(完整版)《建设工程施工合同》-通用范本.docx

(完整版)《建设工程施工合同》通用范本 (完整版)《建设工程施工合同》通用范本1. 引言本文档是一份通用的建设工程施工合同范本，用于规范建设工程施工过程中各方的权利和义务。

该合同适用于各种建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、道路建设、水利工程等。

本合同内容详细、全面，能够保障施工双方的合法权益。

2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范建设工程的施工过程，并确保项目按照合同规定的质量、安全、进度等要求进行。

2.2 合同双方本合同由以下双方共同缔结：甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，注册地址：[甲方注册地址]，[甲方]乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，注册地址：[乙方注册地址]，[乙方]2.3 工程概况本合同所涉及的工程概况如下：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]工程内容：[工程内容]2.4 施工期限本合同规定的施工期限为从合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，具体时间为：[施工期限]。

2.5 合同价款本合同约定的工程总价款为：[总价款]，具体支付方式如下：承包工程款的支付方式为：[支付方式]工程款的支付时间和阶段划分如下：[支付阶段1]：支付[Y1]%的工程款，金额为：[金额][支付阶段2]：支付[Y2]%的工程款，金额为：[金额]2.6 质量要求本合同规定的工程质量要求如下：施工质量必须符合国家有关标准和规范的要求；施工过程中应采取必要的安全措施，确保工程施工安全；工程竣工后必须经过相应机构的验收合格；2.7 合同变更如在施工过程中需要变更合同内容，双方应书面协商，并签订变更协议，经双方盖章后生效。

2.8 违约责任如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.9 纠纷解决双方因履行本合同发生纠纷时，应协商解决。

如协商不成，可向合同约定的仲裁机构或法院提起诉讼。

建设工程施工合同完整版doc1. 合同目的和背景该合同是由甲方（建设工程委托方）和乙方（建设工程承包方）双方自愿平等、公正合作，共同参与某建设工程项目的施工。

本合同旨在明确双方的权利和义务，规范合同履行的各项事宜，以确保工程的质量、进度和安全。

2. 合同约定内容2.1 项目背景甲方拟在某地，根据法律、法规和相关规定，进行建设工程项目的施工。

乙方具有相关的建设工程承包资质和经验，愿意承担该项目的施工工作。

2.2 合同范围本合同所述的建设工程项目范围包括但不限于：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程内容：•工程进度：2.3 合同价格本合同约定的总价为人民币（简称“RMB”）X元。

2.4 合同支付方式根据工程进度和质量验收情况，支付方式如下：•预付款：合同总价的%作为预付款，在合同签订后天内支付；•进度款：按工程进度和相关要求支付；•最终付款：合同工程竣工验收合格后，支付合同剩余款项。

2.5 工期合同工期从合同生效之日起计算，预计工期为天/月/年。

2.6 施工保证乙方应按照规范和标准进行施工，并承担相应质量保证责任，确保工程质量符合相关规定。

2.7 合同变更任何一方在施工过程中如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。

变更后的合同内容同样具有法律效力。

2.8 违约责任双方在履行合同过程中，如有违约行为，应承担相应的法律责任。

违约方须支付违约金，并承担因此造成的一切损失。

3. 合同履行流程3.1 合同签订甲乙双方在充分了解合同内容的基础上，通过书面形式签订本合同，并加盖公章或个人签字确认。

3.2 合同履行甲乙双方按照合同约定，履行各自的权利和义务，共同完成建设工程项目的施工和竣工验收。

3.3 工程质量验收甲方或相关监管部门将对工程质量进行验收，乙方应确保工程符合相关验收标准和要求。

3.4 合同结算合同工程竣工验收合格后，进行工程量核算和结算，甲方按照约定的支付方式支付工程款项给乙方。

4. 法律适用和争议解决4.1 法律适用本合同的订立、履行和解释均适用法律。

(完整版)《建设工程施工合同》-通用范本1. 引言2. 合同双方2.1 甲方•名称：[甲方名称]•地质：[甲方地质]•法定代表人：[甲方法定代表人姓名]•联系人：[甲方联系人姓名]•联系方式：[甲方联系方式]2.2 乙方•名称：[乙方名称]•地质：[乙方地质]•法定代表人：[乙方法定代表人姓名]•联系人：[乙方联系人姓名]•联系方式：[乙方联系方式]3. 工程信息3.1 工程名称[工程名称]3.2 工程地点[工程地点]3.3 工程内容和范围[工程内容和范围]4. 合同条款4.1 合同金额与支付方式4.1.1 合同价款本合同的总价款为[合同总价款]人民币。

