《北京市建设工程施工合同(小型工程本)》标准文本

北京市小型工程本建筑合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程建筑事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：____________________。

4. 工程规模：____________________。

二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

3. 因不可抗力或其他不可归责于当事人的原因造成的工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。

三、工程质量1. 乙方应按照国家和北京市的相关施工技术规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量达到合同约定的标准。

3. 工程质量不符合约定的，乙方应当负责无偿修理或返工。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款，乙方应开具合法有效的发票。

3. 甲方留有一定比例的质保金，待工程竣工验收合格后支付。

五、材料设备供应1. 乙方负责提供的材料设备应符合国家和北京市的相关标准。

2. 甲方自行采购的材料设备应符合合同约定，并承担相应责任。

3. 双方应对材料设备进行检验并签署检验记录。

六、安全施工及验收1. 乙方应制定安全施工措施，确保施工现场安全。

2. 双方应按国家和北京市的相关规定进行工程验收。

3. 工程竣工验收合格后，双方应签署验收合格证书。

七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应按未支付金额的百分之___向乙方支付违约金。

2. 乙方未按合同约定完成工程的，应按合同总金额的百分之___向甲方承担违约责任。

附件:合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）签订地点：___________________签订日期：___________________北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明1、本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF £9--0201）拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

2、合同文本中“ _”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。

3、对于合同文本第13条补充条款13.3中提到的附录如：招标文件、预算书等，合同双方要根据实际情况附于合同后。

4、合同双方约定的与合同文本不一致或者需要补充的内容，请不要直接修改合同文本，可在第十三条补充条款处写明。

合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：（与执照名称致）承包方：（与执照名称致）工程名称：工程地点：建筑面积：平方米：层数：:檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_____________工程性质：（指基建、技改、合资等）：___________________承包范围： ___________________________________________承包方式： ___________________ 包工包料_________________质量等级（优良或合格）: 合格_____________________工程承包造价（金额大写）：____________________________¥：_____________________________北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第I条工期1.1本合同工程定于____________ 年_____ 月______ 日开工；于—年—月—日竣工。

北京市建设工程施工合同书(小型工程本)全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：甲方：____________单位（或个人）乙方：____________单位（或个人）经双方协商，就甲方委托乙方承揽____________小型建设工程（以下简称本工程）的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称及工程地点1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________二、工程内容及工程范围1. 本工程包括的具体内容及范围：____________三、工程价款、工程工期及结算方式1. 工程价款：____________元2. 工程工期：从____________年__月__日开始，至____________年__月__日结束3. 结算方式：____________四、施工资格及施工条件1. 乙方具备的施工资格和施工条件：____________五、工程质量要求1. 施工材料：应符合国家标准，并取得相关验收合格证明；2. 施工工艺：应符合国家相关规定和要求；3. 工程质量维护：在工程验收合格之日起，质量保修期为____________。

六、施工期间的安全保障1. 乙方在施工期间，应确保工程施工过程中的安全保障，具体措施：____________2. 如因乙方施工过程中发生造成人员伤亡或财产损失事件，由乙方承担责任。

七、工程变更及解决方式1. 本合同签订后，若甲方需要变更工程内容及范围，应与乙方协商决定，并签订相关变更合同。

2. 如双方就工程的具体事项发生争议，应协商解决；如无法协商解决，可向有关主管部门申请仲裁。

八、违约责任1. 乙方违约责任：如乙方未按本合同的约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；2. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程价款，应支付延迟支付的违约金。

九、合同履行和解释1. 本合同自双方签字生效，并具有法律效力；2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充；3. 本合同解释权归属：____________十、合同效力1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字之日起生效。

《北京市建设工程施工合同(小型工程本)》标准文本.pdf 范本一：北京市建设工程施工合同(小型工程本) 标准文本一：总则1.1 本合同是根据《中华人民共和国建筑法》和北京市相关法律、法规的规定，为确保工程质量、保护合同各方利益，特制订的施工合同。

