下载文档原格式
采购合同的范本（必备16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同的范本（必备16篇）合同是一种契约,在现代社会中,合同的重要性日益凸现,合同是一种调节法律关系的工具,合同的订立是一种减少纠纷、预防纠纷的有效手段。
屋面板采购合同甲方（买方）：________________________乙方（卖方）：________________________合同编号：____________________________鉴于甲方有购买屋面板的需求，乙方作为屋面板的供应商，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就屋面板的采购事宜达成如下合同条款：1. 产品规格与数量1.1 乙方同意按照甲方要求提供以下规格的屋面板：- 材质：______________________- 规格：______________________- 数量：______________________- 颜色：______________________- 其他要求：___________________2. 质量要求2.1 乙方保证所提供的屋面板符合国家相关质量标准及甲方的特定要求。
2.2 乙方应提供产品质量合格证明及必要的技术参数文件。
3. 价格及支付方式3.1 屋面板的单价为：__________元/平方米，总价为：__________元。
3.2 甲方在合同签订后预付30%的货款，余款在乙方交付屋面板并经甲方验收合格后支付。
4. 交货时间与地点4.1 乙方应于合同签订后______天内将屋面板送至甲方指定地点。
4.2 交货地点：______________________。
5. 验收标准与方法5.1 甲方应在收到屋面板后______天内进行验收。
5.2 验收标准应符合本合同第2条所述的质量要求。
6. 违约责任6.1 如乙方未能按时交付屋面板或交付的屋面板不符合质量要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未能按时支付货款，甲方应按逾期金额的______%向乙方支付违约金。
7. 争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
8. 其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
采购合同正规格式（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同正规格式（通用6篇）采购合同正规格式第1篇甲方：_____________乙方：_____________甲乙双方就服装制作业务签订以下合同，共同遵守。
采购的合同管理（必备6篇）采购的合同管理第1篇在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由（）负责。
A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同在材料采购合同履行过程中，由承包人负责采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（）承担。
A.承包人B.发包人C.工程师D.材料供应商材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，应承担（）。
A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照（）的结算办法的拒付规定办理。
A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定材料采购合同在履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并由（）支付相应的保管费用。
A.承包人B.发包人C.工程师D.监理单位某材料采购合同中，双方约定的采购量为101t，合理磅差为0．5%。
如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有（）。
A.计量101t，则应补交2tB.计量101t，则应补交1．5tC.计量101．8t，则不再补交D.计量101．8t，则应补交0．2tE.计量102t，则应退还2t按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是（）。
A.产品合格证、检验单B.供货方提供的发货单、计量单、装箱单C.供方当事人独自封存的样品D.双方签订的采购合同施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。
对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。
A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。
全屋定制合同样书6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（全屋定制方）：____________________鉴于甲方需要全屋定制服务，乙方具备提供此类服务的能力和条件，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在全屋定制过程中的权利与义务，确保双方权益得到合法保护。
二、服务内容乙方提供的服务内容主要包括：测量房屋、设计方案、选材、制作安装等。
具体包括但不限于以下事项：1. 甲方需求调研及房屋测量。
2. 设计方案制定与优化。
3. 材料选购及品牌选择。
4. 产品制作与加工。
5. 安装施工及后期调试。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在签订合同后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成设计方案并得到甲方确认后，甲方支付合同总金额的______%。
4. 乙方完成安装并验收合格后，甲方支付合同剩余款项。
5. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
四、工期及交付标准1. 乙方自收到预付款之日起______天内完成设计方案的初步确定。
2. 设计方案经甲方确认后，乙方开始组织材料采购及制作。
3. 制作周期约为______天，具体时间根据材料采购及工艺复杂度确定。
4. 安装施工周期根据具体情况约定，确保工程质量和进度。
5. 交付标准：按照双方确认的设计方案及合同约定，确保产品质量及安装质量。
五、质量保障与售后服务的约定1. 乙方确保所提供的服务符合国家标准和合同约定，如有质量问题，乙方负责免费维修或更换。
2. 售后服务期限：自验收合格之日起______年。