4.1.2 付款方式•甲方应按照本合同约定的进度支付价款。

付款方式为[付款方式]，具体支付时间和金额见附件。

4.2 工期与工程进度4.2.1 工期本工程的工期为[工期]，自[工期起始日期]起算，至[工期终止日期]止。

4.2.2 工程进度双方应按照本合同约定的工程进度进行施工。

甲方有权要求乙方提供工程进度计划，并配合验收工程进度。

4.3 质量要求与验收标准4.3.1 质量要求乙方应按照相关法规和技术标准要求，确保施工工艺和质量达到约定要求。

4.3.2 验收标准乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。

验收标准按照国家或行业相关标准执行，详细标准见附件。

4.4 变更和索赔4.4.1 变更在工程实施过程中，如需要变更合同约定的工程内容、工期或其他相关事项，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

4.4.2 索赔如有索赔情况发生，双方应协商解决。

未能达成一致意见的，可诉诸仲裁或法院解决。

5. 合同生效与解除5.1 合同生效本合同自双方签字盖章并互相交换之日起生效，有效期为[合同有效期]。

5.2 合同解除•双方经协商一致决定解除合同；•甲方未按合同约定支付价款超过[支付期限]日；•乙方未按合同约定工期和质量要求履行合同义务。

6. 其他事项6.1 争议解决本合同的解释和争议解决适用法律法规。

(完整版)建设工程施工合同(范本)(完整版)建设工程施工合同(范本)1. 引言该建设工程施工合同范本是根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》以及《建筑工程施工合同范本》等相关法律文件和规章制定的。

本合同旨在规范建设工程施工过程中各方之间的权益和责任，确保项目顺利进行并达到预期目标。

2. 合同背景双方当事人根据自愿和平等的原则，通过协商一致，就建设工程施工事宜达成以下合同：3. 合同内容本合同内容包括但不限于以下条款：3.1 项目基本信息1. 项目名称：[项目名称]2. 委托方：[委托方名称]3. 承包方：[承包方名称]4. 项目地址：[项目地址]5. 合同金额：[合同金额]6. 施工期限：[施工期限]3.2 双方权利与义务1. 委托方的权利与义务：向承包方提供详细的工程设计文件和技术要求；按合同约定支付工程款项；监督和验收施工质量；…2. 承包方的权利与义务：按照工程设计文件和技术要求进行施工；保证施工质量符合国家标准和相关法律法规要求；按合同约定完成工程，并移交给委托方；…3.3 工程款支付方式1. 工程款支付方式：根据工程进度和合同约定，以分期支付的方式进行。

2. 支付时间节点：双方约定的工程款支付时间节点如下：第一期：[日期]，金额：[金额]；第二期：[日期]，金额：[金额]；第三期：[日期]，金额：[金额]；…3.4 变更和索赔1. 变更：若工程设计文件或者相关法律法规发生变更，双方应通过书面协商达成一致，明确变更的范围、时间和费用等事项。

2. 索赔：若因不可抗力或委托方原因导致施工延期或超出合同约定的费用范围，承包方有权向委托方提出索赔要求。

3.5 违约责任1. 若一方违反本合同约定的内容，未履行义务，应承担相应的违约责任；2. 违约方应在收到对方书面通知后立即采取补救措施，并承担由此产生的一切费用。

4. 合同生效与终止合同自双方盖章之日起生效，并持续有效期至工程完工并经委托方验收确认后终止。

（GF—2013—0201）建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局目录第一部分合同协议书 (1)第二部分通用合同条款 (5)第三部分专用合同条款 (6)附件1 工程质量保修书 (30)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：6.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日（以实际开工日期为准）。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准。

