下载文档原格式
标准建设工程施工合同范本_合同范本标准建设工程施工合同范本。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（施工方名称）。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程名称及地点。
甲方委托乙方进行（工程名称）的施工工作，工程地点位于（地点）。
二、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，完成（工程名称）的施工工作，包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等。
2. 乙方应保证施工工程符合国家有关法律法规的要求，保证工程质量，确保施工过程中的安全。
三、工程价款及支付方式。
1. 工程价款为（具体金额），甲方应在工程验收合格后的（具体时间）内支付给乙方。
2. 工程价款支付方式为（具体支付方式），具体支付时间及方式由双方协商确定。
四、工程期限。
1. 工程期限为（具体时间），乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
五、质量保证。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证施工工程的质量符合合同约定。
2. 在工程验收合格后，乙方应对工程质量负责，承担相应的维修责任。
六、违约责任。
1. 若乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付工程价款，应承担相应的违约责任。
七、合同变更。
任何一方若需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、争议解决。
双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、其他事项。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
建设工程施工合同标准版一、缔约双方
甲方（以下简称“业主”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方（以下简称“承包商”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
二、工程项目
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模与内容：
4. 工期：
5. 工程价款：
三、工程价款支付方式
1. 工程价款总额：
2. 工程价款支付方式：
1）首付款（百分比）：
2）中期进度款（百分比）： 3）竣工验收款（百分比）： 4）质保金（百分比）：
四、工程质量和验收标准
1. 工程质量要求：
2. 相关验收标准：
3. 验收程序：
五、施工责任和义务
1. 承包商责任：
2. 业主责任：
3. 变更和延期：
六、保险责任
1. 工程保险：
2. 第三方责任险：
七、违约责任与解决争议
1. 违约责任：
2. 争议解决：
八、合同变更与解除
1. 合同变更条件：
2. 合同解除条件：
九、其他条款
1. 不可抗力：
2. 知识产权：
3. 通知方式：
4. 附件：（可附加图纸、工程方案、技术规范等）
以上为《建设工程施工合同标准版》的主要内容，双方确认并同意履行以上所提及的各项合同条款。
如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，依法向所在地人民法院提起诉讼。
甲方签字：乙方签字：
日期：日期：。
《建设工程施工合同》（GF-2019-0201）《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）（以下简称《施工合同》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是我为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_________工程。
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。
所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。
这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。
这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。
但商人之间没有利益冲突是不可能的事。
所以，开始签合同时大家一团和气。
但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。
但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。
建筑工程施工合同范本标准版（通用15篇）建筑工程施工标准版篇1发包人(全称)：__________________________________________________________________ 承包人(全称)：__________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________________________________ __工程地点：____________________________________________________________________ __工程内容：____________________________________________________________________ __群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________资金来源：____________________________________________________________________ __二、工程承包范围承包范围：____________________________________________________________________ __三、合同工期：开工日期：____________________________________________________________________ __竣工日期：____________________________________________________________________ __合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：__________________________________________________________________五、合同价款金额(大写)：_____________________________元(人民币)￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同2、中标3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
标准建设工程施工合同甲方（全称）：（发包方）乙方（全称）：（承包方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：（工程）工程地点：工程范围：根据甲方工程部要求施工工程内容及价格：二、合同工期开工日期：竣工日期：前三、质量标准1、工程质量以国家或行业质量检验评定标准为依据。
因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3、工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
四、质量保修1、质量保修期为（年），自工程竣工验收合格之日起算。
质保期内全免费维护，如出现质量问题，乙方需确保在甲方通知后48小时内维修并恢复正常，否则甲方可自行请人维修，发生费用从质保金内扣除，质保金不够甲方可向乙方追偿。
2、乙方应确保工程所用材料、设备及施工质量符合国家或行业相关标准，并保证工程在保修期内正常运行。
五、合同价款及支付1、本合同的合同价为人民币（大写）：（小写）：元，其中包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。
2、甲方支付乙方的款项，按以下约定执行：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。
（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后，无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
六、合同的履行1、乙方应按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求完成施工。
2、乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度，确保施工安全。
建设工程施工合同范本（标准版）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：XXXXXX工程二、工程地点：XXXXXX三、建筑面积：XXXXXX平方米四、承包范围：本工程按施工图纸的范围以固定综合单价形式承包，具体内容有：1. 土石方工程；2. 基础工程；3. 主体结构工程；4. 装饰装修工程；5. 室外附属工程。
五、承包方式：包工包料。
第二条工程期限一、合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
二、开工日期：以甲方批准的开工报告为准。
三、竣工日期：按甲方要求完成全部工程内容，并经甲方验收合格之日起算。
四、如遇下列情况，经甲方签证后，工期可以顺延：1. 因甲方原因影响开工；2. 因设计变更、工程量增加影响工期；3. 因人力不可抗拒的因素影响工期。
五、因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，因而造成的损失由乙方承担，且工期不顺延。
六、因乙方原因，不能按期竣工验收，每逾期一天，乙方承担违约金XXXX元。
七、如需赶工，甲方需提前一周通知乙方，乙方需按时完成赶工任务。
赶工费用由甲方承担。
第三条工程合同价款及支付方式一、本合同综合单价一次包死，不再调整。
综合单价包括完成该项目的全部费用，具体单价详见附表。
二、合同价款支付方式：1. 本合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
2. 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。
同时，乙方需提供相应金额的正式发票。
3. 甲方如不能按时支付合同价款，需提前一周通知乙方，且需承担未支付部分合同价款同期银行存款利息。
三、若因甲方原因逾期支付合同价款超过一周，乙方有权向甲方收取逾期付款滞纳金，滞纳金按未支付部分合同价款的同期银行贷款利率计算。
建设工程标准施工合同第一部分协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。
拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）：；（小写）：。
项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定履行合同义务，按时支付合同价款，提供施工条件，并保障承包人合法权利。
第二部分通用条款一、词语定义1.1 本合同词语含义如下：（1）发包人：指合同一方，具有工程发包主体资格的当事人。
（2）承包人：指合同另一方，具有工程施工主体资格的当事人。
（3）工程：指本合同约定的施工项目。
（4）合同价款：指承包人完成合同工程应得的报酬。
（5）工期：指合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的时间。
1.2 本合同其他词语的含义与本条第1.1 款约定的词语含义相同。
二、合同文件的优先解释顺序2.1 本合同文件的优先解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标文件（如有）；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件。
GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定辽宁省建设厅辽宁省工商行政管理局监制第一部分协议书发包人（全称）：____________________________________________承包人（全称）：_________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________________________工程地点：_____________________________________________________________工程内容：_____________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）批准文号：___________资金来源：_____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________________________________________________三、合同工期：开工日期：_____________________________________________________________竣工日期：_____________________________________________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：_________________________________________________________五、合同价款金额（大写）：_____________________________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件：组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