3. 甲方在使用过程中发现任何问题，应及时通知乙方，乙方将在约定时间内予以解决。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权顺延工期，并要求甲方支付逾期付款利息。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX本合同目录一览1. 采购商品及数量1.1 商品名称1.2 商品数量1.3 商品质量标准2. 价格与支付条款2.1 采购价格2.2 支付方式2.3 支付时间3. 交货与验收3.1 交货地点3.2 交货时间3.3 验收程序4. 质量保证与售后服务4.1 质量保证期限4.2 质量问题的处理4.3 售后服务承诺5. 合同的有效期和终止5.1 合同有效期5.2 合同终止条件6. 违约责任6.1 卖方违约责任6.2 买方违约责任7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律适用8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 违约责任9. 不可抗力9.1 不可抗力事件9.2 不可抗力事件的后果10. 合同的修改与补充10.1 修改条件10.2 补充内容11. 合同的签署与生效11.1 签署日期11.2 生效条件12. 合同的废止与替代12.1 废止条件12.2 替代合同13. 通知与送达13.1 通知方式13.2 送达地址14. 其他条款14.1 双方约定事项14.2 法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条采购商品及数量1.1 商品名称：详见附件一。
1.2 商品数量：详见附件二。
1.3 商品质量标准：按照国家标准或者行业标准执行，如无相关标准，则按照双方协商确定的质量标准执行。
第二条价格与支付条款2.1 采购价格：商品的采购价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 支付方式：买方通过银行转账的方式将采购款项支付给卖方。
2.3 支付时间：买方应在验收合格后____个工作日内，将采购款项支付给卖方。
第三条交货与验收3.1 交货地点：买方指定的交货地点。
3.2 交货时间：卖方应按照合同约定的时间将商品交付给买方。
3.3 验收程序：商品的验收按照附件三的规定进行，买方应在验收合格后出具验收报告。
简单的采购合同样本供方（甲方）：_____需方（乙方）：_____合同签订地：_____签订时间：_____本合同由_____科技有限公司（以下简称甲方）与_____（以下称乙方），就乙方采购甲方的_____达成以下协议：一、产品采购乙方同意向甲方采购产品_____________________________。
二、产品质量甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。
乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。
三、数量_____台。
四、产品价格乙方向甲方采购的_____价格为每台____元。
乙方不得将_____作为对外零售之用。
上述价格中含产品的售后服务费用及运费。
五、货款支付乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付____%的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其____%的货款总额。
收款单位：_____科技有限公司开户行：_____账号：_____六、交货时间：____年____月____日前。
七、交货地点：_____八、包装甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装。
甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记。
九、售后服务1.甲方承诺售后服务期限____年。
2.甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务承担者并提供相关咨询电话等信息。
3.甲方在服务期内为用户提供_____服务。
（保修范围：非人为损坏）十、保密双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况。
十一、信息交流双方在执行本合同时，对合同事项应积极协商及时交流，以有利于合同的顺利进行，双方定以下人员为本合同联系人：甲方：_____ 乙方：_____电话：_____ 电话：_____ 十二、违约解决1.未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
2.因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。
合同采购合同范本（必备13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合同采购合同范本（必备13篇）合同种类繁多,合同已成为企业发展的重要组成部分。
简易版购销合同范本（通用6篇）合同屋简易版购销合同范本第1篇需方单位(甲方)：供方单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条材料标的、数量(详见附表)单价在双方签订合同之后，不作调整；最终结算数量按甲方实际签收到的.数量为准。
第二条材料遵循的质量和技术标准要求1、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准，所供产品均符合国家最新标准或行业标准。
2、其他要求：除上述规定达标外，还需根据甲方实际检验相结合，需要按样品验收的，乙方须提供样品，并在签订合同时送样品作为甲方验收标准。
第三条验收标准、方法及提出异议期限：1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品质量保证书》及相关技术质量资料。
2、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该材料现行的国家标准及有关规定验收。
3、乙方需按甲方确认的生产厂家和样品进货，如遇市场确实缺货须经甲乙双方协商同意后调换厂家，另送样鉴定，经甲方确认后，以样品为标准进货。
4、材料数量以甲方指定专人书面签收为准。
按乙方提供的样品验收。
甲方发现质量问题应及时向乙方提出，甲方有权退货，乙方必须当天重新进货，不得影响甲方正常经营需求；否则甲方有权选择其他供应商供货，并按该批货款的1%对乙方进行罚款，罚款在当月货款中扣除。
5、甲方在材料到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批材料质量未达到规定要求而引起的质量问题，甲方可退回该批材料。
6、乙方在材料运抵交货前两天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
第五条乙方对材料质量负责的期限：按国家或行业规定的标准执行。
第六条交货时间、地点及方式：1、交货时间(包括每批材料交货时间和数量的约定)：按需方约定。
2、交货地点：每批次按需方电话或者书面通知约定。