（建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013）四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2024年建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为确保工程质量和工期，明确双方权利和义务，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[施工范围及内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 进度要求：乙方应按照合同工期要求，严格执行施工进度计划，确保工程按期完成。

如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。

三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：[总造价金额]。

大写：[金额汉字大写]。

该造价为包工包料价格。

如遇设计变更导致的工程量增减，按照合同约定单价相应调整造价。

2. 付款方式：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付总造价的XX%；主体工程完成XX%时支付XX%；工程竣工验收合格结算完毕后支付至总造价的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

工程质量必须达到国家质量评定标准的优良等级。

2. 乙方应按工程进度定期向甲方提交施工资料及验收申请。

甲方应及时组织验收，不得无故拖延。

如验收不合格，乙方应在限定时间内整改完毕并承担相应损失。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须严格执行安全操作规程、安全生产责任制等相关制度，确保施工安全。

建设工程施工合同范本通用版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同范本甲方：（委托方）法定代表人（负责人）：联系地址：电话号码：乙方：（承包方）法定代表人（负责人）：联系地址：电话号码：根据《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，保证工程的顺利实施，特订立本合同。

第一条合同工程名称及位置甲方委托乙方承建的工程名称为（工程名称），位于（工程位置）。

第二条工程内容1. 工程的建设范围为（工程建设范围）。

2. 工程的主要内容包括（主要工程内容）。

第三条工程工期1. 工程工期为（工程工期），自合同生效之日起计算。

2. 若因不可抗力等原因导致工期延长，延长的工期需双方协商确认并签订补充合同。

第四条工程造价1. 本工程的总造价为（总造价），其中工程款为（工程款），材料费为（材料费），劳务费为（劳务费）。

2. 工程款的支付方式为（支付方式），分期支付，具体支付时间及金额双方协商确认。

3. 若工程过程中发生变更，变更费用由甲方支付。

第五条施工保证金1. 甲方应在合同生效之日起向乙方支付施工保证金为（施工保证金金额）。

2. 工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在（施工保证金退还时间）之日将施工保证金全额退还给甲方。

第六条质量保证1. 乙方承诺按照国家有关标准和要求，按时、按质、按量完成工程。

2. 工程完工后，乙方应负责维修保养期内发生的质量问题，维修保养期为（维修保养期限）。

第七条安全生产1. 双方应严格按照有关安全生产法规要求，确保工程施工过程中的安全生产。

2. 工程施工过程中如发生安全事故，造成的经济损失由责任方承担。

第八条竣工和验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。

2. 竣工验收合格后，乙方应向甲方提供《竣工验收合格证书》。

第九条违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，补救并赔偿损失。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款或其他费用，应承担相应的违约责任。

(完整版)《建设工程施工合同》1. 引言2. 合同信息•合同编号：[合同编号]•合同签订日期：[签订日期]•项目名称：[项目名称]•业主：[业主名称]•承包商：[承包商名称]3. 工程描述本合同所涉及的建设工程描述如下：•工程名称：[工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模：[工程规模]•工程内容：[工程内容]•工期要求：[工期要求]•资金预算：[资金预算]•其他特殊要求：[其他特殊要求]4. 付款条款•总合同价款：[总合同价款]•付款方式：[付款方式]•付款期限：[付款期限]•延迟付款利息：[延迟付款利息]•发票要求：[发票要求]5. 施工进度与质量控制•施工方案：承包商应编制详细的施工方案，在工程开始前提供给业主审查。

•施工进度：承包商应按照约定的工期要求，合理安排施工进度，并及时通知业主。

•施工质量控制：承包商应按照国家相关规定和行业标准，保证施工质量符合要求。

6. 现场管理与安全•建筑现场管理：承包商应设立现场施工管理机构，并配备合格的管理人员，负责现场管理工作。

•安全管理：承包商应制定并严格执行安全生产方案，确保施工现场的安全。

7. 变更与索赔•变更：任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应书面提出，并经双方协商后达成一致意见。

