08.本钢集团有限公司工程施工合同管理实施细则
- 格式:docx
- 大小:6.24 KB
- 文档页数:3
本钢施工合同合同编号:____________甲方(以下简称“业主”):____________乙方(以下简称“施工方”):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:____________1.5 工程预算:人民币____元(大写:____________________________元整)。
二、合同工期2.1 工期自____年__月__日开始,至____年__月__日结束。
2.2 施工方如需延期,应提前__天向甲方提出申请,并征得甲方同意;甲方同意延期的,应签订书面延期协议。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准及设计文件的要求。
3.2 工程质量等级:____________。
3.3 施工方应按照合同约定对工程质量负责,并承担因质量问题造成的全部损失。
四、合同价款及支付4.1 合同总价:人民币____元(大写:____________________________元整)。
4.2 甲方支付方式如下:(1)合同签订后__天内,甲方支付合同价的__%;(2)工程进度达到__%时,甲方支付合同价的__%;(3)工程验收合格后,甲方支付合同价的__%;(4)剩余__%的尾款在保修期满后__天内支付。
4.3 甲方支付的款项,施工方应提供等额的正规发票。
五、施工要求5.1 施工方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
5.2 施工方应严格按照国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准进行施工,确保工程安全、环保、质量。
5.3 施工方应承担施工过程中的所有安全责任,确保施工现场的安全。
建设工程施工合同管理细则一、总则1.1 为了规范建设工程施工合同的管理,确保合同的合法性、合规性,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,制定本细则。
1.2 本细则适用于我公司在建或拟建的建设工程施工合同的管理工作。
1.3 本细则所称的建设工程施工合同(以下简称施工合同)是指公司作为发包人与承包人签订的,明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任的法律文件。
二、合同的签订2.1 发包人在签订施工合同前,应进行充分的调查和评估,确保承包人具备相应的资质、经验和信誉。
2.2 发包人应按照法律法规和公司内部规定,组织招投标活动,选择合格的承包人。
2.3 施工合同的内容应包括但不限于:工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程质量标准、工程造价、工程工期、付款方式、违约责任等。
2.4 施工合同应由发包人和承包人的法定代表人或其授权代表签订,并加盖公章。
2.5 施工合同签订后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,保证工程的顺利进行。
三、合同的履行3.1 发包人应按照合同约定,及时向承包人支付工程进度款,确保工程的顺利进行。
3.2 承包人应按照合同约定,组织施工,确保工程质量、安全和进度。
3.3 发包人和承包人应定期召开施工现场会议,解决施工过程中的问题,协调双方利益。
3.4 发包人和承包人应共同参加工程验收,工程验收合格的,发包人应按照合同约定支付尾款。
四、合同的变更和解除4.1 合同的变更和解除应遵循双方协商一致的原则。
4.2 合同的变更和解除应签订书面协议,并加盖公章。
4.3 合同的变更和解除不得损害国家、社会和第三方的合法权益。
五、合同的争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、合同的管理和监督6.1 公司法务部门负责施工合同的合法性、合规性的审查工作。
钢结构工程合同管理制度一、总则钢结构工程合同管理制度是为规范和管理钢结构工程的合同签订、履行等活动,确保工程质量、工期、成本符合合同要求,充分保护建设单位的合法权益而制定的。
二、合同签订1、合同签订应按规定程序进行,建设单位要充分了解工程情况并作出合理决策。
2、建设单位应签订合同,除非有特殊情况必须采用其他方式。
3、合同签订前应进行充分调查和论证,包括工程性质、规模、用途、技术要求、造价等方面。
4、合同需纸质文本。
合同文本要求明确,表述准确,不因表述模糊、含糊不清产生任何争议。
5、合同签订应有见证,由相关部门监管,并在当地政府备案。
三、合同执行1、工期执行:工期是合同执行的重要条件,应按照合同约定严格执行,如工期须顺延应提前向业主报备并申请。
2、质量执行:施工过程中应严格遵守合同及相关规范,工程质量符合验收标准才可交付业主,否则由承包商负责修补。