3、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作和书面交验签字记录。
电子合同模板（集锦6篇）合同屋电子合同模板第1篇采购方（以下简称“甲方”）：地址：电话：供货方（以下简称“乙方”）：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条、合同标的1、商品名称：2、单价：3、商品数量：4、总金额：第二条、供货时间从______年______月______日起至本工程竣工完成日止。
期间送货以甲方通知为准（需提前通知）。
第三条、质量要求乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。
乙方必须保证原材料为合格产品，应满足设计图纸要求，并且符合国家现行标准及规范要求。
第四条、运输、交货及收货1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由承担。
2、交货地点：______________________。
3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。
在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。
达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。
第五条、支付及结算方式1、______支付银行转账。
2、结算方式：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际支付货款或费用。
待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的。
留作为材料质保金，年后无息返还。
第六条、违约责任1、乙方应负的责任（1）产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责包退、包换。
由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的______分之______计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
（2）乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。
酒店采购合同（必备6篇）合同屋酒店采购合同第1篇需方： (以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系，特立本合约书约定条款如下，谨供遵循。
第一条商品质量1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律(食品安全法)、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。
2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。
如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失，并负担订单金额之双倍赔偿甲方的商誉损失。
第二条订货及交货方式1、甲方订货品种：如蔬菜、干杂、肉类、禽类、蛋类、米、面、油和调料类等,需每天甲方将所需种类、规格、单价及数量告知乙方经乙方确认送货。
2、乙方必须严格按甲方的要求,标准采购食品，必须提供各类食品的检验报告和食品合格的相关资料。
3、如果乙方购买不合格食品，一切后果和经济损失由乙方负责4、甲方确定了各类食品的品牌、规格、单价后乙方购买本地的供货产品不得超过行情的10%，否则发现一次处于500元-20xx元的罚款第三条数量及质量验收1、产品质量符合食品安全规定，禁止三无产品和临期食品、保质期在四个月以上。
2、乙方送货至甲方时,在甲方指定交货地点验收产品规格、数量、质量及价格。
3、食品签收单据必须有厨师收货负责人、库管员和送货人三人的签字，所有商品必须过称，所有袋装或包装必须拆货验收，餐厅相关部门不定时检查。
第四条结账方式甲方根据送货单据给予乙方结算货款,乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。
以现金或转账的方式支付货款，付款后必须取得乙方负责人的签收凭证。
第五条合同生效日期及期限本合同经双方签字盖章后生效，有效期为：年月日起至年月日止。
第六条：甲方质检部门有权对乙方所提供产品按照“产品标准”进行抽查检验，如发现有异味、异色、异样(不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的)不符合甲方采购要求，甲方有权对该批不合格产品没收并拒绝付款，并按照甲方要求，一般商品在一小时之内进行补货，如果因补货不及时或拖延，拒绝等原因，造成的损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的全部损失(按照销售金额赔偿)。
第七条：乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。
乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方。
第八条：甲方每日晚上8：00之前将次日所需的采购品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方，并进行询价，乙方需及时回复。
在次日早上8：00—9：00点钟将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位置堆码整齐，经双方验收无误后签字(收货必须由厨房负责人、库管、送货人三人到场方可收货)。
第九条：甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行(按照酒店市场菜价表)。
如果出现节假日(五一、国庆、春节-腊月20至大年15等重要节日，供货价格最多不高于市场价格的10%。
(甲方不得私自更换产品的规格，如有价格变动及时通知甲方负责人，否则视为无效)第十条：本合同一式两份，由签约方各执一份为凭，未尽事宜协商处理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________20xx年xx月xx日酒店采购合同第2篇需方： (以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系，特立本合约书约定条款如下，谨供遵循。
第一条商品质量1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律(食品安全法)、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。
2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。
