下载文档原格式
2024年土石方工程承包合同经典版各阶段施工生产计划及合同条款甲方职责：1. 制定并执行各阶段施工生产计划。
2. 为乙方承包的工程任务提供必要的技术交底与指导。
3. 负责对乙方工程的质量及进度进行定期检查与评估，并依据合同约定对违约行为采取相应处理与处罚措施。
4. 保留根据乙方的实际履约情况调整其承包范围及工程施工工艺的权利。
5. 及时对乙方已完成的合格工程进行验收与计量。
6. 有权监督乙方在本项目中的资金流向及债务状况。
7. 指导乙方严格遵守相关廉政规定。
8. 向乙方交付工程桩位，并提供现有的导线网点、水准点及坐标控制点，同时对乙方的测量数据进行复核确认。
9. 负责与业主及监理工程师协调计量与支付工作。
10. 经双方协商，可对乙方投入本工程的设备、材料、仪器、人员进行统一调度使用，并由使用单位承担相应费用。
乙方职责：1. 编制并实施施工组织设计，根据协议工期及甲方要求制定总体及阶段性施工进度计划，并报甲方审批。
严格按照甲方批准的施工进度计划安排人员与机械，确保进度计划的顺利执行。
2. 根据工程需求组织资金、人员、设备、材料、仪器进场，确保人员持证上岗，办理暂住证、意外伤害保险及社会保险等手续，并承担相关费用。
所有资料需在进场后指定天数内完成并提交甲方备案。
同时，确保每个工点配备合格的施工管理人员。
3. 对所承包工程的质量、进度、环境保护、安全生产及经济效益负全面责任，接受甲方及上级单位的监督、检查、指导与处理。
4. 负责承包工程所需的驻地建设、便道施工及维护、场地平整等临时工程，并承担完工后的场地清理与恢复费用。
5. 如因乙方原因造成质量、安全、环保事故或工期延误，乙方需接受相应处罚并承担违约责任及经济损失（包括业主与监理的罚款）。
甲方有权直接从乙方当月计量款中扣除罚款，并对造成的损失进行追偿。
劳务费用支付条款：1. 劳务费标准为每月____元整（￥____元）。
2. 支付方式：每月____号，甲方通过银行转账至乙方指定账户（开户行：_____；账号：_____）。
2017工程承包合同(4篇) 发包人： (简称甲方)承包人： (简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称： ;2、工程地点： ;3、工程范围：4、承包方式：。
二、合同工期1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。
五，付款方式付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人1 / 23支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。
工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。
所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;2 / 233、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
2023年实用的工程承包合同范文7篇工程承包合同篇1甲方(发包方)：身份证号码：乙方(承包方)：身份证号码：甲方将位于惠州市惠阳区新圩镇长布村自住房的建房施工工程承包给乙方施工。
为明确双方权利和义务，本着平等、互利、诚信的原则，根据本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：一、承包方式：采用包工不包料方式承包：甲方提供建房所需的建筑材料，包括：建筑用水、用电、红砖、水泥、沙、碎石、钢材、铁钉、扎丝、安全网等一切建筑材料;乙方提供劳务、施工技术、施工工具、施工所需的木料、板材及生产、生活的一切用具等。
乙方负责施工过程中组织、管理工人，指挥工人施工，施工人员的生活由乙方妥善安置，乙方及其施工工人与甲方不存在雇佣关系，乙方及施工人员就餐、饮用水、烟等均自理。
施工工人用工合同及工资由乙方负责，如有劳资等用工纠纷与甲方无关，乙方须负全责并处理好。
二、施工范围：在甲方一栋自住房三层基础上再承建三层，一层毛坯房约100m2(以实际面积计算)。
乙方严格按照甲方提供的要求或图纸进行施工(如有更改，双方应提前协商)，承建结果以甲方实际情况而定，如出现其他情况甲方可以就此工程的一个阶段做为结束可以终止施工(如主体建好、外墙装修内部毛坯、全部建成并装修完工);乙方接受承包后不得以任何理由单方面终止施工。
三、承包工程内容及金额：按滴水平方面积计算，毛坯房三层按叁佰叁拾圆整(￥330.00元)每平方米结算，乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山(协助围网)、做板面、楼梯、砌内外墙、外墙贴瓷片、内墙过水泥沙浆、安装排污管道、协助钻孔、建筑垃圾清理至一楼垫底。
其他：泵车费用甲乙双方各付一半;甲方应付原三层搭排山人工竹架款，按排山面积每平方柒圆整(￥7.00元)结算;甲方应付原三层外墙贴瓷，每平方按墙面面积计算，门窗不除，每平方叁拾圆整(￥30.00元)结算;甲方应付订网人工费共陆佰圆整(￥600.00元)，如甲方有协助做就减少贰佰圆整(￥200.00元);甲方按每倒好一层板面补助人工加餐伙食贰佰圆整(￥200.00元)、倒板面时每个人工一包烟、一瓶水;最顶层楼梯间按每平方贰佰叁拾圆整(￥230.00元)的百分之七十结算(以曾来方屋主的样式做);协助完成天面四周截水墙;天面栏河砌红砖不计，有贴瓷片按每平方伍拾圆整(￥50.00元)结算。
实用版工地工程合同范文5篇篇1工地工程合同甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工地工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX工地工程2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：XXXX4. 工程造价：XXXX元（大写：XXXX）5. 工程工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止二、甲方权利和义务1. 甲方应确保施工场地具备开工条件，并负责办理相关手续。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款。
3. 甲方应协调现场关系，确保施工顺利进行。
4. 甲方应派专人监督工程质量、进度和安全。
三、乙方权利和义务1. 乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和经验。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工任务。
3. 乙方应确保施工质量符合相关标准。
4. 乙方应加强施工安全管理，防止安全事故发生。
5. 乙方应及时与甲方沟通工程进展情况。
四、工程款支付方式1. 甲方应在本合同签订后支付乙方预付款XXXX元（大写：XXXX）。
2. 甲方应在乙方完成工程进度XX%时支付工程款XXXX元（大写：XXXX）。
3. 甲方应在乙方完成工程进度XX%时支付工程款XXXX元（大写：XXXX）。
4. 甲方应在工程竣工验收合格后支付剩余工程款。
5. 甲方应以银行转账方式支付工程款，具体账户信息如下：XXX，开户行：XXXX，账号：XXXX。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工任务的，应承担相应的违约责任。
3. 因一方违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
4. 因不可抗力因素造成合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
5. 双方应严格按照本合同约定履行各自义务，如因违约造成纠纷的，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
实用建筑工地工程合同样本这是一个实用的建筑工地工程合同样本，供您参考。