•索赔：因工程变更、延期或其他特殊原因导致的费用增加，应由责任方承担。

8. 合同解除与争议解决•合同解除：任何一方如违反合同约定，致使合同无法履行，对方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。

•争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有关行政机构或仲裁机构申请仲裁或诉讼解决。

9. 合同生效与终止•合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，并自[合同生效日期]起执行。

•合同终止：合同履行完毕或根据约定或法律被终止后，本合同自动终止。

10. 其他约定•本合同未尽事宜由双方协商解决。

•本合同以中文书写，一式两份，分给甲方和乙方，具有同等法律效力。

建设工程施工合同完整版1. 合同背景本合同由乙方（承包方）与甲方（业主方）就某项目的建设工程施工事宜达成协议。

2. 合同条款2.1 项目概述本项目为（简要描述项目），包括但不限于工程内容：•工程A的建设•工程B的建设•工程C的建设2.2 合同签订本合同自双方代表签字后生效，有效期为该项目工程完工并经甲方验收合格之日起至保修期届满。

2.3 工程进度2.3.1 工期安排乙方应在工程开始后指定的工期内按时完工，具体工期为（工期安排）。

2.3.2 工期延误如因甲方原因导致工期延期，乙方可提出额外费用和工期调整的要求；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切费用和责任。

2.4 工程质量2.4.1 质量要求乙方应按照国家相关标准和规范，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

2.4.2 质量验收甲方有权对工程的质量进行验收，并如发现质量问题要求乙方进行整改，乙方应按照甲方要求进行修复或更换。

2.5 合同价格2.5.1 总价款本合同总价款为（金额），包括材料费、人工费、设备费等。

具体付款方式见付款条款。

2.5.2 变更费用如因甲方要求对工程进行变更，所产生的费用由甲方承担。

2.6 付款条款2.6.1 预付款在合同签订后的（日期）前，甲方应支付总价款的（百分比）作为预付款。

2.6.2 进度付款甲方按工程进度的完成情况支付相应的进度款项。

2.6.3 最终付款工程验收合格后，由甲方支付合同款项的剩余部分。

2.7 双方权利与义务2.7.1 乙方权利乙方有权按照合同约定的方式要求甲方提供工程所需的各类资料和条件。

2.7.2 乙方义务乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成工程，并确保施工过程安全无事故。

2.7.3 甲方权利甲方有权对工程进行监督及验收，确保工程质量和进度符合要求。

2.7.4 甲方义务甲方应按时支付合同约定的款项，并配合乙方工程施工需要的协调工作和配合。

2.8 违约责任2.8.1 违约处理如一方违反合同约定，对方有权要求违约方履行合同、采取补救措施或要求赔偿。

(完整版)《建设工程施工合同》-通用范本(完整版)《建设工程施工合同》-通用范本引言建设工程施工合同是在进行建设工程项目时，由建设工程的发包人和承包人签订的合同文件。

该合同明确了项目的双方责任和义务，是确保建设工程顺利进行，并保障双方权益的重要文件。

本文档提供了一个建设工程施工合同的通用范本，供有需要的项目方和承包方参考使用。

合同范本中包含了主要的条款和内容，但具体的合同条款需要根据项目的具体情况进行修改和补充。

1. 合同背景本合同由以下双方签订：（以下简称发包人和承包人）发包人：- 全称：- 地址：- 联系人：-承包人：- 全称：- 地址：- 联系人：-2. 项目内容本项目的名称为：本项目的地址为：项目的主要内容包括：- （项目工程描述）3. 合同条款3.1 项目工期本项目的工期为从合同签订之日起开始计算，直至工程竣工并经验收合格为止。

3.2 项目价款本项目的总价款为（具体金额）人民币。

合同价款将按照以下方式支付：- （支付方式描述）3.3 工程质量与验收标准承包人应按照合同规定的工程质量标准进行施工，并保质保量地完成工程。

工程验收应符合相应的国家和行业标准。

3.4 违约责任如果双方中的任何一方违反了本合同的任何条款和条件，违约方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金或承担其他法律责任。

