下载文档原格式
2016年海南省公路造价师《技术与计量》地下工程的分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。
A．由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金B．按实际到货数量支付价款C．按合同约定的300t水泥支付价款D．由于数量不足，拒绝支付全部价款2、混凝土的最大水灰比为__。
A．0.50B．0.45C．0.40D．以上都不正确3、工程施工招标中，__方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。
A．邀请招标B．公开招标C．议标D．指定承包人4、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．全过程控制5、.为加快江西发展，我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。
以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？A．南昌B．九江C．景德镇D．赣州6、某建设项目通过以下筹资方式进行融资，其中属于资本性融资的方式是__。
A．银行贷款B．发行债券C．设备租赁D．发行股票7、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。
A．采集、分析、处理B．采集、处理、分析C．分析、采集、处理D．分析、处理、采集8、承包人应__向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。
A．每月B．每日C．每周D．每旬9、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使__。
A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权10、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。
A．P＝F·(1+nB．P＝F·(1+-nC．P＝F·[(1+n-1]/iD．P＝F·i[(1+n-1]11、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
2015年上半年海南省公路造价师《技术与计量》：工程材料与工程机械考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、路面弯沉值一般可用__测量。
A．刚性承载板B．贝克曼梁C．3m直尺D．水准仪2、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人3、在项目监理组织中，主要根据管理__的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师监理工程师和监理员。
A．部门B．层次C．跨度D．任务4、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。
A．向业主支付使用费并归还业主B．可将设备免费带走C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主5、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。
A．主持开工前的第一次工地会议B．签发承包商预付款支付证书C．审批承包商在开工前提交的现金流动计划D．签发各项工程开工通知单6、甲建设公司与乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲公司签字盖章时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲、乙公司就合同内容达成合意时D．乙公司签字盖章时7、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品8、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，第三年贷款100万元，贷款利率为10%，用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为（）万元。
A．50B．20.5C．25.5D．119、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有__。
A．预付款是定金的形式之一B．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人10、成本、功能这三者的关系是__。
海南省2016年公路造价师技术与计量：建设地区的选择考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设备购置费组成为__。
A．设备原价+采购与保管费B．设备原价+运费+装卸费C．原价+安装费D．设备原价+运杂费2、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．全过程控制3、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能4、一般情况下，抗压强度达到__时，可满足拆除侧模时所需强度。
A．1.5MPaB．2.0MPaC．2.5MPaD．1.0MPa5、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于（）。
A．85%B．90%C．93%D．95%6、成本、功能这三者的关系是__。
A．成本＝价值×功能B．价值＝成本×功能C．价值＝功能/成本D．功能＝价值/成本7、下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确是__。
A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B．公证与鉴证的效力等同C．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为D．公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力8、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析9、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
A．合同价格B．结算价格C．预期价格D．评比价格10、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。
A．减少合同中约定的工程量B．改变有关工程的施工时间C．删除承包范围内的部分工作D．更改工程有关部分尺寸11、《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后__内核批，并支付开工预付款的70％，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
2016年上半年海南省公路造价师《理论与法规》地下建筑物的建筑面积试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、中标人在收到中标通知书的__内，招标人和中标人应订立书面合同。
A．10d B．28dC．30dD．40d2、公路工程施工过程中，施工监理的主要依据是__。
A.监理委托合同及施工承包合同B.建设单位的会议纪要C.设计合同文件D.质量监督信息3、酸性岩石的粗集料用于高速公路时，宜使用针入度__的沥青。