1.2 本合同适用于在北京市范围内开展的小型建设工程，包括但不限于房屋建筑、土木工程等。

1.3 本合同包括合同书、附件以及相关资料等。

二：合同的签订与生效2.1 甲方和乙方签订合同时，应当确认双方的身份、资质等，并进行合同内容的协商与确认。

2.2 本合同经双方签字、盖章后生效，并在指定的时间内办理登记手续。

2.3 合同生效后，甲乙双方应按合同约定履行各自的义务。

三：工程的范围与内容3.1 工程的范围包括设计、施工、监理等全过程。

3.2 工程的内容涉及土地使用、建筑结构、装饰装修、设备安装、质量验收等方面。

3.3 具体工程的范围和内容详见附件一。

四：工程款项与支付方式4.1 工程款项由甲方按照合同约定的进度和质量要求支付给乙方。

4.2 工程款项的支付方式可以选择一次性支付、分期支付等方式。

4.3 乙方应按时提供符合要求的发票和支付申请，甲方应在规定时间内支付相应款项。

五：工期和工期保证金5.1 工程的合理工期由双方共同协商确定，并在合同中明确约定。

5.2 根据工程进度的具体情况，可以对工期进行调整。

5.3 为确保工程按时完成，乙方应按照合同约定的方式提供工期保证金。

附件：附件一：工程范围与内容明细表附件二：工程款项支付进度计划法律名词及注释：1. 《中华人民共和国建筑法》：即中华人民共和国国家法律法规中关于建筑行业的法律法规。

2. 甲方：指委托乙方进行施工的工程建设业主。

3. 乙方：指承接工程施工的施工单位。

4. 工程范围与内容明细表：详细列出工程范围和内容的附加文件。

范本二：北京市建设工程施工合同(小型工程本) 标准文本一：引言本合同旨在规范小型工程建设过程中的各方关系，确保工程质量和合同履行的有序进行。

北京市建设小型工程施工合同范本北京市建设小型工程施工合同范本1. 项目概述本施工合同由甲方与乙方订立，甲方为北京市某公司，乙方为承包商。

本合同旨在规范双方在小型工程施工项目中的权利和义务，并明确双方的工作要求。

2. 合同条款2.1 项目内容本项目包括但不限于以下工程项目：土建工程：基础工程结构工程安装工程：机电安装给排水安装空调安装2.2 工期本工程施工的工期为个工作日，自合同生效之日起计算。

2.3 质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关规范要求进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和标准。

2.4 施工付款甲方按以下方式向乙方支付施工款项：预付款：根据双方约定，乙方可获得工程总价%的预付款。

预付款应在合同签订后的个工作日内支付给乙方。

进度款：根据工程进度，甲方将按照约定的比例向乙方支付相应工程进度款项。

完工款：在工程完工后，甲方将支付工程总价的 % 作为完工款。

2.5 违约责任若乙方未能按时完成施工，甲方有权向乙方索取违约金，违约金金额为合同总价的%。

若甲方未能按时支付施工款项，乙方有权向甲方索要延期交付的违约金，违约金金额为合同总价的%。

2.6 变更和终止双方一致同意对施工内容进行变更时，应通过书面协议进行确认，并对变更后的工程款项进行调整。

双方一致同意终止本合同的，应通过书面协议进行确认，并协商处理未完成的工程款项。

3. 附则3.1 保密条款双方在履行合同的过程中，对于知悉的商业秘密和技术资料应予保密，不得向第三方透露或使用。

3.2 争议解决如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

3.3 合同效力本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并对双方具有法律约束力。

4. 签署甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________以上为《北京市建设小型工程施工合同范本》的内容。