3.5 保密条款在项目合作过程中，双方可能会接触到对方的商业机密或其他敏感信息。

双方应当妥善保管和保密对方的机密信息，不得擅自泄露或使用。

3.6 争议解决本合同履行过程中，如果发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

如协商不成，争议应提交至相关仲裁机构或法院进行解决。

4. 合同生效与变更4.1 合同生效本合同经双方正式签字盖章后生效，并视为双方达成一致意见的法律文件。

4.2 合同变更任何对本合同的修改和变更必须经过双方的书面同意，方可生效。

5. 其他条款（补充其他需要特别约定的条款，如保险责任、工程保修、法律适用等）6. 合同解除如因不可抗力等特殊情况导致无法实施本合同，双方可协商解除本合同，解除后双方不互相承担任何违约责任。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

建设工程施工合同书范本通用版5篇第1篇示例：建设工程施工合同书范本通用版甲方：（委托人）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担的建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程名称及地点甲方委托乙方承担的工程项目名称为（工程名称），地点为（工程地点）。

二、工程内容1. 本工程内容包括工程项目设计、施工及相关配套设施的建设等。

2. 具体工程范围、设计要求、材料规格、施工标准等详细内容详见附件《工程施工图纸及技术要求》。

三、工程期限1. 工程合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 工程合同约定的工程竣工日期为（日期），工程合同自竣工验收合格之日起终止。

3. 如因不可抗力等不可抗拒因素导致工程期限不能按时完成，应及时通知甲方并申请延期，具体延期期限由甲、乙双方协商确定。

四、价款及支付方式1. 工程总价款为（金额），甲、乙双方同意按照工程实际完成进度，分期支付工程款项。

2. 工程款项支付方式为：（详细说明支付方式，如按进度支付、按项目组合支付等）。

3. 工程款项支付期限为（具体支付期限），逾期支付的，甲方应支付乙方每日总金额千分之三的违约金。

1. 工程竣工验收合格后，乙方应提供（保修期限），不可抗力因素导致的设备损坏、故障等除外，保证设备运行正常及设备质量。

2. 保修期内设备出现问题的，乙方应按照约定及时提供维修服务，直至问题完全解决。

六、工程质量和验收1. 工程质量应符合《建设工程质量标准》及相关标准规定，乙方应设立专门负责验收工作的质量验收组，并接受甲方的监督和检查。

2. 工程竣工验收时，由双方共同组成验收组进行验收，验收结果由验收组签字确认后生效。

七、合同变更和解决争议1. 合同执行过程中如有需要变更的，应经双方协商一致后进行书面变更，变更后的内容具有法律效力。

2. 双方如因履行本合同发生争议，应先通过友好协商解决，协商不成的，应依法向有权机关申请调解、调解不成再向有关法院起诉。

建设工程施工合同范本通用版5篇篇1合同编号：XXXXXXXXXXXX发包方（甲方）：XXXXXXXXXXXX公司承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务达成以下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXXXXX工程。

工程地点：XXXXXXXXX。

工程内容：包括但不限于建筑物、道路、绿化等施工工程。

工程规模：具体规模详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日。

竣工日期：XXXX年XX月XX 日。

合同工期总日历天数XX天。

如遇特殊情况，经甲方同意，乙方有权合理调整工期。

三、工程造价及付款方式本合同暂定总造价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整），最终结算金额以实际完成的工程量乘以相应的单价进行计算。