如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的`一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失，并负担订单金额之双倍赔偿甲方的商誉损失。
第二条订货及交货方式1、甲方订货品种：如蔬菜、干杂、肉类、禽类、蛋类和调料类等,需每天甲方将所需种类、规格、单价及数量告知乙方经乙方确认送货。
2、乙方必须严格按甲方的要求,标准采购食品，必须提供各类食品的检验报告和食品合格的相关资料。
3、如果乙方购买不合格食品，一切后果和经济损失由乙方负责4、甲方确定了各类食品的品牌、规格、单价后乙方购买本地的供货产品不得超过行情的8%，否则发现一次处于500元-20xx元的罚款第三条数量及质量验收1、产品质量符合食品安全规定，禁止三无产品和临期食品、保质期在四个月以上。
2、乙方送货至甲方时,在甲方指定交货地点验收产品规格、数量、质量及价格。
3、食品签收单据必须有厨师收货负责人、库管员和送货人三人的签字，所有商品必须过称，所有袋装或包装必须拆货验收，餐厅相关部门不定时检查。
第四条结账方式甲方根据送货单据给予乙方结算货款,乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。
以现金或转账的方式支付货款，付款后必须取得乙方负责人的签收凭证。
第五条合同生效日期及期限本合同经双方签字盖章后生效，有效期为：年月日起至年月日止。
第六条：甲方质检部门有权对乙方所提供产品按照“产品标准”进行抽查检验，如发现有异味、异色、异样(不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的)不符合甲方采购要求，甲方有权对整批产品拒收，并按照甲方要求，一般商品在一小时之内进行补货，如果因补货不及时或拖延，拒绝等原因，造成的损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的全部损失(按照销售金额赔偿)。
第七条：乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。
乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方。
第八条：甲方每日晚上22：00之前将次日所需的采购的品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方，乙方需在次日9：00—10：00点钟将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位置堆码整齐，经双方验收无误后签字(收货必须由厨房负责人、库管、送货人三人到场方可收货)。
如某一食品供应有变化乙方应在接到定单当晚10：30前通知甲方，否则造成的损失由乙方负责。
第九条：甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行(按照酒店市场菜价表)。
如果出现节假日(五一、国庆、春节-腊月20至大年15等重要节日，供货价格最多不高于市场价格的10%。
(甲方不得私自更换产品的规格，如有价格变动及时通知甲方负责人，否则视为无效)第十条：甲方同意乙方作为本餐厅的供应商。
乙方以1个月货款为供货保证金，如果甲乙双方解除供货合同必须提前10天通知对方，第十一条：本合同壹式份，由签约方各执壹份为凭，未尽事宜协商处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日酒店采购合同第3篇甲方：乙方：甲乙双方本着诚信及双赢原则，经过协商，在平等互利、自愿一致的基础上依据《_____》签订本合同，双方承诺建立长期战略合作伙伴关系共同遵守履行。
一、商品名称、类型、规格、单位、数量商品名称：类型：规格：单位：数量：合同总金额为（大写）_____________，即人民币：______。
二、交货地点：三、交货期限：四、付款方式：1、签订合同之日，甲方付给乙方合同总金额的40%作为定金，即人民币：_____元整2、货物备齐后，乙方将提前两个工作日通知甲方，即甲方付乙方合同总金额：40%即人民币：___元，整大写：_____________。
3、货到目的地，经甲方验收合格后三个工作日内，甲方将一次性付清余款给乙方，即人民币____________元整大写：_______________。
五、验收标准1、验收标准：以甲方确认样品为标准。
甲方在验收当时对产品质量无异议提出，视为对合同内验收合格。
六、双方责任1、甲方责任：负责提供供货清单，确认样品、品名、材质、设计款式及说明，以保证乙方在遵照执行时不出现分歧，有章可循负责及时支付合同裁明的货款。
2、乙方责任：按甲方的供货清单，确认样品的要求按期提供货品，货品价格为最终价格（最终价格含运费、包装及到货前得破损）。
六、商品所有权本合同清单内的商品在甲方未按照合同清单付完全款之前，合同清单内的所有商品权归乙方所有。
七、_____甲乙双方在履行合同时发生争议，均应友好协商不成可向签约地人民法院提出上诉。
八、其他事项1、本合同条款如有未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
2、本合同有效期自甲乙双方签字或盖章生效至款货两清为止。
3、本合同一式_____份，甲乙双方各执____份保存。
九、附则：甲乙双方未尽事宜，双方另行补充协议。
甲方：日期：乙方：日期：酒店采购合同第4篇甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着友好、平等、互惠互利的原则进行协商后，对陈列工艺品采购事宜达成如下协议条款：一、本合同所列各种工艺品详细清单及规格形状等。
二、合同价款：本合同所列工艺品计人民币5115101.00元整(大写：伍佰壹拾壹万伍仟壹佰元整)，明细价款附后。
三、包装及运输：乙方必须采用在运输过程中不使合同货物受损的方法进行包装，并承担其包装费，货物的运输费用及在运输过程中的损坏由乙方自行承担。
四、验收方法：按照有关工艺品的行业标准(如无行业标准按厂家工艺标准验收)，因本合同标的物全部为手工制作，实际所供货物以到场货物为准。
五、货款的支付：1、合同签订后，甲方预付乙方订金50万元整(大写：伍拾万元整)作为预付款。
2、本着货到付款的原则，所有标的物到场验收合格后，甲方在一个月之内支付全部余款，即5115101.00元整(大写：伍佰壹拾壹万伍仟壹佰元整)。
六、交货规定：1、交货地点：甲乙双方约定交货地点为广元市。
2、交货方式：现场交货。
3、交货日期：合同签订后90天内交货。
4、运输费：甲方承担。
七、双方责任、义务及权利1、甲方如在合同执行中途变更标的物的规格及形状的，需征得乙方同意，在和乙方协商确认变更价款后方可变更，否则承担因此而引起的一切责任。
2、乙方必须保证按时交货、如不能在约定时间内交货的，需经甲方同意，未经甲方同意擅自延长供货期的，承担因此引起的责任。
3、因乙方原因导致标的物的规格、形状不符合本合同约定时，乙方应进行更换;乙方如提供替代产品的，其质量等级应等同或高于合同约定标的物，否则不予认可。
