建设工程勘察设计合同(正式版)样本

建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXX发包人（甲方）：XXXXXX承包人（乙方）：XXXXXX工程名称：XXXXXX签约日期：XXXX年XX月XX日签约地点：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实守信的原则，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、合同概况与工作内容本合同由甲方委托乙方进行XXXX工程勘察设计工作。

具体内容包括初步勘察和施工图设计等内容。

设计工作将分为若干个阶段完成。

项目包括：（包括但不限于以下内容，详细列明合同范围内的内容）。

主要技术标准和技术参数应根据项目实际制定并附于合同后作为附件。

工作内容的具体细节见合同条款第XXX条的内容要求及规定。

本项目包括的建设内容和深度须达到规范标准要求并满足国家行业技术规范、技术标准的规定和甲方提出的设计标准的要求。

二、合同工期与进度安排乙方应按照甲方要求的进度计划进行勘察设计工作，并按照合同约定的时间节点完成各阶段的工作内容。

甲方应及时确认里程碑事件的完成进度并进行相关评估和审查，并在每个环节给乙方充分的时间和便利支持完成工作任务，并确保后续阶段工作顺利进展和项目实施的正常安排等详细内容约定详见合同附件。

合同工期延期情况发生时，双方应按照合同约定共同协商解决并明确延期责任和处理方式等事项。

三、设计费用及支付方式甲方应向乙方支付工程勘察设计费用共计人民币XXXXXX元整（小写）。

支付时间和支付方式根据合同所规定的具体支付条件和金额如下表：（这里根据具体工程填写设计费用数额和时间安排）。

支付方式可以是现金转账等方式。

本合同不涉及开具发票等问题应做出约定说明并加盖双方公章予以确认作为合同条款内容之一备案执行等具体约定详见合同正文中的条款。

若甲方未能按时支付款项时，应按照合同约定承担违约责任等相应后果并约定相应的违约责任和赔偿方式等条款内容。

双方共同遵守执行本合同约定内容，保证合法合规完成交易行为等约定内容。

建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察和设计服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本次建设工程勘察设计事项达成如下协议：第一条项目概况项目名称：XXXXXXXXXX项目。

项目地点：位于XXXXX地点。

项目的勘察和设计内容包括但不限于XXXXX工程的建设规划、方案设计、施工图设计等环节。

双方同意以此为基础，进一步明确具体的工作内容、目标和进度安排。

第二条合同标的及服务范围乙方同意为甲方提供本项目的勘察和设计服务，包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等内容。

乙方应确保所提供的服务符合国家和行业标准，且能够满足甲方的需求。

甲方应明确告知乙方所需的特殊需求和要求，以便乙方根据甲方的意愿和需求进行设计工作。

具体的服务范围将按照项目实际需求而定。

如项目有变动，双方应及时协商并签署补充协议。

合同服务期限为本合同签订之日起至工程竣工交付为止。

费用支付根据本合同第四条的规定进行。

第三条工作原则与质量保证乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计工作，确保项目的质量和安全。

乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，设计方案的可行性和创新性。

甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督并提出合理的意见和建议。

乙方应及时响应甲方的要求，对存在的问题进行整改和改进。

第四条费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币XXXXXX元整（大写金额）。

费用支付方式如下：合同签订后，甲方应按约定支付乙方预付款项；项目各阶段工作完成后按照完成情况支付款项；最终款项在工程竣工交付后进行支付。

建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。

第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。

第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。

2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。

第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。

第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。

2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。

第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。

2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。

第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。

第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。

甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。

建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。

一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。

2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。

3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。

4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。

5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。

三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。

2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。

3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。

4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。

5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。

四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。

2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。

3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。

4. 支付方式：银行转账或支票支付。

具体支付方式由双方协商确定。

五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。

建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。

工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。

具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。

第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。

包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。

成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。

第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。

支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。

第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。

乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。

进度安排详见附件。

若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。

第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。

未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。

若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。

第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。

建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。

四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。

五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。

六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。

七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。

2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。

3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。

八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。

九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。

违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。

十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。

协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。

建设工程勘察设计合同范文通用版6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】乙方（承包人）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、合同背景与目的甲方委托乙方就【项目名称】进行工程勘察设计工作。

双方本着友好合作、互利共赢的原则，经充分协商，签订本合同。

二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1. 工程勘察：包括地质勘察、地形测量等。

2. 工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。

三、工作期限及进度安排1. 工程勘察设计工作总期限为【工作期限】天。

2. 具体进度安排如下：【详细进度安排】。

四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总额为人民币【金额】元（大写：【金额汉字大写】）。

2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】作为预付款。

（2）乙方完成初步设计并提交甲方确认后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】。

（3）乙方完成施工图设计并提交甲方后【支付时间】内，支付剩余费用。

3. 支付方式：【支付方式描述】。

五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计质量规范、标准进行勘察设计。

2. 工程设计应满足甲方的功能需求及使用要求。

3. 甲方在收到乙方提交的勘察设计成果后【验收时间】天内进行验收，并给予书面回复。

若甲方未在规定时间内验收或回复，视为验收合格。

六、保密条款及知识产权归属1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中接触到的甲方信息承担保密责任。