付款方式：签订合同后支付预付款XX%，工程进度款按月度支付，竣工验收合格后支付至总造价的XX%，余款作为质保金于竣工验收合格后一年内付清。

四、工程质量及验收标准工程质量应达到国家相关标准及本合同约定标准。

验收标准按照国家现行相关规范、标准及本合同约定执行。

甲方可随时对工程质量进行检查和检验，乙方应接受并配合检查。

如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任和损失。

五、工程变更及签证管理如因设计变更等原因导致工程量发生变化时，甲乙双方应及时办理书面变更手续，确认变更内容及价款调整方式。

未经甲方同意，乙方不得擅自变更设计内容或增加工程量。

否则，甲方有权拒绝支付相关费用。

六、安全生产及文明施工要求乙方应严格遵守安全生产相关法律法规及标准规范，确保施工现场安全及作业人员的人身安全。

同时，乙方应按照文明施工要求组织施工，确保施工现场整洁有序，防止污染环境和影响周边居民生活。

如因乙方原因导致安全事故或文明施工问题，乙方应承担相应责任和损失。

七、违约责任及赔偿损失如甲乙双方中任何一方违反本合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。

2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。

建设工程施工合同示范文本完整版第一章总则第一条（合同的目的和依据）本合同是根据《合同法》、《建设工程法》等相关法律法规，为明确各方权责，规范建设工程施工行为而订立的。

第二条（合同的定义和解释）1.建设工程：指按照法定程序进行建设、改建、扩建、装修等活动，包括建筑物、构筑物、市政基础设施等。

2.甲方：指委托进行建设工程的单位或个人。

3.乙方：指承接建设工程施工任务，承担相应责任的单位或个人。

4.监理：指由甲方委托的监理机构对建设工程施工进行持续监督、检查。

5.设计：指由甲方委托的设计单位提供的建设工程设计文件。

第三条（合同的履行原则）本合同的履行应遵循公平、公正、公开的原则，保障各方的合法权益，确保建设工程质量和安全。

第二章合同的约定第四条（工程内容和范围）1.乙方应按照甲方提供的设计文件，按时、按质完成建设工程的施工和相关工作。

2.甲方同意向乙方提供施工图纸、材料和设备等必要的配合。

第五条（工程进度和工期）1.工程进度应根据甲方要求，由双方协商确定，并以书面形式确认。

2.工期按照工程实际情况由双方协商确定，并以书面形式确认。

第六条（工程质量和安全）1.乙方应按照相关法律法规和技术标准，确保建设工程的质量和安全。

2.甲方有权要求乙方进行必要的技术检查和检测，确保工程质量和安全。

第七条（工程款项）1.工程款项按照工程进度支付，具体支付方式和时间由双方协商确定，并以书面形式确认。

2.工程款项应符合相关法律法规和财务制度的规定。

第三章合同的履行和变更第八条（合同的履行）各方应按照本合同约定，认真履行各自的义务，并保证提供的信息和材料的真实性和准确性。

第九条（合同变更）1.合同变更应经各方协商一致，并以书面形式确认。

2.合同变更涉及工程进度、工期、工程款项等方面的变更时，应及时通知监理。

第十条（合同的解除和违约责任）1.若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任并赔偿损失。

2.若一方严重违约，影响到工程质量和安全的，对方可以解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿损失。

建设部建筑工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 承包范围：[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（以甲方发出开工报告为准）。

2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 合同工期如需变更，双方需签订书面变更协议。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价：[大写及小写金额]（人民币）。

该总价已包含但不限于材料费、人工费、机械费、措施费、管理费及其他相关费用等完成本合同所有工程项目的全部费用。

如有变更导致增加造价部分应另行计算并计算造价后予以支付。

付款方式按照甲方实际工程付款制度进行支付。

本合同价款经双方确认后不得变更。

如因设计变更等因素导致工程造价变化，经双方书面确认后调整合同价款。

2. 支付方式：[具体支付方式描述]。

四、工程质量标准与保修责任1. 乙方承诺工程质量和验收标准应满足国家和地方相关法律法规和标准的规定。

施工工程质量和施工保修标准均执行相关标准和承诺，满足甲方使用要求。

2. 保修责任：工程交付使用后，乙方应按国家规定对工程实行保修，保修期按国家相关规定执行。

在保修期内，因施工原因造成的质量问题由乙方承担修复责任并承担相关费用。

保修期结束后乙方仍有义务对本工程进行维护。

五、施工安全与文明施工篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关建筑工程的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容摘要]4. 工程造价：[工程造价金额及大写金额]二、工期要求篇3甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。

第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。

第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。

第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。

第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。

第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。

第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。

第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。

第10条工程位置建设工程位于__________。

第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。

第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。

第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。

第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。

第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。

第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。

第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。

第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。

第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。

第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。

第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。

第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。