A.较小B.较大C.与针入度无关4、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A.1/2B.1/3C.2/3D.3/45、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A.监理方B.检验者C.业主D.生产者6、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A.投资增加，工期延长B.投资增加，I期缩短C.投资减少，工期延长D.投资减少，工期缩短7、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A.业主或其代表B.监理工程师C.设计单位或其代表D.交通主管部门8、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划C.在设计阶段就应当编制总进度计划D.在招标阶段就应当编制总进度计划9、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的—强度为标准。
A.抗压B•抗折C.劈裂D.弯拉10、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。
A.单利B•复利C.付款截止日期银行利率D.恢复付款日银行利率11、应用核子密度仪测定压实度，下列说法不正确的是__。
A•核子密度仪法可以作为仲裁试验B.核子密度仪法可以测定粗粒料土的压实度C.核子密度仪使用前应进行标定D.核子密度仪法适用于施工质量的现场快速评定12、对生态环境的主要影响因素有__。
海南省2016年上半年造价工程师工程计价：投标文件编制试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋2、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。
A．施工图纸B．工程量清单C．实际工程量D．规范3、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施4、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处5、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。
A．12段28dB．3段28dC．12段24dD．3段24d6、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后7、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
A．1天B．2天C．3天D．4天8、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%9、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议10、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层11、柱等上部结构的地下的延伸，是建筑物的一个组成部分，它承受建筑物的全部荷载，并将其传给地基。
海南省公路造价师《技术与计量》交叉工程考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、挡土的应力传递路径是__。
A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基2、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。
A．财务净现值B．投资回收期C．盈亏平衡点D．借款偿还期3、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析4、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，第三年贷款100万元，贷款利率为10%，用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为（）万元。
A．50B．20.5C．25.5D．115、《公路工程国内招标文件范本》规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的__天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。
A．14B．21C．28D．356、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。
A．85％B．80％C．75％7、某合同履行费用的负担约定不明确，合同双方当事人又未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．由享有权利的一方负担C．由双方分担D．由履行义务的一方负担8、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。
A．招标文件的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在标前上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件9、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。
A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔10、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。
2016年上半年海南省公路造价师《理论与法规》公路建设项目的划分考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、中标通知书__具有法律效力。
A．对招标人和中标人均B．只对投标人C．只对招标人D．对招标人和投标人均不2、甲建设公司与乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲公司签字盖章时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲、乙公司就合同内容达成合意时D．乙公司签字盖章时3、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
A．监理范本B．监理规划C．监理实施细则D．监理合同4、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费5、以下属于清单支付项目的工程费用是__。
A．动员预付款B．价格调整C．计日工D．迟付款利息6、__签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程施工承包合同B．监理服务合同C．勘察设计委托合同D．监理设施购置合同7、我国《公路工程国内招标文件范本》规定最终支付时间为__天。
A．14B．28C．42D．568、某项投标工程有四家工程单位进行投标，采用综合评估法进行评标，业主标底为5000万元，四家投标价分别为3800万元，5200万元，4200万元，5500万元，则复合标底是评价基准价为A．4740，4503B．5100，4845C．5000，4750D．4800，45609、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④B．①④⑤C．④⑤D．③④⑤10、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。
2016年上半年海南省公路造价师《技术与计量》土(石考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程项目的建设及其管理过程，不但是物质生产过程，而且是信息的__过程。
A．生产、传递、处理及应用B．生产、处理、应用及传递C．生产、处理、传递及应用D．生产、传递、应用及处理2、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。
A．道义责任B．连带责任C．主要责任D．不承担责任3、评标委员会对投标人投标报价的评审以__作为评标基准价。
A．投标书总报价B．评标价C．有效合同价D．经细微偏差澄清和修正后并经投标人确认的投标报价4、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。
A．建设项目概况表B．交付使用财产总表C．竣工财务决算表D．竣工财务决算审批表5、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。
