02 合同项目开工令(JL02)

工令
项目名称：________________________
项目编号：________________________
发文单位：________________________
发文日期：____年__月__日
根据项目进度和相关规定，现决定对以下项目发出开工令：
一、开工项目
项目名称：________________________
项目地点：________________________
承包单位：________________________
二、开工日期
本项目定于____年__月__日正式开工。

三、注意事项
1. 各参建单位须按照设计文件和相关标准进行施工，确保工程质量。

2. 施工期间应遵守安全生产规定，确保工地安全。

3. 各单位应按时上报施工进展，配合监督检查。

4. 如因天气等不可抗力因素影响施工，需提前报告相关情况。

四、责任人
项目负责人：______________________
联系电话：__________________________
特此令。

发文单位（盖章）：
______________
日期：____年__月__日。

JL02合同项目开工令
（河南君利[2018]合开工号）
合同名称：方城县古庄店乡前王庄村至腰庄村主干道乡村道路工程
说明：本表一式4 份，由监理机构填写。

承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB14 合同项目开工申请表
（常德顺安[2019]合开工001号）
合同名称：社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目第14标段合同编号：SQYS-2019-14
注：本表一式 4 份，由承包人填写，监理机构审查后，随同“合同项目开工令”承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目
第14标段段
开工申请报告
致:商丘市江河建设工程管理有限公司社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目监理部
我方承担的社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目第14标段项目，已完成各项准备工作：
1、施工道路已贯通，水、电已齐备
2、施工设备已进场
3、施工管理及技术人员已到位
4、施工队伍已进场
申请签发开工令
常德顺安建设有限公司
社旗县2019 年第一批统筹整合资金农村饮水安全项目第14标段
项目部
年月日。

JL01 进场通知（监函[ ] 号）工程名称：合同编号：说明：本表一式4份，由监理单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、设计代表各1份。

JL02合同项目开工令（监开[ ] 号）工程名称：合同编号：说明：本表一式4份，由监理单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、设计代表各1份。

JL03单位工程开工令（监开[ ] 号）说明：本表一式4份，由监理单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、设计代表各1份。

JL04分部工程开工通知（监开[ ] 号）说明：本表一式4份，由监理单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、设计代表各1份。

JL05工程预付款支付证书（监付[ ] 号）工程名称：合同编号：说明：本证书一式4 份，由监理单位填写，经审批后施工单位2份，监理单位、建设单位各1份。

JL06 批复表（监字[ ] 号）说明：1、本表一式4份，由监理单位填写，施工单位、监理单位、建设单位各1份。

2、一般事件，由监理工程师办理，重要通知由总监理工程师签发。

3、本通知单可用于对施工单位的技术方案类申请、报告的批示。

JL07 监理通知（监通[ ] 号）工程名称：合同编号：说明：1、本通知一式4 份，由监理机构填写施工单位、监理单位、建设单位各1份。

2、一般通知，由监理工程师办理，重要通知由总监理工程师签发。

3、本通知单可用于对承包人的一般申请、报告的批示、指示。

JL08监理报告（监函[ ] 号）说明：1、本表一式4 份，由监理单位填写，建设单位批复后留1份，退回监理单位2份。

2、本表可用于监理单位认为需报请建设单位批示的各项事宜。

JL09 计日工工作通知（监通[ ] 号）说明：1、本表一式4 份，由监理单位填写，施工单位2份，监理单位、建设单位各1份。

2、计价及付款方式包括：按合同计日工单价支付；另行报价，经监理单位审核并报请建设单位核准后执行；按总价另行申报支付或其他方式。

JL10 工程现场书面指示（监指[ ] 号）工程名称：合同编号：说明：本表一式2 份，由监理单位填写，施工单位、监理单位各1份。

JL02
合同项目开工令
（监理[ ]合开工号）
合同名称：合同编号：
监理机构：
本表一式 4 份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

致：（承包人）
你方年月日报送的工程项目开工申请（承包[ ]合开工号）已经通过审核。

你方可从即日起，按施工计划安排开工。

本开工令确定此合同的实际开工日期为年月日。

监理机构：（全称及盖章）
总监理工程师：
日期：年月日
今已收到项目的开工令。

承包人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：年月日
今已收到项目的开工令。

发包人：（全称及盖章）
负责人：（签名）
日期：年月日。

JL01 进场通知
（鑫华监理[2009]进场1号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
说明：本表一式4 份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

JL02合同项目开工令
（鑫华监理[2009]合开工1号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
说明：本表一式4 份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

（鑫华监理[2009]分开工1号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
（鑫华监理[2009]分开工2号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目
（鑫华监理[2009]分开工3号）
合同名称:普洱市江城哈尼族彝族自治县康平乡勐康村白石岩土地开发（占补平衡）项目。

合同段总体工程开工令【工程项目名称】合同段：__________工程编号：__________甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________监理单位：__________根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方就【工程项目名称】的建设事宜，经过友好协商，达成如下开工令：一、工程概况1. 工程地点：__________2. 工程规模：__________3. 工程内容：__________4. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。