3、成本执行:合同成本是根据工程量、劳务、材料计算的,如需超额或变更应事先经过决策机构同意并在变更单上签字,方可执行。
4、每个月承包商应向建设单位提交施工质量、工程量、工程进度等的施工进展情况表,业主有权对其进行监督和评估,发现问题及时处理。
五星级酒店的工程质量需经国家有关部门进行验收。
5、如遇特殊情况无法遵守合同执行,需报备并经相关部门审批,方可进行调整。
6、如承包商违反合同内容,按照合同约定进行罚款或解除合同。
7、合同验收应由业主、承包商、监理单位共同完成验收。
验收不合格的,承包商应在规定时间内重新修补,直至达到验收标准位置。
四、变更管理1、变更单应由建设单位或承包商提交,内容需分析并经过决策机构审核并签字生效后,才可进行施工。
2、建设单位应明确变更单必须审批的程度,根据变更内容、程度和工期等综合因素决定是否批准。
3、承包商应对变更工程实行专人专项施工,如需调整工期或成本,应经由建设单位同意调整。
4、如因变更导致的超限工程成本由建设单位承担,但超限成本需经有关部门审核、评估后再确定。
一、总则为了加强工程集团施工管理,确保施工质量、进度和安全生产,特制定本制度。
二、组织机构1. 成立工程集团施工管理领导小组,负责全面领导和管理施工工作。
2. 设立工程集团施工管理部门,负责施工过程中的具体管理和监督。
三、施工准备1. 施工单位应根据工程特点,编制详细的施工组织设计和施工方案,经施工管理领导小组审批后实施。
2. 施工单位应按照工程进度要求,提前做好施工材料的采购、运输和储存工作。
3. 施工单位应做好施工现场的布置,确保施工现场整洁、有序。
四、施工过程管理1. 施工单位应严格按照施工方案进行施工,确保施工质量。
2. 施工单位应加强施工过程中的质量控制,实行“三检制”(自检、互检、专检)。
3. 施工单位应加强施工现场的安全管理,严格执行安全生产规章制度,确保施工安全。
4. 施工单位应加强施工过程中的进度管理,确保工程按期完成。
五、施工验收1. 施工单位应按照施工合同约定,对完成的工程进行自检,并将自检结果报施工管理部门。
2. 施工管理部门应组织专业人员对完成的工程进行验收,验收合格后方可进入下一道工序。
3. 施工验收不合格的工程,施工单位应立即整改,直至合格。
六、施工资料管理1. 施工单位应建立健全施工资料管理制度,确保施工资料的完整、准确。
2. 施工资料应包括施工组织设计、施工方案、施工记录、检验记录、验收记录等。
3. 施工单位应妥善保管施工资料,确保施工资料的长期有效。
七、奖惩制度1. 对在施工过程中表现突出的单位和个人,给予表彰和奖励。
2. 对违反施工管理制度、造成工程质量、进度、安全生产等方面问题的单位和个人,给予通报批评、罚款等处罚。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由工程集团施工管理部门负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规及上级部门规定相抵触,以国家法律法规及上级部门规定为准。
包钢集团合同管理实施细则a. 合同编号:_______________________b. 合同名称:《包钢集团合同管理实施细则》c. 合同签订日期:_______________________d. 合同签订地址:_______________________第二条合同双方信息a. 甲方:_______________________b. 乙方:_______________________c. 甲方地址:_______________________d. 乙方地址:_______________________e. 甲方联系人:_______________________f. 乙方联系人:_______________________g. 甲方联系电话:_______________________h. 乙方联系电话:_______________________第三条合同目的与原则a. 合同目的:明确双方在合同管理方面的权利、义务和责任,确保合同执行的规范性和有效性。
b. 合同原则:① 合法性原则:合同内容必须符合国家法律法规和政策;② 公平原则:合同双方在合同签订和履行过程中应遵循公平、公正的原则;③ 诚信原则:合同双方应诚实守信,履行合同约定的义务。
第四条合同签订与生效a. 合同签订:双方代表在合同上签字盖章,合同正式生效;b. 合同生效日期:_______________________;c. 合同生效地址:_______________________。
第五条合同内容a. 合同主体:明确合同双方的基本信息,包括名称、地址、联系人、联系电话等;b. 合同标的:明确合同所涉及的具体事项,包括合同类型、合同金额、合同期限等;c. 合同履行:明确合同双方在合同履行过程中的权利、义务和责任;d. 合同变更与解除:明确合同变更和解除的条件、程序和责任。