工地工程合同合同编号：[编号]合同日期：[日期]甲方（建设单位）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]乙方（承包商）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]鉴于甲方拟委托乙方承担工地工程项目的施工，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[名称]1.2 工程地点：[地点]1.3 工程规模：[规模]1.4 工程内容：[内容]1.5 工程周期：[周期]第二条合同价款2.1 总价款：[金额]2.2 付款方式：甲方按以下方式支付价款：（1）预付款：[金额]，签订合同之日起 [天数] 内支付；（2）进度款：根据工程进度按以下比例支付：第一阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；第二阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；以此类推，详细付款比例及条件见附件《工程进度付款计划表》；（3）竣工款：[比例]，工程竣工并经甲方验收合格后支付。
第三条协定工期3.1 工程开始日期：[日期]3.2 工程竣工日期：[日期]第四条施工内容及质量要求4.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按时按质完成工程。
4.2 乙方应按照相关法律法规和行业标准，采用符合规定的材料和工艺进行施工，并确保工程质量满足合同要求和验收标准。
第五条工程变更5.1 工程变更由甲乙双方协商决定，需要变更工程内容或工程数量时，应及时书面通知对方。
5.2 变更引起工程总价款增减的，按照实际发生的情况进行调整。
第六条安全生产6.1 乙方应建立健全安全管理制度，保障施工过程中的安全。
6.2 甲方有权要求乙方立即采取措施消除施工现场的安全隐患，确保工地安全。
第七条竣工验收7.1 乙方应按照约定的工期完成工程，并邀请甲方进行竣工验收。
7.2 竣工验收合格后，乙方应提供相关竣工资料和技术文件。
实用小型工程合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，达成以下合作协议：第一条合同项目甲方委托乙方承担以下工程项目：[详细描述项目内容，包括工程名称、规模、工期等]第二条工程时间工程开始日期为合同签订后的[具体日期]，预计完成日期为[具体日期]。
第三条工程费用1. 工程费用总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元）。
2. 工程费用支付方式：（1）甲方需要在工程开始前支付预付款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程进展费用。
（2）工程完成后，甲方需支付尾款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程最后结算款项。
（3）乙方应向甲方提供详细工程费用清单，包括材料费、人工费等。
第四条工程质量标准1. 工程应符合国家相关法律法规以及技术标准规定的质量要求。
2. 乙方负责确保工程材料的质量符合标准，并提供合格证明材料。
3. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改。
第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方加快工程进度，并按照合同约定支付相应的违约金。
2. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。
3. 若甲、乙双方出现违约行为，应按照约定进行相应的违约处理，并承担由此产生的法律责任。
第六条保密条款甲、乙双方在合作过程中可能获取到对方的商业秘密和机密信息，双方应保守这些信息，不得向第三方泄漏，否则应承担相应的法律责任。
第七条争议解决本合同的解释、执行和争议解决，应适用中华人民共和国法律。
如双方无法协商一致，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
第八条合同变更和终止1. 任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应通过书面形式与对方协商，并以书面方式签署变更协议。
工程承包合同协议书模板（通用5篇）在生活中我们常用到合同协议书，你知道有哪些适用于工程承包的合同协议书吗?下面是由小编为大家整理的“工程承包合同协议书模板(通用5篇)”，仅供参考，欢迎大家阅读。
篇一：工程承包合同协议书模板通用发包方(甲方)：________________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________承包方(乙方)：________________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、工程编号：________________四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
epc类合同范本(实用6篇)epc类合同范本第1篇甲方：乙方：依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称及地点：2、工程承包内容及范围：(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。
(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。
(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。
(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。
(5)线路工程：至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。
(线路全长公里)(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。
(线路全长公里)(7)系统试运行。
(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。
以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。
3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。
4、工程合同金额：人民币整。
(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。
)5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。
6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
9、本合同包括：(1)协议书(2)专用条款(3)通用条款10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。
简单的工程承包施工合同书样本合同编号：发包方：_____承包方：_____签约时间：_____ ，签约地点：_____ 为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
(一)工程名称：_____(二)建筑面积(工程形式)_____(三)施工地点：_____(四)工期：1、开工：_____年_____月_____日;2、竣工：_____年_____月_____日;3、合同工期总共历时_____天。
(五)承包形式：(六)工程质量标准：(七)工程价款：共计人民币_____元。
(八)付款方式：本合同生效后支付合同款项的_____%，计_____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计_____元;质保金_____元，质保期满后支付。
(九)质保期：_____年。
