建设施工合同解除通知函
- 格式:docx
- 大小:13.09 KB
- 文档页数:1
建设施工合同解除通知函模板
尊敬的 [合同方名称] :
根据《建设施工合同》项下的相关条款,我们特此通知您,我方有意解除该合同,并提前终止双方之间的合作关系。
根据协商一致,解除的原因如下:
1.[解除原因1]:详细描述解除合同的第一个原因。
2.[解除原因2]:详细描述解除合同的第二个原因(如果有)。
在解除合同的过程中,我们完全遵守了协议和法律法规,并通过协商达成了共识。
根据合同规定的解除条款,我们将按照步骤进行解除:
1.双方将提交书面通知,解除合同并终止合作关系。
2.解除合同后,各方应按照合同规定,进行相关款项的结算。
本次解除并不影响任何一方对于已发生的合同义务的履行。
3.双方责任与风险划分:根据现行法律法规、合同及协议,双方在解除合同后应遵守相关约定,并承担由此产生的相关风险和责任。
解除合同的日期:[解除合同的日期]。
尽管我们解除了合同,但我们重视双方的合作关系,并希望以友好和互利的方式继续合作。
对于我们过去的合作,我们表示衷心的感谢,并期待与您在将来的项目中再次合作。
请您在接到这份通知后尽快与我们联系,以便我们进一步沟通解除合同后的事宜。
感谢您的理解与合作。
此致
[贵公司名称]
[日期]
该通知函仅提供给您作为解除建设施工合同的模板。
请根据实际情况和法律法规进行必要的修改和调整。
如果你对于解除合同后的相关法律和合同义务有任何疑问,请咨询专业法律机构的意见。
•请注意,本文档仅供参考,并不构成法律意见。
•如涉及法律纠纷,请遵循相关法律程序并寻求专业法律意见。
建设工程施工合同解除函【建设工程施工合同解除函】甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国民法典》以及双方签订的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),鉴于以下原因,甲方决定解除与乙方之间的原合同,现就解除事宜通知如下:一、合同履行情况:自原合同生效以来,乙方在工程进度、质量控制等方面存在严重违约行为,具体表现在:1. 工程进度滞后,未能按照合同约定的时间节点完成相应的施工任务;2. 工程质量不符合国家及行业标准,存在安全隐患,且经过多次整改仍未达到要求;3. 违反安全生产管理规定,导致施工现场发生安全事故。
二、解除依据:根据原合同第____条约定,因乙方严重违约,甲方有权单方面解除合同。
同时,依据《中华人民共和国民法典》第九十四条的规定,一方当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成重大损失的,对方有权解除合同。
三、解除程序:甲方已于____年____月____日向乙方发出书面通知,要求其在合理期限内纠正违约行为。
遗憾的是,乙方未能在规定时间内改正其违约行为,因此甲方决定依法解除合同。
四、后续处理:1. 自本解除函送达乙方之日起,原合同自动解除,双方不再承担原合同项下的权利义务,但乙方应赔偿因其违约给甲方造成的损失。
2. 双方应协商确定具体的违约金数额及支付方式。
3. 对于已经产生的工程量,乙方应当按照国家标准和行业规范进行结算,并提供完整的结算资料。
4. 双方应妥善处理好现场的材料、设备等相关事宜,确保不对第三方造成损害。
五、其他事项:若乙方对本解除函持有异议,应在收到本函后____日内书面提出,双方可协商解决或依法申请仲裁、提起诉讼。
本解除函自发出之日起生效。
甲方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:____年____月____日。
解除工程施工合同通告函根据双方签订的工程施工合同约定,以及在项目实施过程中出现的实际情况,经过慎重考虑和多次协商未果,我们遗憾地通知贵方,本公司决定自即日起正式解除与贵方之间关于[具体工程名称]的施工合同。
以下是解除合同的具体事项和理由:一、合同履行情况自[合同签订日期]以来,[乙方公司名称]承担了[具体工程名称]的施工任务。
在初期阶段,乙方展现出一定的专业性和责任感,但随着工程的深入,出现了多次延期交付、工程质量不符合约定标准等问题。
尽管[甲方公司名称]多次提出整改要求并给予必要的指导,但遗憾的是,乙方未能在规定时间内有效改正上述问题。