A．与土的共同作用B．本身材料的强度C．自身的重量D．以上都不对6、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。
A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期B．工程通过最终检验的日期C．最终检查报告送达监理工程师的日期D．业主指定的日期7、按照FDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由__。
A．业主额外支付B．工12程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿8、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。
A．固定单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．可调单价合同9、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费10、法规、标准、规范等，对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理，这称之为__。
2016年海南省公路造价师《技术与计量》：建筑面积计算的作用模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、武汉甲建设公司与长沙乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲、乙公司就合同内容达成合意时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲公司签字盖章时D．乙公司签字盖章时2、C2为两比较方案的年经营成本，C2＜C1，K1、K2为两个比较方案的全部投资，且K2＞K1，静态差额投资回收期是__。
A．(C2-C1)/(K2-K1)B．(C2-C1)/(K1-K2)C．(K2-K1)/(C1-C2)D．(K2-K1)/(C2-C1)3、监理设备的产权归__。
A．监理单位所有B．承包人所有C．业主所有D．三方共有4、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
A．监理范本B．监理规划C．监理实施细则D．监理合同5、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。
如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。
A．6B．8C．10D．126、世行贷款公路项目主要采用__。
A．成本加酬金合同B．总价合同C．单价合同D．设计施工总承包合同7、工程质量监理的工作重点是__。
A．对原材料的检验B．施工前检查和施工过程监控C．严格按质量标准验收工程D．监理试验室8、定标签订合同，应以__作为中标的合同价。
A．评标价B．标底价C．投标价D．修正后的标底价9、公路工程环保监理的依据有（）。
A．项目环境影响评价报告书B．项目环境行动计划C．国家文物保护法D．国家环境保护法E．地方有关环境保护法规10、某方案有三种可能，情况好时，净现值为1200万元，概率为0.4；情况一般时，净现值为400万元，概率为0.3；情况差时，净现值为-800万元。
2016年上半年海南省公路造价师《技术与计量》：基本建设程序的概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在静载试验中，每一小时的沉降不超过__，并连续出现两次，即可视为稳定。
A．0.1mmB．1mmC．0.2mmD．0.5mm2、设名义利率为r，在一年中计息1次，则实际利率I与名义利率r的关系是__。
A．I＝rB．I＜rC．I＞rD．不确定3、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是__。
A．这种代理属于委托代理，签字无效B．这种代理属于法定代理，签字有效C．这种代理属于指定代理，签字无效D．这种代理属于委托代理，签字有效4、业主选定指定分包商的基本原则是__。
A．必须保护承包商合法利益不受侵害B．保证业主的工程质量C．保证投资减少D．与业主有合作关系的承包商5、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。
若基准收益率为8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。
已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。
A．12.426B．10.325C．9.156D．11.4286、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以__。
A．适当减少支付违约金B．拒绝支付违约金C．请求法院予以适当减少D．按实际损失支付违约金7、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。
A．一个工程只能编制一个标底B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C．标底应由成本、利润、税金组成D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等8、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。
2016年上半年海南省公路造价师技术与计量：施工组织设计的编制考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、常用的财务处理程序有：记账凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和（）处理程序。
A．科目汇总表财务B．会计账目财务C．会计报表财务D．明细账目财务2、竣工结算的核心内容和重要组成部分是A．工程竣工图B．建设项目及财务决算C．工程造价对比分析D．新增固定资产价值3、挡土的应力传递路径是__。
A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基4、桥梁设计和施工中，要进行稳定性验算，当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于（）。
A．1.5B．2.0C．1.3D．2.55、价值工程工作步骤的正确顺序是__。
A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．15日内B．30日内C．40日内D．50日内7、公路工程施工过程中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由__承担。
A．承包人B．业主C．承包人和业主分别D．承包人和业主均不8、建设工程目标分解最基本的方式是按__分解。
A．总投资构成内容B．工程内容C．资金使用时间D．工程进度9、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
A．监理范本B．监理规划C．监理实施细则D．监理合同10、同一地点同一根标志柱上，最多不应超过（）标志。
A．两种B．三种C．四种D．五种11、下列情况下标书有效的是__。
A．投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B．投标书未密封C．投标书逾期送达D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方12、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是______。
A．建筑安装费B．材料费C．机械费D．人工费13、与监理计划相比较，监理细则主要是解决监理工作__的问题。
A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做14、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同其他事项管理15、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。