北京市建设工程施工合同 (小型工程本)范本1：一、总则1. 合同双方：甲方：（以下简称“甲方”）；乙方：（以下简称“乙方”）。

2. 内容：根据双方协商，乙方将承担甲方在北京市进行的小型建设工程的施工。

3. 合同价款：甲方向乙方支付的工程施工价款为人民币***万元整。

4. 施工期限：工程施工的约定期限为***年月日至***年月日。

二、工程范围与内容1. 工程名称：***。

2. 工程地点：北京市***。

三、工程质量与验收1. 质量标准：工程应符合国家相关建筑标准。

2. 质量责任：乙方负责工程的质量问题，如发生质量问题应及时解决。

3. 验收标准：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，验收标准按照国家相关规定执行。

四、工程进度与支付1. 工程进度安排：双方根据工程的实际情况，共同制定施工进度计划，并按计划进行施工。

2. 工程支付方式：甲方根据工程进度支付相应的款项给乙方。

五、合同变更与解除1. 变更：如需对合同内容进行变更，应由双方书面协商一致，并签订变更协议。

2. 解除：如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可以解除合同。

六、违约责任与争议解决1. 违约责任：如一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。

2. 争议解决：双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可依法进行仲裁或诉讼解决。

附件：1. 工程图纸；2. 施工进度计划。

法律名词及注释：1. 国家相关建筑标准：指国家颁布并实施的与建筑工程相关的法规和标准。

2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争等。

范本2：一、基本条款1. 合同双方：甲方：（以下简称“甲方”）；乙方：（以下简称“乙方”）。

2. 合同目的：为了规范甲方与乙方之间的合作关系，保证工程施工的顺利进行。

二、工程概况1. 工程名称：***。

2. 工程地点：北京市***。

3. 总工期：工程的总工期为***天。

4. 工作内容：乙方将承担甲方委托的各项施工。

北京市建设工程施工合同（小型工程本）范本第一章总则第一条合同的订立根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同订立。

第二条合同的目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障工程质量，确保合同的顺利履行。

第三条合同的约定本合同的约定应遵循公平、公正、公开的原则，并且符合法律法规的规定。

第四条合同的效力本合同自双方盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

第二章工程内容第五条工程名称本工程名称为__________。

第六条工程地点本工程地点位于北京市__________。

第七条工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于__________。

第八条工程进度双方应根据工程的实际情况，共同制定工程进度计划，并按照计划进行施工。

第三章价格与支付方式第九条工程价格本工程的总价为__________。

第十条工程款支付方式1. 工程款按照工程进度计划分期支付，每期支付的款项应在验收合格后的10个工作日内支付完成。

2. 工程款支付方式为__________。

第十一条变更和索赔1. 如因业主的原因导致工程范围发生变更，承包商有权要求调整工程价格和工期，并与业主协商达成一致。

2. 如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按计划完成，承包商有权提出索赔要求，并与业主协商解决。

第四章资质要求和责任第十二条承包商的资质要求承包商应具备相应的建筑施工资质，并按照法律法规的要求进行申报和备案。

第十三条工程质量保证1. 承包商应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 如工程质量出现问题，承包商应承担相应的责任，并按照合同约定进行修复。

第十四条安全生产责任1. 承包商应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工地安全，保护工人的生命财产安全。

2. 如因承包商的安全管理不善导致事故发生，承包商应承担相应的责任。

第五章合同解除和争议解决第十五条合同解除1. 如双方协商一致，可以解除合同。

北京市建设工程施工合同(小型工程本)标准文本一、合同双方甲方：___________________(以下简称“甲方”)乙方：___________________(以下简称“乙方”)二、工程概况（一）工程名称：_______________（二）工程地点：_______________（三）建设单位：_______________（四）设计单位：_______________（五）施工单位：_______________三、工程内容及规模工程内容：_______________规模：_______________四、合同价款及结算方式（一）合同价款为人民币________________元。

（二）支付方式：_______________（三）合同价款的结算方式：_____________五、施工期限合同签订后________________天内开始施工，施工期为________________天。

六、工程质量和安全（一）工程质量应符合国家、行业标准及设计要求，不得低于质量验收标准。

（二）乙方应负责工程质量，并承担因质量问题而产生的所有责任和损失。

（三）乙方应采取必要措施，确保施工期间安全，防止人员伤亡和设备损坏。

七、工程变更合同签订后，任何变更均要在书面协议的基础上进行。

八、保修期乙方应在工程竣工后，按规定保修期内维修保养工程，保修期为________________。

九、违约责任（一）如甲方未按本合同要求支付价款，每逾期一天，应按欠款总额的万分之五向乙方支付违约金。

（二）如乙方未按约定时间履行合同义务，每逾期一天，应按合同价款的万分之三向甲方支付违约金。

（三）如造成人身伤亡或财产损失，应按法律规定和约定承担法律责任。

十、争议解决因本合同引起的一切争议，双方应协商解决，如无法协商，应向所在地仲裁委员会申请仲裁。

十一、特别约定（一）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（二）本合同附件为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