二、违约事实1. 工程延期:根据合同第[具体条款编号]条规定,工程应在[约定完成日期]前完工。
乙方未能按期完成工程,且延期时间已超出合同约定的容忍期限。
2. 质量问题:在[具体时间]的质量检查中,发现部分施工内容不符合国家标准及合同约定,违反了合同第[具体条款编号]条的规定。
3. 沟通无效:甲方多次就上述问题与乙方进行沟通,并提出改进建议,但乙方未能提供有效解决方案或采取实际行动。
三、法律依据根据《中华人民共和国民法典》第[具体条款编号]条、第[具体条款编号]条等相关规定,以及双方签订的工程施工合同中的相应条款,甲方有权在乙方未能履行合同义务或未能按约定质量完成工程的情况下,解除合同。
四、解除合同的决定基于以上事实和法律依据,[甲方公司名称]决定自[解除合同日期]起解除与[乙方公司名称]之间的工程施工合同。
请贵方注意以下事项:1. 立即停止所有与该工程相关的施工活动。
2. 妥善保管现场材料、设备,并在[具体时间]前完成现场清理工作。
3. 按照合同约定,处理好与本次解约相关的经济赔偿事宜。
4. 双方应尽快协商确定后续事宜处理的具体方案。
五、后续联络请贵方在收到本通知后三个工作日内,与我公司法务部门联系,以便尽快安排后续事宜的处理。
我们将依法依规,公正客观地处理本次解约所带来的一切后果。
建设施工合同解除通知函模板尊敬的合作方:您好!感谢贵公司一直以来对我们的支持与合作。
基于双方的合作协议和合同,我们需要就合同解除一事向贵公司提出通知。
根据双方达成的建设施工合同(合同编号:XXXXX),我们原计划在XXXX年XX月XX日开始进行工程施工,并于XXXX年XX月XX日完成。
然而,由于一些不可抗力的因素以及其他相关因素的影响,我们不得不考虑解除该合同。
根据合同第X条的规定,我们可以根据以下情况解除合同:1. 双方协商一致解除合同;2. 双方协商不一致,但经过合理的谈判后仍无法解决争议;3. 合同中规定的其他情况。
经过我们的认真考虑和充分沟通,我们认为解除合同是当前最合适的选择。
以下是我们解除合同的原因和解决方案:1. 原因:a) 由于市场环境的变化,工程项目所需的材料价格大幅上涨,导致我们的成本超出了原先的预算;b) 由于不可抗力的因素,例如自然灾害、政府政策调整等,工程项目的实施条件发生了重大变化,导致无法按照原计划进行;c) 其他原因(如人力资源调整、资金问题等)。
2. 解决方案:a) 我们愿意承担已经发生的合理费用,并按照合同约定支付相应的违约金;b) 我们将协助贵公司进行工程项目的交接工作,确保贵公司能够顺利进行后续工作;c) 如贵公司有其他要求或建议,我们也愿意进行进一步的商讨和协商。
根据上述原因和解决方案,我们诚恳地希望贵公司能够理解并同意解除本合同。
我们深感遗憾,但相信这是双方共同的最佳利益。
请您在收到本函后的X个工作日内回复我们,以便我们能够及时处理相关事宜,并就解除合同后续事宜进行进一步的沟通和协商。
感谢贵公司一直以来的支持与合作,我们衷心希望能够保持良好的合作关系,并在将来的项目中再度合作。
祝贵公司业务蒸蒸日上,财源广进!此致敬礼!。
尊敬的合同对方:
我方根据贵我双方签订的《施工合同》(以下简称“本合同”),就合同解除事宜通知如下:
一、合同解除原因
根据本合同第XX条的规定,合同解除的原因如下:
1. 因不可抗力导致施工无法进行;
2. 因合同对方严重违约,导致合同无法继续履行;
3. 双方协商一致解除合同。
二、合同解除时间
合同解除时间为XX年XX月XX日。
三、合同解除后的处理事项
1. 合同解除后,合同对方应立即停止施工,并将施工场地、设备、材料等交还给我方。
2. 合同对方应按照本合同的约定,承担合同解除后的违约责任。
3. 合同解除后,双方应共同做好善后工作,包括但不限于:办理相关手续、清理施工现场、支付未结算款项等。
4. 合同解除后,双方仍应履行本合同中约定的保密义务。
四、合同解除后的权利义务
1. 合同解除后,合同对方的施工义务终止,但应承担本合同约定的其他义务。
2. 合同解除后,我方仍应按照本合同的约定,支付合同对方已完成的工程价款。
3. 合同解除后,双方仍应履行本合同中约定的知识产权保护、保密等义务。
五、其他事项
1. 合同解除后,双方应立即向对方出具解除合同的书面证明。
2. 合同解除后,双方应积极配合,做好相关手续的办理。
3. 合同解除后,如双方有新的合作需求,应重新签订合同。
特此通知。
敬请予以关注。
顺祝商祺!
