1 伦理决策的原则与框架11.3.2 行为准则的制定与遵守第十二章：考试模拟题与解析12.1 模拟题一12.1.1 模拟题内容12.1.2 模拟题解析与答案12.2 模拟题二12.2.1 模拟题内容12.2.2 模拟题解析与答案12.3 模拟题三及解析12.3.1 模拟题内容12.3.2 模拟题解析与答案以上为合同的后半部分内容，具体条款需根据实际情况填写和调整。

工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 下列哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 直接委托2. 在评标过程中，以下哪种情况可能导致投标失效？A. 投标文件未密封. 投标报价低于成本价C. 投标保证金未按规定缴纳D. 所有上述情况3. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 业主代表. 项目经理C. 设计单位D. 监理单位二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。

（错）2. 合同中的违约金条款可以在违约发生后随意修改。

（错）3. 工程量的增减属于合同变更的范畴。

（对）三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。

答：工程招投标的基本流程包括：编制招标文件、发布招标公告、接收投标报名、发放招标文件、组织现场踏勘、答疑会、接收投标文件、开标、评标、确定中标候选人、公示中标结果、签订合同等步骤。

2. 什么是履约担保，它的作用是什么？答：履约担保是指中标人在签订合同时向业主提供的保证其履行合同义务的一种经济保证。

它的作用是确保中标人按照合同约定完成工程任务，一旦中标人违约，业主可以从履约担保中获得赔偿。

3. 描述合同管理中的风险控制措施。

答：合同管理中的风险控制措施包括但不限于：明确合同条款，特别是对于风险分配和责任界定；进行风险评估和制定应对策略；加强进度和质量监控；建立有效的沟通机制；及时处理变更和索赔；以及采取适当的保险措施等。

四、案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件复杂导致基础工程量增加，施工单位提出了变更请求。

作为项目管理团队的一员，你应该如何应对这种情况？答：应该组织专业人员对变更请求进行技术评审，确认变更的必要性和合理性。

与设计单位沟通，确保变更方案符合设计要求并不影响工程安全。

与施工单位协商变更实施的具体细节，包括工期、成本等。

更新合同内容，签署变更协议，并对后续工作进行调整和安排。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024工程招投标与合同管理复习题本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程性质2. 招投标过程2.1 招标文件的发放2.2 投标文件的提交2.3 投标文件的开启2.4 评标标准的确定2.5 中标通知书的发放3. 合同条款3.1 合同的签订3.2 合同的有效期3.3 合同的履行3.4 合同的变更3.5 合同的解除4. 工程管理4.1 工程进度管理4.2 工程质量管理4.3 工程成本管理4.4 工程安全与环保管理4.5 工程验收管理5. 合同双方的权利与义务5.1 承包方的权利与义务5.2 发包方的权利与义务6. 违约责任6.1 承包方的违约责任6.2 发包方的违约责任7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径解决8. 合同的终止8.1 合同终止的条件8.2 合同终止的程序9. 合同的附则9.1 合同的解释9.2 合同的修改9.3 合同的附件10. 其他条款10.1 保密条款10.2 知识产权保护10.3 不可抗力10.4 法律适用11. 合同的签署与盖章11.1 合同签署的时间11.2 合同签署的地点11.3 合同盖章的要求12. 合同的备案与公示12.1 合同备案的时间与地点12.2 合同公示的要求与程序13. 合同的履行监督13.1 履行监督的方式13.2 履行监督的机构13.3 履行监督的报告与反馈14. 合同的归档与保管14.1 合同归档的要求14.2 合同保管的责任与期限第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年某大型基础设施建设项目1.2 工程地点：位于我国某市中心区域1.3 工程规模：包括新建一座桥梁、拓宽两条道路及配套设施1.4 工程性质：市政基础设施工程第二条招投标过程2.1 招标文件的发放：招标人应在本合同签订前至少20个工作日，向投标人发放含有工程概况、技术要求、投标须知等内容的招标文件。

工程招标投标与合同管理考试题8篇篇1合同协议一、工程招标投标1. 招标范围及内容：本次招标项目为某市城市基础设施建设项目，包括道路、桥梁、隧道等工程的的设计、施工、监理等全流程服务。