北京市建设工程施工合同(小型工程本)北京市建设工程施工合同（小型工程本）一、合同背景本合同由甲方（以下称为“建设单位”）与乙方（以下称为“施工单位”）签订，旨在明确双方在北京市范围内进行小型建设工程的合作关系、项目范围、费用结算等内容。

二、合同条款1. 项目说明本合同所涉及的小型建设项目为建设单位委托施工单位进行的工程。

具体项目名称和施工地点详见附件一。

2. 工期与质量2.1 施工单位应按照合同约定的工期和质量要求完成工程，不得擅自延期或降低工程质量。

2.2 如因施工单位原因导致工期延误或质量问题，施工单位应承担相应的违约责任。

3. 价款支付3.1 本工程总价款为人民币X元（大写：X），具体的分期支付安排详见附件二。

3.2 施工单位应按照合同约定的分期支付时间提出支付申请，建设单位应于收到申请后X个工作日内支付相应款项。

4. 变更与索赔4.1 工程变更：任何一方在施工过程中如发现需变更本合同约定的工程内容，应及时提出变更申请，并在双方协商一致后签订变更协议。

4.2 索赔：施工单位如因建设单位原因导致经济损失，应在X个工作日内向建设单位提出索赔申请，并提供相关证据和计算公式。

5. 保修与维护5.1 施工单位按照国家有关规定对竣工工程进行保修，并承担保修责任期。

5.2 在保修期内，如发生施工单位责任范围内的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行修复和维护。

5.3 保修期为工程竣工之日起X个月，具体以竣工验收记录为准。

6. 争议解决本合同的履行与解释适用中华人民共和国相关法律法规。

因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交北京市有管辖权的人民法院解决。

7. 合同变更与解除7.1 合同变更：任何一方需变更本合同的内容，应通过书面形式提出变更申请，并经对方同意后进行调整。

7.2 合同解除：双方协商一致，可根据实际情况在合同期限内解除本合同。

8. 其他约定8.1 本合同未约定事项，双方应进行友好协商后确定。

北京市小型工程本建筑合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为确保工程建设的顺利进行，就本小型工程建筑事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容摘要]4. 工程规模：[具体工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

如遇到特殊情况，需经双方书面确认延期。

三、工程价格及付款方式1. 工程总造价：[具体金额]。

除本合同约定可调整因素外，此造价为包干价，不因任何因素而调整。

2. 付款方式：[具体付款方式描述]。

工程进度款支付方式需在工程开工前确定，以确保工程资金流转的顺畅。

双方需签订《工程款支付计划表》，明确每次支付的金额和节点。

甲方应按照约定时间支付款项，逾期支付的，按照合同约定承担违约责任。

四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

因乙方施工质量问题导致的一切损失由乙方承担。

甲方保留追究法律责任的权利。

验收时未达到合同约定标准的部分，乙方应按照甲方要求进行整改直至符合约定标准为止。

因此造成的工期延误由乙方承担违约责任。

甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人或授权代表（签字）：[手写签名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方公司联系电话]乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人或授权代表（签字）：[手写签名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方公司联系电话]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体签订地点]--- END ---篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证合同的履行和工程的顺利完成，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。

北京市小型工程本建筑合同4篇篇1《北京市小型工程本建筑合同》第一章总则第一条为规范小型工程项目的建设行为，促进建筑市场的健康发展，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《北京市建筑工程施工管理条例》等相关法律法规，制定本合同。

第二条小型工程指建筑面积在5000平方米以下，且建设投资额在500万元以下的建筑工程项目。

第三条本合同适用于在北京市范围内进行的小型工程项目的建设，包括新建、改建、扩建等建设活动。

第四条本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

第五条甲方为建筑工程的建设单位，乙方为施工单位。

第六条本合同内容包括但不限于以下内容：（一）合同编号及签订日期；（二）甲方和乙方的基本信息；（三）工程项目的基本信息；（四）工程项目的施工内容、工期、质量要求等；（五）工程价款及支付方式；（六）双方的权利和义务；（七）违约责任及解决争议方式；（八）附件及其他事项。