合同甲方:
(签名)
年月日。
尊敬的XXX公司:我方在此代表XXX项目施工方,就关于建设施工合同解除事宜,发出正式通知。
根据双方签订的《建设施工合同》(以下简称“合同”),我方于XXXX年XX月XX日入场开始施工。
在施工过程中,我方始终秉持着严格遵循合同条款,诚实守信的原则,积极开展各项工作。
然而,由于不可抗力因素及双方在一些关键条款上的分歧,我们遗憾地决定解除合同。
一、合同解除的原因1. 不可抗力因素自合同履行以来,我国多地发生严重自然灾害,如洪水、地震等,对我方施工造成了严重影响。
根据《中华人民共和国合同法》第117条规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
我方在此请求贵公司理解并同意,由于不可抗力因素导致合同无法继续履行,我方愿意承担相应的违约责任。
2. 双方在一些关键条款上的分歧在合同履行过程中,我方与贵公司在工程进度、付款方式、质量标准等方面产生了严重分歧。
尽管我方多次与贵公司沟通,努力寻求共识,但双方分歧仍无法弥合。
为了不使项目长期拖延,保障双方利益,我方决定解除合同。
二、合同解除的法律后果1. 合同自通知之日起解除根据《中华人民共和国合同法》第93条规定,当事人一方依照本法第92条的规定主张解除合同的,应当通知对方。
合同自通知到达对方时解除。
我方在此通知贵公司,自通知之日起,合同解除。
2. 妥善处理已完成的工程尽管合同解除,但为了保障双方利益,我方将继续完成已完成的工程,并保证工程质量。
同时,我方将严格按照合同约定,承担已完成的工程的责任和义务。
3. 合同解除后的赔偿事宜合同解除后,我方将依法承担相应的赔偿责任。
具体赔偿金额和方式,双方可协商确定。
如协商不成,双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同解除后的合作建议尽管合同解除,但双方仍有机会开展其他形式的合作。
我方希望贵公司能够从此次事件中吸取教训,提高合同管理水平,确保项目顺利推进。
同时,我方也愿意在今后的合作中,以更加严谨的态度,严格遵守合同条款,确保项目圆满完成。
解除建设工程施工合同函尊敬的[对方公司名称]:贵司与我方于[签订合同日期]签订了《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),根据合同约定,我方负责[具体工程内容]的施工任务。
合同编号为[合同编号],自合同生效以来,我方一直严格按照合同条款履行义务。
由于[具体解除原因,例如:项目规划调整、资金问题、合作双方出现重大分歧等],经过双方协商一致,现决定解除上述合同。
在此,我方提出以下解除合同的条款和条件:一、合同解除时间自本函件送达贵司之日起,上述合同自动解除。
双方应按照合同约定和相关法律规定,处理已发生的债权债务关系。
二、工程结算截至合同解除之日,双方应根据实际完成的工程量和质量,进行工程款项的最终结算。
我方将提供已完成工程的详细清单和相关证明材料,以便贵司审核确认。
三、设备材料处理对于已购置但未使用的建筑材料、机械设备等,双方应协商确定处理方式。
若无法协商一致,可按照合同约定或市场公允价值进行处理。
四、违约责任关于合同解除可能产生的违约责任,双方应根据实际情况和合同条款,公平合理地确定责任归属和赔偿金额。
五、后续事宜合同解除后,双方应妥善处理工人工资、设备退场、现场清理等相关事宜,确保工程现场的安全和秩序。
六、其他未尽事宜如有其他未尽事宜,双方应本着诚信原则,通过友好协商解决。