具体招标范围及内容如下：（1）设计服务：包括项目规划、设计咨询、技术交底等全流程服务。

（2）施工服务：包括土方开挖、基础施工、主体结构施工、装修施工等全流程服务。

（3）监理服务：包括施工监理、质量监理、安全监理等全流程服务。

2. 招标方式：本次招标采用公开招标方式，邀请具备相应资质和经验的施工单位参与投标。

3. 投标人资格要求：投标人应具备以下条件：（1）具有独立法人资格，注册资金不低于XX万元。

（2）具有相应的施工资质和经验，近三年内承担过类似工程的建设任务。

（3）具有良好的财务状况和信誉记录。

（4）具备与本次招标项目相适应的技术能力和管理水平。

4. 投标文件要求：投标文件应包括以下内容：（1）企业资质证明文件。

（2）施工经验证明文件。

（3）财务状况证明文件。

（4）技术能力和管理水平证明文件。

（5）投标文件电子版（PDF格式）。

二、合同管理1. 合同类型及内容：本次招标项目采用施工总承包合同，合同内容主要包括工程概况、工期要求、质量标准、付款方式、违约责任等相关条款。

具体合同内容如下：（1）工程概况：包括工程名称、地点、规模、建设内容等基本信息。

（2）工期要求：明确工程的开工日期、竣工日期及关键节点工期要求。

（3）质量标准：明确工程的建设质量标准，包括设计要求、技术要求、安全要求等。

（4）付款方式：明确工程的支付方式，包括预付款、进度款、结算款等具体支付节点及金额。

（5）违约责任：明确工程实施过程中，各方的违约责任及赔偿标准。

2. 合同签订流程：合同签订流程包括协商合同条款、起草合同文本、审核合同内容、签订合同等步骤。

具体流程如下：（1）协商合同条款：建设单位与施工单位应就合同条款进行充分协商，确保合同条款明确、合理、合法。

工程项目招投标与合同管理考试试题单选1.监理合同即（B ）签订的合同。

A.施工单位B.监理单位C.设计单位2.影响工程合同策划工作的三个最要紧方面不包含（B）A 业主的资金能力B 承包范围的协调C 风险如何分担3.监理合同是哪两方签订的（B）A.甲方与监理单位B.业主与监理单位C.乙方与监理单位D.甲乙双方与监理单位4.在进行工程合同策划时，务必考虑、认真分析影响工程合同策划工程合同策划工作的三个最要紧方面，不包含（C）A.业主的资金能力B.工程的发承包方式C.工人的资金问题D.风险如何分担5.下列哪个单位与业主之间不是合同关系( C )A.安装承包商B.监理单位C.机械租赁单位6.根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，有（D）负责。

A.运输部门B.采购方C.供货方D.合同约定的责任方7.关于索赔的说法正确的是（C）A、工程施工过程中，承包人向发包人提出的索赔称之反索赔。

B、工程施工过程中，发包人向承包人提出的索赔称之索赔。

C、索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与我们通常所说的工程签证不一致。

8. 关于游泳池，消防水池等蓄水工程，屋面工程与防水要求的地面，应进行（B ）A 防水试验B 淋蓄水试验C 质量检测D 浇水试验9. 防水材料进场，除金属板材，平瓦外，均应（C）A 有出厂质量合格证B 有检测报告C 进行现场抽样复验D 有产品性能说明书D、同一验收批砂浆试块抗压轻度平均值务必______设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

A.大于B.等于C.小于D.大于或者等于（答案：D）10.因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成工程损坏，使发包人的费用增加货工期延误。

由______承担责任。

A.监理人B.承包人C.甲方D.发包人（答案：B）11.可撤销的建设工程施工合同，当事人应该请求（ B ）撤销。

A.建设行政主管部门B.人民法院C.监理单位D.设计单位12.假如招标人改变招标范围应在投标截止日前至少（ B ）前以书面形式通知所有招标文件的收受人。

工程招投标及合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在工程项目招投标过程中，投标保证金的主要作用是什么？A. 保证投标人按时提交投标文件. 确保中标后能按约签订合同C. 防止投标人随意撤标D. 所有以上答案3. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下关于招标文件的说法正确的是：A. 招标文件应当包含投标邀请书. 招标文件可以不公开标底C. 招标文件应当明确投标截止时间D. 招标文件应当包括合同主要条款4. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师5. 在工程合同履行过程中，如果出现争议，通常首选的解决方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、判断题（每题2分，共20分）1. 公开招标是最常见的招标方式，适用于大部分工程项目。