5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

二、开工条件1. 乙方已具备承接本工程的资质，并已依法办理了相关手续。

2. 施工现场已达到开工条件，包括但不限于场地平整、临时设施搭建等。

3. 施工图纸及相关技术资料已经审核无误，并已向乙方交付。

4. 施工组织设计已获甲方审批通过。

5. 安全生产许可证及相关保险手续已办妥。

三、开工指令甲方代表（签字）：__________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________日期：____年__月__日监理单位代表（签字）：__________日期：____年__月__日四、责任与义务1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，组织实施工程建设。

2. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，并提供必要的技术和管理支持。

3. 监理单位应对工程建设进行全程监督，确保工程质量和进度符合要求。

五、违约责任如任何一方违反本开工令的约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

六、其他事项1. 本开工令自三方代表签字之日起生效。

2. 本开工令未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

3. 本开工令一式三份，甲、乙双方及监理单位各执一份。

建设工程合同开工令【】建设单位（甲方）：_________承包单位（乙方）：_________鉴于甲乙双方已于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“合同”），现根据合同约定及项目进度要求，特发布开工令如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足设计要求及规范标准。

二、开工条件1. 施工图纸及相关技术资料已经审查无误，并已向乙方提供完毕。

2. 施工现场已具备开工条件，包括临时设施搭建、施工道路通畅等。

3. 乙方已按照合同要求准备好相应的施工人员、机械设备及材料。

4. 乙方已取得必要的施工许可证和其他法定手续。

三、开工时间本工程计划于____年__月__日正式开工。

乙方应确保在开工日期前完成所有准备工作，并按计划时间开始施工。

四、工期要求乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

如遇特殊情况需调整工期，应及时与甲方协商一致后作出相应调整。

五、质量与安全1. 乙方必须建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家标准及设计要求。

2. 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全。

3. 对于施工中出现的质量问题和安全事故，乙方应立即采取措施予以纠正，并及时报告甲方。

六、合同履行甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。

如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。

七、其他事项1. 本开工令自发布之日起生效。

2. 本开工令未尽事宜，按照合同约定执行。

3. 本开工令一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________日期：____年__月__日【结束语】。

CB01 施工技术方案申报表合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。

监理人审随同审见，承包人监理人、发包人，设代机构各一份。

CB02施工进度计划申报表合同名称：合同编号：CB03现场组织机构及主要人员报审表合同名称：合同编号：CB04材料/构配件进场报验单合同名称：合同编号：Cb05 施工设备进场报验单合同名称：合同号：CB06 施工放样报验单合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。

监理人审签后，承包人2份、监理人、发包人各1份。

JL01 合同项目开工令合同名称：合同编号：CB07合同项目开工申请表合同名称：合同编号：ZH03 单位工程施工质量检验资料核查表ZH04 单位工程竣工初验书JL02 土坝分部工程开工令说明：本表一式份，由监理人填写。

承包人签收后，承包人、监理人、发包人、设代机构各一份。

CB08土坝分部工程开工申请表说明：本表一式份，由承包人填写。

监理人审签后，随同（分部工程开工通CB09 土坝分部工程施工质量报验单CB03 土坝分部工程质量评定表CB10 坝基及岸坡清理单元工程质量评定表CB12CB13 结合槽土方回填单元工程质量评定表CB14 土坝机械碾压单元工程质量评定汇总表CB19反滤体铺设单元工程质量评定表CB15 坝坡整修单元工程质量评定表工程验收单工程名称：合同编号：JL02 卧管及消力池分部工程开工令说明：本表一式份，由监理人填写。

承包人签收后，承包人、监理人、发包人、设代机构各一份。

CB08卧管及消力池分部工程开工申请表说明：本表一式份，由承包人填写。

监理人审签后，随同（分部工程开工通知），承包人、监理人、发包人、设代机构各一份。

CB09 卧管及消力池分部工程施工质量报验单CB03 卧管及消力池分部工程质量评定表CB16卧管及消力池基础开挖单元工程质量评定表CB17 卧管现浇混凝土单元工程质量评定表CB17 消力池现浇混凝土单元工程质量评定表卧管消力池工程验收单工程名称编号JL02 涵洞分部工程开工令CB08涵洞分部工程开工申请表CB09 涵洞分部工程施工质量报验单CB16涵洞基础开挖单元工程质量评定表CB22 浆砌石单元工程质量评定表涵洞分部工程工程验收单工程名称编号CB09 明渠陡坡消力池分部工程施工质量报验单CB16明渠陡坡消力池基础开挖单元工程质量评定表CB22 明渠陡坡消力池浆砌石单元工程质量评定表明渠陡坡分部工程验收单JL09 工程款支付证书CB33 工程款支付申请表JL05监理通知。