如协商不成,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
本函件一经送达,即视为合同解除的通知。
请贵司在收到本函后,尽快与我方联系,以便双方尽快完成解除合同的相关手续。
感谢贵司在合作期间的支持与理解,希望在未来的日子里,双方能够继续保持良好的合作关系。
如有任何疑问或需要进一步协商的事宜,请随时与我方联系。
此致敬礼![贵公司名称][贵公司法定代表人或授权代表签字] [日期]。
建设施工合同解除通知函尊敬的XX公司:您好!感谢贵公司一直以来对我公司建设施工项目的关心与支持。
我公司一直秉持着专业、诚信的原则,力求与贵公司共同推进项目的顺利进行。
然而,在项目执行过程中,鉴于以下原因,我公司决定自即日起解除与贵公司签订的《建设施工合同》。
为确保双方权益,现将有关事项通知如下:一、解除合同原因1. 自合同签订以来,贵公司未能按照合同约定的期限支付工程进度款,导致我公司施工进度受到严重影响。
2. 贵公司在项目实施过程中,多次提出变更设计方案,严重影响了我公司的施工计划。
3. 近期,我国政策调整,对建设施工项目的审批、环保等方面提出了更高要求。
鉴于目前项目情况,我公司难以满足新的政策要求。
二、解除合同依据根据《中华人民共和国合同法》第九十三条的规定,当事人协商一致,可以解除合同。
同时,根据《建设施工合同》的相关条款,我公司有权在以下情况下解除合同:1. 贵公司未按照合同约定支付工程进度款;2. 贵公司提出的设计变更导致我公司无法正常施工;3. 政策调整导致项目无法继续进行。
三、解除合同后的相关事项1. 我公司将于通知发出之日起停止施工,并尽快办理相关手续。
2. 贵公司应按照合同约定支付已完工程量款项,我公司将在收到款项后尽快办理结算手续。
3. 贵公司应负责协调相关部门,办理项目验收、移交手续。
4. 双方应共同配合,妥善处理合同解除后的善后事宜。
四、其他事项1. 我公司对此次合同解除表示遗憾,但为确保双方合法权益,敬请贵公司予以理解。
2. 如贵公司对此次解除合同有异议,请于收到本通知之日起三个工作日内与我公司联系,以便双方协商解决。
3. 我公司将继续关注政策动态,如有合适的项目机会,愿与贵公司再次携手合作。
感谢贵公司对我公司建设施工项目的信任与支持,希望在未来的合作中,我们能够携手共进,共创美好未来。
敬请予以关注,并祝商祺!顺祝商祺!XX公司联系人:XX联系电话:XX电子邮箱:XX地址:XX日期:XX年XX月XX日。
建设工程施工解除通知书尊敬的施工单位:根据我方与贵单位签订的建设工程施工合同,经过充分协商与讨论,我们决定解除该合同,并通过本通知书正式向贵单位表达解除合同的意向。
根据相关合同条款及施工协议,我们双方应平等、公平地履行各自的责任和义务。
然而,鉴于以下情况,我们认为解除合同是最为合理的决定:1. 未能按时交付工程:根据合同约定,工程应于XX年XX月XX日完工交付使用。
然而,贵单位未能按照约定的工期及时完成工程,且在过去的XX个月中,工程进度一直滞后,致使工期延误,严重影响了我们后续的计划。
2. 工程质量问题:我方委托的第三方检测机构对工程进行了质量检测,发现存在大量的建设质量问题,包括但不限于构造不合理、施工工艺不规范、施工材料质量不达标等。
这些问题严重损害了工程的持久性和可靠性,与合同约定的质量要求相去甚远。
3. 未履行安全责任:施工过程中,贵单位未能有效履行安全管理职责,导致多起工伤事故发生。