（）2. 中标通知书的发出即意味着合同的成立。

（）3. 合同中的违约责任条款是对双方均有约束力的。

（）4. 工程量清单是招标文件的重要组成部分，但不作为合同文件的一部分。

（）5. 在合同执行过程中，任何一方都有权单方面变更合同内容。

（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程项目招标的基本程序及其重要性。

2. 描述合同管理中的风险管理策略有哪些。

3. 如何理解合同中的“不可抗力”条款？它在合同履行中的作用是什么？4. 阐述工程变更对项目成本和进度可能产生的影响及其管理措施。

四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目采用公开招标方式进行，但在开标过程中发现某投标单位的报价远低于其他单位。

作为招标方的项目负责人，你将如何处理这一情况？请结合相关法规进行分析。

2. 某施工合同在执行过程中，由于设计变更导致工程量大幅增加。

承包商要求增加合同价款，而业主认为应按原合同执行。

请问作为监理工程师，你将如何协调双方的立场？3. 某工程项目因自然灾害导致部分工程损坏，根据合同中的不可抗力条款，承包商请求延期并补偿损失。

工程招投标及合同书管理试题库(最新版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）一、招投标范围及内容：1.1 甲方委托乙方负责的招投标项目为：（项目名称及内容）。

1.2 乙方应根据甲方的要求，组织编制招投标文件，包括但不限于：招标公告、招标文件、投标文件、合同条款、技术规格书等。

1.3 乙方应按照甲方的要求，组织招投标活动，包括但不限于：发布招标公告、接收投标文件、组织开标、评标、定标等工作。

二、合同书管理：2.1 乙方在招投标过程中，应对投标单位的资质、业绩、信誉等进行全面审查，并向甲方提供审查报告。

2.2 乙方在招投标过程中，应严格按照甲方的要求，确保招投标过程的公开、公平、公正。

2.3 乙方在招投标结束后，应向甲方提交中标通知书、合同草案等文件，并协助甲方与中标单位签订合同。

2.4 乙方在合同签订后，应负责合同的履行监督，确保合同条款的履行。

三、时间安排：3.1 乙方应在甲方要求的时间内完成招投标文件的编制。

3.2 乙方应在甲方要求的时间内完成招投标活动。

3.3 乙方应在合同签订后，按照甲方要求的时间节点，提交合同履行情况的报告。

四、费用及支付：4.1 甲方应支付乙方的服务费用为：（金额）。

4.2 甲方支付乙方服务费用的时间为：（时间）。

4.3 乙方提供服务后，应向甲方提供正式发票。

五、违约责任：5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2 乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决：6.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他：7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1 甲方要求：乙方在招投标过程中，应严格按照甲方的要求进行，包括但不限于招标文件的编制、投标文件的接收、开标、评标、定标等工作。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年全新：建筑工程招投标与合同管理考试题本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程性质2. 招投标事宜2.1 招标方式2.2 投标条件2.3 投标文件要求2.4 投标保证金2.5 招标答疑与澄清3. 合同主体3.1 甲方名称3.2 乙方名称3.3 丙方名称4. 合同价格4.1 合同总价4.2 价格调整条件4.3 支付方式4.4 付款进度5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保修6. 工程进度6.1 施工周期6.2 关键节点6.3 进度调整7. 材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料验收8. 施工安全8.1 安全措施8.2 安全事故处理8.3 安全生产责任9. 变更与解除9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 解除条件9.4 解除程序10. 违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 合同的生效、变更与终止12.1 生效条件12.2 变更条件12.3 终止条件13. 保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 争议解决14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：2024年全新建筑工程1.2 工程地点：具体地址1.3 工程规模：详细工程规模，如建筑物面积、楼层数等1.4 工程性质：商用、住宅、工业等第二条招投标事宜2.1 招标方式：公开招标、邀请招标等2.2 投标条件：具备相应资质的单位或个人2.3 投标文件要求：包括投标书、资质证书、业绩证明等2.4 投标保证金：具体金额及缴纳方式2.5 招标答疑与澄清：答疑时间、地点及联系方式第三条合同主体3.1 甲方名称：工程业主方名称3.2 乙方名称：施工方名称3.3 丙方名称：如需涉及的其他方名称第四条合同价格4.1 合同总价：人民币元整（大写：元整）4.2 价格调整条件：原材料价格变动、政策调整等4.3 支付方式：银行转账、现金支付等4.4 付款进度：按照工程进度分阶段支付第五条工程质量5.1 质量标准：符合国家相关规范及行业标准5.2 质量监督：甲方、乙方共同参与的质量监督5.3 质量保修：保修期限、保修范围等详细内容第六条工程进度6.1 施工周期：工程预计开工日期至竣工日期6.2 关键节点：各阶段工程完成时间节点6.3 进度调整：如因特殊情况需调整进度，需提前告知各方并协商一致第八条材料与设备8.1 材料供应：甲方负责供应工程所需的主要材料，乙方负责供应辅助材料。