CB01 施工技术方案申报表（承包[ ]技案号）合同名称：冯家山水库灌区北干渠改造工程合同编号：JSXJ-FJS-30 承包人：陕西恒瑞水利水电工程公司第三项目部说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB02 施工进度计划申报表（承包[ ]进度号）合同名称：冯家山水库灌区北干渠改造工程合同编号：JSXJ-FJS-30 承包人：陕西恒瑞水利水电工程公司第三项目部说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB06 现场组织机构及主要人员报审表（承包[ ]机人号）合同名称：冯家山水库灌区北干渠改造工程合同编号：JSXJ-FJS-30 承包人：陕西恒瑞水利水电工程公司第三项目部说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审核意见承包人、监理机构、发包人各1份。

附件1.主要岗位及部门职责1.1项目经理：作为公司法人代表的代理人，代表法人行使公司在“冯家山水库灌区北干渠改造工程”施工整个过程中的权利和义务，全面负责本工程的质量、进度、安全和各项经济技术指标的完成，内外协调工作进行经济成本核算，实施合同条款，对法人负责、对业主负责、对工程负责，是项目质量第一责任人。

1.2技术质检组：负责施工的全部技术工作和项目实施的质量检验工作，包括制订施工方案、施工方法、施工计划、材料计划等有关报表、签证及施工放线，进行工程施工原始资料的收集、整理和原材料施工过程的质量抽检，为项目质量终检负责人。

并负责提出并落实有关质量标准，检验措施和制度。

1.3生产安全组：负责项目实施的具体组织工作，全面实施施工计划、方案、方法。

统筹考虑劳动力计划、机械设备调配、劳力组合、施工进度、控制落实生产诸要素的运作；由项目经理牵头负责全部工程及整个过程中的安全教育及检查督导工作，教育各施工作业人员按照建安工程规范标准，规范安全化施工。

合同项目开工令合同编号：__________本合同项目开工令（以下简称“本开工令”）由合同协议双方于____年__月__日签署，并自签署之日起生效。

本开工令构成双方之间关于合同项目（以下简称“本项目”）的完整协议，并取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。

一、项目概述1.1 本项目涉及__________（以下简称“乙方”）为__________（以下简称“甲方”）提供__________服务的合同。

1.2 项目的具体范围和目标详见附件一。

二、开工令的发布2.1 本开工令的发布标志着本项目正式进入实施阶段。

2.2 甲方应在本开工令发布后的____个工作日内，向乙方提供本项目所需的全部资料和信息。

三、项目实施与验收3.1 乙方应按照合同约定和甲方提供的资料和信息，按时完成本项目。

3.2 甲方应按照合同约定，对乙方完成的工作进行验收。

3.3 项目的验收标准和要求详见附件二。

四、合同的变更和解除4.1 除非双方另有约定，任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。

4.2 如有合同变更或解除，双方应按照变更或解除后的约定履行各自的权利和义务。

五、违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

任何一方违反合同约定，导致本项目无法按时、按质完成，应承担相应的违约责任。

5.2 违约责任的具体约定详见附件三。

六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2 如协商无果，任何一方均有权向合同协议双方约定的法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________ 授权代表（签字）：__________签署日期：____年__月__日附件一：项目概述附件二：验收标准和要求附件三：违约责任约定（注：以上仅为合同项目开工令的示例，实际合同内容应根据双方的具体情况和需求进行调整和完善。

进场通知开工令
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
JL01 进场通知
（监理[2012]进场号）
合同名称：上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）
说明：本表一式四份，由监理机构填写。

承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

JL02 合同项目开工令
（监理[2012]合开工号）
合同名称：上海市农场管理局2012年度黄山项目区国家农业综合开发土地治理项目（1标段）
说明：本表一式四份，由监理机构填写。

承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

水利监理资料表格、全套资料JL01 进场通知（监理[ ]进场号）说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

JL02 合同项目开工令（监理[ ]合开工号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

JL03 分部工程开工通知（监理[ ]分开工号）说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

JL04 工程预付款支付证书（监理[ ]工预付号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：本证书一式份，由监理机构填写，经审批后承包人2份，监理机构、发包人各1份。

JL05 批复表（监理[ ]批复号）说明：1、本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人各1份。

2、一般事件，由监理工程师办理，重要通知由总监理工程师签发。

3、本通知单可用于对承包人的申请、报告的批示。

JL06 监理通知（监理[ ]通知号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：1、本通知一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构、发包人各1份。

2、一般通知，由监理工程师办理，重要通知由总监理工程师签发。

3、本通知单可用于对承包人的申请、报告的批示、指示。

JL07 监理报告（监理[ ]报告号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：1、本表一式份，由监理机构填写，发包人批复后留1份，退回监理机构2份。

2、本表可用于监理机构认为需报请发包人批示的各项事宜。

JL08 计日工工作通知（监理[ ]计通号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：1、本表一式份，由监理机构填写，承包人2份，监理机构、发包人各1份。

2、计价及付款方式包括：按合同计日工单价支付；另行报价，经监理机构审核并报请发包人核准后执行；按总价另行申报支付或其他方式。

JL09 工程现场书面指示（监理[ ]现指号）合同名称：合同编号：监理机构：说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人、监理机构各1份。