第七条本合同经双方签字盖章后生效，不得擅自修改或解除，当事人均应严格执行。

第二章甲方的权利和义务第八条甲方应按照本合同约定支付工程价款，并按照进度支付要求及时支付。

第九条甲方应提供工程设计文件、规划许可证和建设工程规划许可证等必要的施工资料，并对工程设计的合理性和合法性承担责任。

第十条甲方应按照工程需要提供必要的施工用地，确保施工单位施工的顺利进行。

第十一条甲方应支付工程发生的合法税费，并应按照双方约定的支付方式及时支付工程价款。

第十二条甲方应按照双方的约定提供有关工程施工的其他必要协助。

第十三条如甲方未按照约定提供支付、资料或其他必要协助，导致工程施工延误或发生其他问题，甲方应承担相应责任。

第十四条甲方有权对工程施工进行监督和检查，保证工程的质量。

第十五条工程施工过程中如发现施工单位存在违规行为或质量问题，甲方有权要求施工单位整改或停止施工。

第十六条如甲方未按时支付工程价款或发现施工单位的违约行为，乙方有权要求解除合同并要求相应的赔偿。

北京市建设工程施工合同(小型工程本)范本合同编号：_______甲方：____________（以下简称甲方）地址：____________乙方：____________（以下简称乙方）地址：____________鉴于甲方经过招标程序选中乙方作为本工程的施工单位，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

第一条合同项目1.1 项目名称：______________1.2 项目地点：______________1.3 项目概况和规模：______________1.4 合同价款：______________1.5 工程开始日期：______________1.6 工程竣工日期：______________第二条施工期限2.1 乙方应按照工程进度计划进行施工，如需延期或提前完工，需提前向甲方书面备案并经甲方同意。

2.2 延期竣工引起的额外费用由乙方承担，提前完工引起的费用调整由双方协商解决。

第三条工程标准和质量要求3.1 乙方应按照合同约定的工程标准和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家有关规定。

3.2 甲方有权对乙方的施工过程和质量进行监督和检测，并要求乙方整改不合格的部分。

第四条付款方式4.1 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款项，付款方式包括预付款、进度款、竣工结算款等。

4.2 甲方有权在支付款项前对工程进度和质量进行核查，并要求乙方提供相关跟踪和证明文件。

第五条变更和索赔5.1 如项目需变更，应经双方协商一致后，签订变更协议，并按照变更后的合同约定执行。

5.2 如乙方因不可抗力或其他正当原因需要索赔，应及时向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料。

第六条违约责任6.1 甲方在支付工程款项超过合同约定期限后，应按照合同总价的1%向乙方支付违约金。

6.2 乙方未按照工程进度计划进行施工，导致工期延误的，应按照工程造价的0.1%向甲方支付违约金。

6.3 如一方严重违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。

附件：合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）签订地点：________________签订日期：________________北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明1、本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

2、合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。

3、对于合同文本第l3条补充条款13.3中提到的附录如：招标文件、预算书等，合同双方要根据实际情况附于合同后。

4、合同双方约定的与合同文本不一致或者需要补充的内容，请不要直接修改合同文本，可在第十三条补充条款处写明。

合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：（与执照名称一致）承包方：（与执照名称一致）工程名称：工程地点：建筑面积：平方米；层数：结构类型：；檐高／跨度：米批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)工程性质：(指基建、技改、合资等)：承包范围：承包方式：包工包料质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：￥：北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第l条工期1.1 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。

合同工期日历天数为天。

工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 无。

1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。

无。

第2条图纸发包方于年月日，向承包方提供两套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表发包方工程师姓名；承包方项目经理姓名：。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。

附件：合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）签订地点：________________签订日期：________________北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明1、本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

2、合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。

3、对于合同文本第l3条补充条款13.3中提到的附录如：招标文件、预算书等，合同双方要根据实际情况附于合同后。

4、合同双方约定的与合同文本不一致或者需要补充的内容，请不要直接修改合同文本，可在第十三条补充条款处写明。

合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：（与执照名称一致）承包方：（与执照名称一致）工程名称：工程地点：建筑面积：平方米；层数：结构类型：；檐高／跨度：米批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)工程性质：(指基建、技改、合资等)：承包范围：承包方式：包工包料质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：￥：北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第l条工期1.1 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。

合同工期日历天数为天。

工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 无。

1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。

无。

第2条图纸发包方于年月日，向承包方提供两套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表发包方工程师姓名；承包方项目经理姓名：。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。