A．21B．28C．35D．4216、甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据__取得手表的占有。
A．抵押权B．质押权C．留置权D．债权17、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值18、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，__。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任19、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法20、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。
A．享受家庭赡养与扶养的权利B．享受社会服务的权利C．养老保险权D．社会救助权21、某公路工程施工过程中发生了质量事故，造成直接经济损失60万元，此质量事故应判定为__。
A．质量问题B．一级一般质量事故C．二级一般质量事故D．重大质量事故22、履约担保的保证期限到__止。
A．完成施工义务B．完成保修义务C．缺陷通知期D．预付款被全部扣回23、因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为__。
A．通知B．继续履行C．赔偿损失D．不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还，24、在资格预审结束后，招标人应__。
A．发售招标文件B．编制招标文件C．组织现场考察D．进行中标通知25、无效合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．合同当事人C．合同主管机关D．交通主管部门二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、施工辅助费包括以下__费用。
A．生产工具用具使用费B．检验试验费C．施工机械使用费D．工程定位复测费E．场地清理费用2、监理工程师应对承包人办理的保险进行检查，检查内容包括__。
A．保险的种类B．保险金额C．保险范围D．保险期限E．保险公司3、公路建设项目后评价主要是对__进行评价。
A．项目前期工作B．项目实施阶段内容C．项目建设方的工作业绩D．项目营运状况E．项目运作方式4、前期支付包括__。
A．保留金B．动员预付款C．履约保函手续费D．材料设备预付款E．保险手续费5、工程招标时，可能造成招标失败的原因有__。
A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误6、缔约过失责任的构成应具备__等条件。
A．一方有损失B．当事人有过错C．合同尚未成立D．合同已经成立E．当事人未按合同约定履行义务7、对投标人技术能力和履约信誉详细评审过程中，发现投标人的投标文件有下列__问题，则应按废标处理。
A．承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求B．关键工程技术方案不可行C．施工业绩及履约信誉证明材料虚假D．除强制标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足E．在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价8、公路施工环境保护监理计划是公路施工监理计划的组成部分之一，是监理工程师全面开展施工环境保护监理的指导性文件，其内容主要包括__等。
A．环保监理人员职责、监理重点、具体控制措施B．环保监理工作的依据、工作范围C．环保监理工作内容、工作目标和工作方式D．环保监理工作程序和工作要点E．环保监理人员、设备的进出场计划9、影响路基稳定性的自然因素有__。
A．地形B．地质条件C．植物覆盖D．荷载作用10、利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，是指__。
A．资金所有者转让资金使用权而获得的报酬B．资金使用着为取得他人资金使用权而付出的代价C．资金的一种机会成本D．考虑通货膨胀所得的补偿E．投资者的一种收益11、关于价值工程的特点叙述正确的有__。
A．价值工程目标是提高产品价值B．价值工程核心是降低成本C．价值工程强调不断改革和创新D．价值工程要求将功能定量化E．价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑：12、适用于公路工程质量检验的随机抽样方式一般采用__做法。
A．单纯随机抽样B．系统抽样C．分层抽样D．密集群抽样E．系统随机抽样13、预算费用由以下__部分组成。
A．建筑安装工程费B．工程建设其他费用C．计划利润D．预留费用E．设备、工具、器具及家具购置费14、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为__。
A．该细目所列金额超过签约时合同价格的2%B．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15%C．该细目所列金额超过签约时合同价格的15%D．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的25%E．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单所列数量的15%，且金额超过或低于签约时合同价格的2%15、社会监理的性质有__。
A．公正性B．服务性C．强制性D．科学性E．独立性16、监理单位的义务包括__。
A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包商签订施工合同C．公正地维护有关各方的合法权益D．不得泄露与本工程有关的保密资料E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动17、由于建设单位的原因，导致工程暂停两个月，则施工单位可提出的索赔项目有__。
A．利润B．人工窝工费C．机械设备窝工费D．增加的利息支出E．增加的履约保函手续费18、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。
A．因气候影响的停工工资B．生产工人工资性补贴C．生产工人学习期间的工资D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资E．因业主修改设计影响的停工工资19、监理工程师对施工图审核的主要原则有__。
A．是否符合有关部门对初步设计的审批要求B．是否对初步设计进行了全面、合理的优化C．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求D．设计深度是否符合设计阶段的要求E．是否满足工程质量要求和施工工艺要求20、建设项目质量等级评定达到优良，必须同时达到__指标。
A．单位工程合格率100%B．单位工程优良率80%以上C．分项工程优良率85%以上D．工程质量评分值85分以上21、下面属于水泥稳定碎石基层评定实测项目的是（）。
A．压实度B．弯沉C．强度D．中线平面偏位22、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。
A．当事人要有合法的资格B．内容要合法C．形式和程序要合法D．主管部门的同意和批准23、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。
A．获得施工场地占有权的延误B．因承包人责任引起的暂时停工C．不利自然条件的影响D．业主提前占用导致施工延误24、工程造价增长预留费的计算基数包括__。
A．直接工程费B．定额直接工程费C．间接费D．设备购置费E．计划利润与税金25、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。
A．严格责任原则B．以补偿性为原则C．过错原则D．违约金、定金并用原则E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。