2. 本合同项下的工程勘察设计成果的知识产权归甲方所有。

乙方不得将勘察设计成果用于其他用途或向第三方转让。

七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。

违约方应赔偿守约方因此遭受的实际损失。

2. 若因乙方的勘察设计原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXXXX发包人（甲方）：XXXXXXXXX有限公司承包人（乙方）：XXXXXXXXX设计研究院鉴于甲方需要乙方就某建设工程进行勘察设计，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。

一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX建设工程。

2. 工程地点：XXXXXXXXX区域。

3. 工程规模：工程总占地面积XX平方米，建设内容包括但不限于主体建筑、配套设施等。

二、服务范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境评估等。

2. 乙方应根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于初步设计、施工图设计、深化设计等。

3. 乙方应提供技术交底、现场指导等后续服务，确保工程顺利施工。

三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

此价格包含乙方为完成本合同约定的服务内容所需的所有费用。

2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签署后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交初步设计成果后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（3）乙方提交施工图设计成果并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（4）工程竣工验收合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。

四、合同工期及进度安排1. 乙方应在本合同签署后XX日内完成勘察工作。

2. 乙方应在勘察工作完成后XX日内完成初步设计。

3. 乙方应根据甲方施工进度要求，按时完成施工图设计及后续服务工作。

4. 若因甲方原因导致工程延期或停工，双方应协商解决工期顺延事宜。

五、技术标准及质量要求1. 乙方应按照国家相关技术标准、规范进行勘察设计。

2. 乙方提交的勘察设计成应当符合甲方提出的工程质量、安全等方面的要求。

3. 若因乙方原因导致勘察设计成不符合合同约定或国家相关技术标准、规范的，乙方应承担违约责任。

建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。

二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。

三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。

四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。

五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。

六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。

七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。

八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。

乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。

篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。

建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。

本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。

二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。

2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。

3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。

4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。

2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。

3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。

4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。

2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。

3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。

五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。

2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。

六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。

建设工程勘察设计合同模板6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方应按照本合同约定，为甲方提供建设工程勘察设计工作，包括但不限于勘察测量、地质勘查、方案设计、施工图设计等工作。

具体工作内容和范围详见附件一。

第二条合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。

甲乙双方应按照附件二中的进度安排执行，确保工程勘察设计工作按时完成。

第三条合同价格及支付方式本合同总价为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。

支付方式及期限详见附件三。

甲方应按约定支付款项，如甲方未按时支付，乙方有权顺延工期。

第四条知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权。

2. 乙方应保证勘察设计成果不侵犯第三方的知识产权。

如因此引起纠纷，乙方应承担相应法律责任。

3. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密。

未经对方同意，不得向第三方泄露。

第五条质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计工作，确保质量符合要求。

2. 工程完工后，乙方应提交完整的勘察设计成果，包括勘察报告、设计文件等。

3. 甲方应按照本合同约定及国家相关标准对乙方提交的成果进行验收。

验收合格后方可视为完成本合同约定的义务。

第六条违约责任及赔偿损失1. 甲方如未按照本合同约定支付款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2. 乙方如未按照本合同约定完成勘察设计工作，应按日向甲方支付违约金。

3. 若因乙方原因导致工程勘察设计成果存在质量问题，乙方应承担修复、重做等责任，并赔偿甲方相应损失。

建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。

该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。

具体费用明细见附件。

（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。

2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。

3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。

4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。

如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。

（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。

四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。

乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。

（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。

五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。

（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。

验收标准、方法详见附件。

验收合格后，双方签署验收报告。

（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。

整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。

2. 工程地点：[具体地点]。

3. 工程规模：[具体规模描述]。

二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。

2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。

3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。

三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。

3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。

4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。

2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。

如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。

如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。

五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。

建设工程勘察设计合同样式范本6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX设计院地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方承担一项建设工程勘察设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的明确甲乙双方基于甲方需求，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方同意按照本合同的条款和条件，共同完成本次建设工程勘察设计工作。

二、工作内容及范围详细列明本次建设工程勘察设计的具体工作内容和范围，包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面的工作。

三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额，约定支付方式、时间节点和支付比例。

可采用分阶段支付方式，与工程进展相对应。

四、工期与进度要求规定本次建设工程勘察设计的具体工期及进度要求，明确工作阶段的时间节点及重要节点的交付物。

双方应确保按时完成各项工作任务。

五、质量标准与验收方式确定本次建设工程勘察设计的质量标准，约定验收方式、验收标准和验收程序。

明确验收合格的条件及不合格情况下的处理方式。

六、知识产权归属与保密义务约定本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题，明确双方对知识产权的保护和使用权。