一、多项选择题1．下列工程项目中，必须进行招标的有 ( BCD )。

A．使用外商资金的项目B．污水排放项目C．大型体育场馆D. 采用寺用技术作为施工主要技术的工程项目E．国家融资项目2．下列关于公开招标，说法正确的是( ABCE )。

A. 公开招标的资格审查和评标的工作量较大，有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠现象的发生B. 公开招标也称无限竞争性招标，招标人在媒体上发布招标公告C．采用公开招标方式，招标人就不得以不合理的条件限制潜在的投标人D. 按规定应当招标的建设工程项目，都应采用公开招标方式E. 公开招标有助于在众多的投标人中选择报价合理，资信良好的中标人3．工程建设项目招标的组织形式有( BD )。

A．公开招标 B. 自行招标 C. 邀请招标 D. 委托招标 E．上级主管部门组织招标4．邀请招标与公开招标的不同点是( ABE ) 。

A. 公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同 C．评标标准不同D. 报价合理程度不同E. 发布招标信息的方式不同5. 下列关于招标信息的发布，说法正确的是 ( BDE )。

A．招标人或其委托的招标代理机构应至少在两家指定的媒体发布招标公告B. 招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整C. 拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名D. 招标文件可以收费，但不得以盈利为目的E. 招标人对于所附的设计文件，可向投标人酌收押金6．下列关于资格预审，错误的有( DE )。

A．资格预审可以使招标人了解潜在投标人对项目投标的兴趣，并据此可修改招标条款，以吸引更多的投标人参加竞争B. 资格预审文件是由业主自行编制或委托咨询公司编制的C．招标人自资格预售文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 个工作日D. 对于任何一个投标意向者提出疑问的答复，仅须通知该投标意向者即可E. 当业主对投标意者报送的资格预审文件中的疑点要求澄清时，投标意向者应按实际情况，可以修改资格预审文件中的实质内容7．评标的过程包括( ACDE ) 。

1. 下列不属于建设工程招标方式的是：A. 公开招标B. 邀请招标C. 询价招标D. 竞争性谈判答案：D2. 以下哪项不是建设工程投标文件的基本内容：A. 投标函B. 投标报价单C. 施工组织设计D. 施工进度计划答案：D3. 合同签订后，下列哪项不属于合同管理的内容：A. 合同履行B. 合同变更C. 合同解除D. 合同终止答案：D4. 以下哪项不是合同履行的原则：A. 诚信原则B. 公平原则C. 保密原则D. 及时原则答案：C5. 下列关于工程预付款的说法，正确的是：A. 预付款是施工过程中，承包人支付给业主的费用B. 预付款是业主支付给承包人的费用C. 预付款是承包人支付给监理单位的费用D. 预付款是监理单位支付给承包人的费用答案：B6. 以下哪项不属于合同变更的程序：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：D7. 以下关于合同解除的说法，正确的是：A. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A8. 以下关于合同终止的说法，正确的是：A. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A9. 以下关于工程索赔的说法，正确的是：A. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为B. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为C. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为D. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为答案：A10. 以下关于工程保险的说法，正确的是：A. 工程保险是指承包人为防范工程风险，向保险公司投保的行为B. 工程保险是指业主为防范工程风险，向保险公司投保的行为C. 工程保险是指监理单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为D. 工程保险是指设计单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为答案：A二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 工程招投标应遵循的原则有：A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 竞争原则D. 法定程序原则答案：ABCD2. 合同履行的原则包括：A. 诚信原则B. 公平原则C. 及时原则D. 保密原则答案：ABC3. 合同变更的程序包括：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：ABCD4. 合同解除的情形包括：A. 当事人一方违约B. 当事人一方违反法律规定C. 当事人一方提出解除合同D. 当事人双方协商一致解除合同答案：ABCD5. 工程索赔的原因包括：A. 设计变更B. 不可抗力C. 业主违约D. 承包人违约答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 工程招投标过程中，投标人可以采用不正当手段谋取中标。