(十)双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;(十一)其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_____ 承包方：_____ 委托代理人：_____ 委托代理人：_____日期：_____简单的工程承包施工合同书样本（二）合同编号：发包方：_____承包方：_____签约时间：签约地点：为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
建筑工程承包合同标准版范本7篇篇1甲方（发包方）：________________注册地：________________法定代表人：________________联系电话：________________地址：________________电子邮箱：________________乙方（承包方）：________________注册地：________________法定代表人：________________联系电话：________________地址：________________电子邮箱：________________鉴于甲方需要建设一项建筑工程，并决定委托乙方进行承包施工，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：________________。
（二）工程地点：________________。
（三）工程规模及内容：具体说明工程建设的规模、建设的具体内容等。
（四）工程造价：明确工程总造价及支付方式等。
二、承包方式及范围（一）承包方式：乙方按照甲方要求采取总承包方式组织施工。
包括但不限于施工设计、材料采购、施工组织等方面的内容。
具体承包方式根据工程实际情况确定。
（二）承包范围：明确承包的具体范围，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、机电安装等方面的内容。
对于特殊情况下的工程变更，双方应及时协商并签订书面补充协议。
三、工期约定（一）开工日期：明确工程的开工日期。
（二）竣工日期：明确工程的竣工日期。
如有特殊情况需要顺延工期，应经甲方同意并签订书面协议。
（三）工期延误处理：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任并支付违约金。
因不可抗力因素导致工期延误的，双方应协商解决。
四、质量与验收（一）质量标准：明确工程质量标准，应符合国家相关规范及标准。
（二）验收标准与程序：明确工程验收的标准和程序，包括初步验收和最终验收等环节。
如工程存在质量问题，乙方应承担修复和返工的责任。
实用的工程承包合同4篇在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是xx为大家整理的工程承包合同4篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程承包合同篇1 发包方： ____________公司(以下简称甲方) 承包方： ________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ;2.工程地点：_____________________;3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
第二条工程期限1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。
第三条工程合同造价：1.本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条材料、设备供应、检验1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。
如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。
对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。
7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
第五条工程质量和检查验收1.本工程质量要求为优良;2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3.发包方聘用的现场监理工程师为____________;4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。
验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。
由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。
承包方应在七个工作日内修复。
第六条施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。
设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。
议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
第七条双方负责事项1.发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;(4)按规定提供施工场地;(5)合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料______套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;(7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的'交底纪要，并在______天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。
2.承包方(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第八条工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%;2.乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。
工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款;留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。
5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
7.本工程造价结算方式按下列情况办理：工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算;园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价;安装工程项目费计取套用20xx年《广东省安装工程综合定额》按定额计价;园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20xx年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表》，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条款下浮。
第九条违约责任1.承包方的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。
2.发包方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
(2)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。
协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。
第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