同时约定双方的保密义务，确保工程信息的保密性。

七、合同变更与解除条件明确合同变更的程序和条件，约定合同解除的情形和方式。

在合同变更或解除时，双方应友好协商解决相关事宜。

八、违约责任与赔偿标准明确甲乙双方违约责任及赔偿标准，确保双方在违约情况下能够依法追究责任并维护自身权益。

九、不可抗力因素处理约定不可抗力因素的定义及处理方式，明确在不可抗力因素影响下，双方应如何应对和分担风险。

建设工程勘察设计合同文本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方名称]（以下简称“业主”）乙方：[乙方名称]（以下简称“承包方”）鉴于业主拟建设[具体工程名称]，且同意委托承包方为其提供勘察设计工作，双方遵循诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本合同事项达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：[具体工程名称]。

（二）工程地点：[具体地点]。

（三）工程规模：[具体规模]。

（四）工作内容：包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。

二、合同目的与范围（一）合同目的：承包方应按照本合同约定，为业主提供高质量的勘察设计工作，确保工程建设的顺利进行。

（二）合同范围：包括勘察、设计、技术咨询等具体工作内容和范围，详见附件一。

三、合同金额与支付方式（一）合同总金额：[具体金额]。

（二）支付方式：包括预付款、进度款和尾款等，支付时间、比例及条件等详见附件二。

（三）发票开具：承包方应按国家相关法规开具合法有效的发票。

四、合同履行期限与进度安排（一）承包方应根据业主的要求和工程实际情况，合理安排工作进度。

（二）合同生效日期及履行期限详见附件三。

（三）如因承包方原因导致工程进度延误，承包方应承担违约责任。

五、知识产权与保密条款（一）承包方在本合同履行过程中产生的知识产权归业主所有。

（二）双方应对涉及本合同的所有信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

六、质量标准与验收方法（一）承包方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计工作，确保工程质量和安全。

（二）工程各阶段验收标准和验收方法详见附件四。

（三）如工程验收不合格，承包方应无偿进行整改。

七、违约责任与赔偿损失（一）如因承包方原因导致工程勘察设计工作未能按时完成，承包方应承担违约责任，并赔偿业主因此造成的损失。

（二）如因业主原因导致工程无法按时完成，业主应承担相应责任。

（三）双方因违约造成的损失赔偿额应相当于因违约所造成的实际损失。

建设工程勘察设计合同书模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，规定双方在进行建设工程勘察设计中的工作内容、时间、质量、费用等事项上的要求，确保工程顺利进行。

第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]工作内容：包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。

第三条乙方工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计法规、规范、标准等进行工作。

2. 乙方应根据甲方需求，进行现场勘察，编制勘察报告。

3. 乙方应根据勘察报告及甲方要求，进行设计规划，提出设计方案。

4. 乙方应确保设计成果符合安全、经济、实用的原则。

5. 乙方应对设计成果负责，确保不侵犯第三方知识产权。

第四条工作时间及进度安排1. 乙方应在合同签订后[具体天数]天内完成现场勘察工作。

2. 乙方应在现场勘察完成后[具体天数]天内提交勘察报告。

3. 乙方应在甲方确认勘察报告后[具体天数]天内完成设计规划工作。

4. 乙方应确保工程进度，按时完成各阶段工作。

第五条费用及支付方式1. 甲方应支付乙方勘察费用[具体金额]，设计费用[具体金额]。

2. 支付方式：[具体支付方式，如分期付款等]。

3. 乙方应在收到款项后提供正规发票。

第六条知识产权及保密条款1. 乙方对勘察成果、设计成果拥有知识产权，但甲方有权使用并保护其安全。

2. 双方应保密合同内容、交易细节及本合同涉及的所有商业秘密。

3. 未经甲方同意，乙方不得将本合同内容泄露给第三方。

否则，应承担相应的法律责任。

第七条质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察成果、设计成果的质量符合国家和地方相关标准。

建设工程勘察设计合同样式5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：电话：传真：为了保障双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方与乙方按照平等自愿、互利互惠的原则，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、委托内容1. 甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计，具体内容包括但不限于项目概况、工程范围、工程概况调查、规划设计等，具体详细内容以双方协商一致的书面协议为准。

2. 勘察设计的成果应符合国家规定的相关标准和规范，能够满足建设工程实际需求。

3. 乙方应按照约定的时间节点提交勘察设计成果，并接受甲方的监督和审核。

二、费用与支付方式1. 甲方向乙方支付的勘察设计费用为（具体金额），乙方应根据工作量、工程复杂度等因素进行合理评估。

2. 付款方式：甲方应在签订合同后（具体时间）内支付（具体金额）的合同款项，乙方应在勘察设计阶段的不同阶段按照约定的比例进行分期付款。

三、保密责任1. 双方在合作期间应保护对方的商业机密信息，不得向第三方泄露或披露与本合同有关的任何商业秘密。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得将本次合作的相关信息用于其他商业目的。

四、知识产权1. 乙方为甲方提供的勘察设计成果，包括设计方案、图纸、技术文件等，其知识产权归甲方所有。

2. 乙方应保证提供的勘察设计成果不存在侵犯他人知识产权的情况，如有任何侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。

五、违约责任1. 若因乙方故意或重大过失导致勘察设计成果不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并要求乙方承担违约赔偿责任。

2. 若因甲方原因导致勘察设计工作无法顺利进行或延迟，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

六、合同变更和解释1. 合同履行过程中，若双方需要对合同内容进行修改或变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。