安全事故频发不仅造成了工人生命和财产的损失,也使整个工程面临了严重的安全风险,对环境和社会造成了不可逆转的破坏。
为了维护双方的合法权益,防止合同纠纷的进一步扩大化,我们决定解除与贵单位签订的建设工程施工合同。
根据合同约定,我们将按照以下方式进行解除及处理:1. 工程交接:贵单位应立即停工,协助我方进行工程交接工作。
贵单位需提供详细的工程进度、构造图纸及相关技术文件。
我方将组织相关专业人员开展工程验收工作,以确保工程质量符合要求。
2. 返还已支付款项:贵单位应向我方返还已支付但尚未履行工程合同所对应的款项,包括工程款、预付款及其他相关费用。
款项的返还应在解除通知书签收后的XX个工作日内完成。
3. 违约责任:贵单位应依据合同约定承担相关违约责任,包括但不限于赔偿我方的损失和滞纳金。
解除合同后,我方保留进一步追究贵单位违约责任的权利,并将委托专业律师对合同解除事宜进行跟进和处理。
最后,希望贵单位能够理解并配合解除决定的执行,避免不必要的争议和损失。
建设工程施工合同解除通知尊敬的[对方公司名称]:根据双方于[签订合同日期]签订的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为[合同编号],贵我双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就[项目名称]的建设工程施工达成了合作意向。
由于[具体原因,如:不可抗力因素、一方违约、政策调整等],现双方经过友好协商,一致同意解除原合同。
一、合同解除原因:[详细阐述导致合同解除的具体原因,如因甲方未能按时支付工程款,或乙方施工进度严重滞后等。
]二、合同解除依据:根据《中华人民共和国民法典》及原合同中关于合同解除的相关条款,经双方协商一致,决定解除原合同。
三、合同解除效力:自本通知送达贵公司之日起,原合同自动解除,双方不再承担原合同项下的权利义务,但需对已发生的合同履行情况进行清算。
四、后续处理:1. 双方应根据实际情况协商解决已发生费用的结算问题。
2. 对于已完工部分的工程质量问题,乙方应按照国家相关规定和行业标准负责修复至合格标准。
3. 双方应妥善保管原合同及相关资料,以备后续可能发生的争议解决之用。
4. 如有未尽事宜,双方可另行协商解决。
五、其他:[根据实际情况,双方可以约定其他相关事项,如违约金的支付、损失赔偿等。
]本通知一经送达,即视为双方对原合同解除达成一致意见。
请贵公司在收到本通知后,予以确认并回复。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项,请及时与我方联系。
感谢贵公司在过去合作期间的支持与配合,希望未来有机会再次合作。
此致敬礼![贵公司名称][贵公司法定代表人或授权代表签字][日期]请注意,以上范本仅供参考,实际解除合同的通知应根据具体情况和法律规定进行调整。
在实际操作中,建议由专业法律人士参与起草,以确保文书的合法性和有效性。
建设施工合同解除通知函
有限公司:
我公司与贵公司于年月日签订建设工程
施工合同,合同第部分专用条款约定“”。
现因贵司自身原因,上述人员已自行全部离开施工现场,工地安全、质量管理体系已停止运行。
基于上述严重违反合同约定的行为,我公司决定:
1、解除双方签订的《建设工程施工合同》,本通知送达贵司时解除合同即生效。
2、贵司接本通知后,必须在 2天内停止工程施工。
3、已完工程量清点、机械、材料、物件及人员现场撤离、施工技术资料和实物移交工
作等按合同约定办理。
特此函告!
年月日
第1页共1页。