第六条合同履行与监督a. 合同履行:双方应按照合同约定,全面、及时、准确地履行合同义务;b. 合同监督:甲方有权对乙方履行合同情况进行监督,乙方应积极配合;c. 合同纠纷解决:合同履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
本钢发设字〔2013〕59号关于印发《本钢集团有限公司工程施工合同管理实施细则》的通知集团公司各单位:现将《本钢集团有限公司工程施工合同管理实施细则》印发给你们,望遵照执行。
本钢集团有限公司2013年4月9日制度修订记录表本钢集团有限公司工程施工合同管理实施细则第一章总则第一条根据本钢集团关于大力推进节约型经济,建立节约型企业,从严管理、强化管理,向管理要效益的指导思想。
最大限度发挥工程合同管理在降低工程造价、节约检修费用方面的作用,制定本实施细则。
第二条工程施工合同管理实施细则,重点结合工程合同的自身特点,结合本钢集团在工程管理上的具体模式,结合各类工程的特性制定。
第三条本细则重点细化合同管理的职责、时间要求、合同质量以及对工程合同管理的考核与奖罚。
第四条本细则重点围绕重点技术改造项目、专项工程(措施类项目、矿山维简、研发等)投资控制和检修工程费用控制,结合具体发包方式(招标、竞争性谈判、议标、直接发包)进行实施。
第二章工程施工合同管理细则第五条工程施工合同管理职责分工(一)在建厂(矿)作为合同的主体资格人,对工程施工合同负有最直接的责任。
尤其涉及工程名称、工程概况、工期、造价、违约等方面的约定条款,在建厂(矿)应该保证合同送审时,这些基本条款的正确性,避免不必要的重复修改和出现合同条款的偏差。
(二)在建厂(矿)作为合同的主体资格人,具有甲方拥有的全部权利,同时应该承担起业主的全部责任,包括合同中明示或隐含的,包括从合同文本起草开始到最终合同终止的全过程的管理。
(三)本钢集团设备部计划处作为工程施工合同主管部门,对全集团的工程合同负有监督管理和审查责任。
同时,对各在建厂(矿)的合同管理负有服务、指导、管理、考核的责任,负有对合同执行过程中的监督、检查,及合同执行后的总结和评价工作。
(四)本钢集团法律事务部负责对工程施工合同文本的合法性及规范性审查,参与重大工程施工合同的谈判和起草;负责本钢集团工程施工合同范本、示范条款的制定和修改;指导业务部门依法履行合同、处理合同纠纷、应对诉讼;负责内部合同纠纷的调解。
工程施工合同管理实施细则第一章总则第一条为了加强工程施工合同管理,保障合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,结合本公司实际情况,制定本实施细则。
第二条本公司所有工程施工合同的管理均应遵守本实施细则。
第三条工程施工合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条合同管理职责明确,各部门应按照职责分工,协同配合,共同做好合同管理工作。
第二章合同的订立与审查第五条工程施工合同的订立应符合国家法律法规、行业标准及公司相关规定。
第六条合同订立前,应进行充分的市场调查和风险评估,确保合同条款的合法性、合规性、合理性。
第七条合同文本应由合同承办部门起草,经合同审查部门审查后,由公司法定代表人或授权代表签署。
第八条合同订立过程中,应严格执行公司授权制度,确保授权合法、有效。
第三章合同的履行与监督第九条合同履行过程中,各方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
第十条合同履行过程中,如发生合同变更、解除、终止等情况,应按照合同约定和相关法律法规进行处理。
第十一条公司设立合同管理监督机构,对合同履行情况进行监督检查,确保合同履行符合法律法规和合同约定。
第四章合同的风险控制与纠纷处理第十二条合同管理应重视风险控制,对可能出现的风险进行预测和评估,制定应对措施。
第十三条合同履行过程中,如发生纠纷,应及时沟通协商,采取有效措施化解纠纷。
第十四条合同纠纷无法协商解决的,可通过调解、仲裁或诉讼等途径解决。
第五章合同管理的信息化建设第十五条公司应加强合同管理的信息化建设,实现合同的起草、审查、签订、履行、监督、风险控制等环节的信息化管理。
第十六条建立合同管理数据库,实现合同信息的统一归档、查询和统计,提高合同管理的效率和水平。
第六章合同管理的培训与考核第十七条公司应定期组织合同管理培训,提高员工的法律意识和合同管理水平。
第十八条建立合同管理考核制度,对合同管理的各个环节进行考核,确保合同管理工作的落实。
本钢发设字〔2013〕59号关于印发《本钢集团有限公司工程施工合同管理实施细则》的通知集团公司各单位:现将《本钢集团有限公司工程施工合同管理实施细则》印发给你们,望遵照执行。
本钢集团有限公司2013年4月9日制度修订记录表本钢集团有限公司工程施工合同管理实施细则第一章总则第一条根据本钢集团关于大力推进节约型经济,建立节约型企业,从严管理、强化管理,向管理要效益的指导思想。
最大限度发挥工程合同管理在降低工程造价、节约检修费用方面的作用,制定本实施细则。
第二条工程施工合同管理实施细则,重点结合工程合同的自身特点,结合本钢集团在工程管理上的具体模式,结合各类工程的特性制定。
第三条本细则重点细化合同管理的职责、时间要求、合同质量以及对工程合同管理的考核与奖罚。
第四条本细则重点围绕重点技术改造项目、专项工程(措施类项目、矿山维简、研发等)投资控制和检修工程费用控制,结合具体发包方式(招标、竞争性谈判、议标、直接发包)进行实施。
第二章工程施工合同管理细则第五条工程施工合同管理职责分工(一)在建厂(矿)作为合同的主体资格人,对工程施工合同负有最直接的责任。
尤其涉及工程名称、工程概况、工期、造价、违约等方面的约定条款,在建厂(矿)应该保证合同送审时,这些基本条款的正确性,避免不必要的重复修改和出现合同条款的偏差。
(二)在建厂(矿)作为合同的主体资格人,具有甲方拥有的全部权利,同时应该承担起业主的全部责任,包括合同中明示或隐含的,包括从合同文本起草开始到最终合同终止的全过程的管理。
(三)本钢集团设备部计划处作为工程施工合同主管部门,对全集团的工程合同负有监督管理和审查责任。
同时,对各在建厂(矿)的合同管理负有服务、指导、管理、考核的责任,负有对合同执行过程中的监督、检查,及合同执行后的总结和评价工作。
(四)本钢集团法律事务部负责对工程施工合同文本的合法性及规范性审查,参与重大工程施工合同的谈判和起草;负责本钢集团工程施工合同范本、示范条款的制定和修改;指导业务部门依法履行合同、处理合同纠纷、应对诉讼;负责内部合同纠纷的调解。
编号:__________2024年建筑施工工程合同管理细则与执行规范甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日2024年建筑施工工程合同管理细则与执行规范合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于委托方拥有合法的土地使用权,并拟对土地上的建筑物进行施工;鉴于承包方具备相应的建筑施工资质和能力,愿意承担该项建筑施工工程。
为明确双方的权利义务,确保工程顺利进行,特订立本合同。
2.2 合同依据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法等相关法律法规。
三、定义与解释3.1 专业术语(1)工程:指本合同项下委托方委托承包方进行的建筑施工项目。
(2)合同价款:指甲方按照本合同约定支付给乙方的工程款项。
(3)工程进度:指工程实际完成情况与合同约定进度的比较。
3.2 关键词解释(1)竣工验收:指工程按照设计文件和合同约定全部完成,并经甲方验收合格。
(2)保修期:指工程竣工验收合格后,乙方对工程所承担的质量保修期限。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。
(2)甲方应按时支付合同价款,并确保施工场地、施工条件符合合同约定。
(3)甲方应提供施工所需的设计文件、资料,并对设计变更承担责任。
4.2 乙方的权利和义务(1)乙方有权按照合同约定收取合同价款。
(2)乙方应按照设计文件和合同约定完成工程,并确保工程质量和安全。
钢铁企业工程管理制度第一章总则第一条为规范钢铁企业工程管理,提高工程质量和效益,促进企业可持续发展,制定本制度。
第二条钢铁企业工程管理应遵循合理、科学、公平、公正、诚信、勤勉、高效的原则。
第三条钢铁企业应根据企业实际情况,对工程管理制度进行适当调整和补充。
第四条工程管理部门应建立健全工程管理体系,明确职责、权利和义务。
第五条所有工程管理人员应具备相应资格和经验,保持工作积极性和责任心。
第六条钢铁企业工程管理应依法、依规、依标准进行,保障工程质量和安全。
第七条各级管理部门应互相配合,协调工作,共同推动企业工程管理工作的开展。
第八条优秀的工程管理人员应受到企业的表彰和奖励,激励其继续提高管理水平。
第九条工程管理部门应定期对工程管理制度进行检查和评估,及时调整和完善。
第十条企业应加强人才队伍建设,注重培养和引进具有专业能力和管理技能的工程管理人员。
第二章工程组织管理第十一条企业应建立健全的工程组织管理制度,包括工程计划、设计、施工、监理、验收等环节。
第十二条工程管理部门应按照企业的发展战略和需求,制定年度和季度的工程计划。
第十三条工程计划应包括工程项目、项目规模、工期、费用等内容,经企业领导审批后方可实施。
第十四条设计部门应根据工程计划编制设计方案和施工图,保证设计合理、科学、安全。
第十五条施工部门应按照设计图纸和标准规范进行施工,建造工程质量和质量。
第十六条监理部门应对施工过程和结果进行监督和检查,及时发现并整改问题。
第十七条验收部门应对工程项目进行验收,确保达到相关标准和要求。
第十八条企业应建立健全的工程档案管理制度,保留工程相关资料和信息。
第十九条企业应定期组织工程人员进行技术培训和交流,提高技术水平和管理能力。
第二十条企业应积极引进优秀的工程技术和管理经验,不断创新和改进工程管理模式。
第三章工程质量管理第二十一条企业应建立健全的工程质量管理体系,强调工程质量第一的理念。
第二十二条企业应严格按照国家相关标准和规范进行工程建设,确保施工质量。