监理委托合同1.doc
- 格式:doc
- 大小:45.00 KB
- 文档页数:14
建设监理委托合同范本甲方:(委托人)地址:(委托人地址)法定代表人:(委托人法定代表人)电话:(委托人联系电话)传真:(委托人传真)乙方:(监理人)地址:(监理人地址)法定代表人:(监理人法定代表人)电话:(监理人联系电话)传真:(监理人传真)鉴于甲方拟对建设项目进行施工监理,乙方具有从事监理业务的资质和技术能力,双方根据平等自愿、协商一致的原则,就监理服务事项达成以下协议:一、监理服务内容及标准1.乙方应依照国家法律法规和相关标准,对建设项目的施工过程进行全程监理,包括但不限于监督施工单位的质量、安全、环保等工作,并提出监理意见和建议。
2.乙方应按照监理服务合同的约定,及时向甲方提供监理报告,对施工过程中发现的问题进行处理和反馈。
二、监理服务费用1.甲方应按照约定的方式和时间向乙方支付监理服务费用。
支付方式包括一次性支付、分期支付等,具体金额和时间双方另行协商确定。
2.若在履行监理合同过程中,甲方有变更监理服务内容或范围的情况,应与乙方商议调整监理服务费用。
三、保密责任1.双方承诺对合同涉及的商业秘密及技术资料、信息等承担保密责任,未经对方同意不得向第三方泄露。
2.因保密义务而产生的争议,均应由违约方承担法律责任。
四、违约责任1.任何一方未履行合同义务或者不履行合同义务完全或者履行时间、履行质量等不符合合同规定的,应当承担相应的违约责任。
2.违约方应在接到对方书面通知后,在合理期限内补正违约行为,如未补正或者无法补正的,应就违约行为承担相应责任。
五、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至监理服务期满之日止,在未变更服务内容、费用等情况下可自动续约。
2.双方如因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,由双方协商选择合适的解决方式,如仲裁、诉讼等。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为建设监理委托合同的范本,请甲乙双方根据实际情况填写完整并严格履行合同内容。
祝合作愉快!。
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
监理委托合同
一、甲方:监理人(以下简称“甲方”)
二、乙方:被监理人(以下简称“乙方”)
根据双方自愿平等的原则,为明确双方的权利和义务,特订立本监理委托合同。
第一条任务范围
1. 甲方接受乙方的委托,将在指定项目(具体项目名称、地点)的施工期间进行全程监理,确保工程质量和工期达到合同约定的要求。
2. 甲方有权对施工现场进行实时监控、检查,对施工过程中出现的问题提出建议和处理意见。
第二条服务内容
1. 甲方应按照国家相关标准和规范,对工程施工过程中的关键环节进行监理并出具监理报告。
2. 甲方应严格遵守监理行为规范,不参与施工设计和施工管理,保证监理独立性和客观性。
3. 甲方在监理过程中应负有保密义务,不得泄露乙方的商业机密和工程信息。
第三条报酬与支付
1. 乙方应按照合同约定,及时足额支付甲方的监理费用。
2. 若乙方未能按时支付监理费用,甲方有权暂停监理服务,直到费用支付完毕。
第四条变更与解约
1. 如需对监理委托合同进行变更,需双方书面协商一致并签订书面协议。
2. 若一方(乙方)违约严重,导致无法继续履行合同,另一方有权提前终止合同,并要求违约方承担相应的损失赔偿责任。
第五条法律适用
本监理委托合同的签订、履行、解释均适用中华人民共和国法律法规。
如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至监理任务结束之日终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:
日期:日期:。
监理委托合同范本5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对即将开工的工程项目进行监理。
为明确双方的权利和义务,特签订本合同。
一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程内容:_________________________二、监理范围乙方承担甲方委托的以下监理工作:工程项目的质量控制、进度控制、造价控制、安全监理、合同管理、信息管理和综合管理工作等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度和监理工作量,双方商定监理费用为人民币________元(大写:_________________________元整)。
2. 支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额如下:(1)合同签订后,支付监理费用总额的______%作为预付款;(2)工程基础完工后,支付监理费用总额的______%;(3)主体结构完工后,支付监理费用总额的______%;(4)工程竣工验收合格后,支付剩余监理费用。
五、双方权利和义务(一)甲方权利和义务:1. 甲方有权要求乙方提供全面的监理服务,并监督乙方履行本合同约定的义务;2. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方开展监理工作;3. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议,合理采纳乙方提出的意见和建议;4. 甲方应按时支付监理费用。
(二)乙方权利和义务:1. 乙方应按照本合同约定,提供全面的监理服务;2. 乙方应按时向甲方报告工程进度、质量、造价等情况,并提出合理化建议;3. 乙方应积极参与工程建设中的问题和争议调解,维护甲方合法权益;4. 乙方应保守甲方商业秘密和技术秘密。
工程监理委托合同甲方(委托人):(以下简称甲方)乙方(监理人):(以下简称乙方)鉴于甲方拟在(工程名称),位于(工程地点)进行建设工程,为了保证工程质量,确保工程按时按质完成,特委托乙方作为工程监理人,双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则,经协商一致,达成如下合同:第一条管辖法律本合同的签订、生效、解释和执行均受中华人民共和国法律管辖。
第二条委托内容1.甲方委托乙方对工程施工过程进行监理,包括对工程施工的合规性、进度计划、质量标准、安全措施等方面进行监督和检查。
2.乙方须按照国家有关规定和标准对工程施工进行监理,确保工程质量符合相关规定。
3.乙方应当认真履行监理职责,及时发现并提出工程建设过程中存在的问题,并提出整改意见。
第三条委托期限1.本次监理委托期限为(具体时间),届时如有延期需另行协商。
2.在委托期限内,乙方应当全程参与工程监理工作。
第四条服务费用1.甲方应当按照双方约定的方式及时间向乙方支付相应的服务费用。
2.服务费用支付方式:(具体约定)3.乙方应当按照双方约定的服务费用标准,按时收取服务费用,不得要求额外费用。
第五条保密条款1.双方在履行合同过程中,对于获取的工程信息和相关资料,应当保密,不得泄露给任何第三方。
2.如因违反保密条款导致的损失,由违约方承担法律责任。
第六条违约责任1.若一方违反本合同约定,给对方造成经济损失的,违约方应当承担相应的赔偿责任。
2.如因不可抗力导致无法履行合同的一方,可以免除违约责任。
第七条争议解决双方在履行本合同中发生争议的,应当友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院裁决。
第八条其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效,具体事项另行补充约定。
2.本合同一式(具体份数),双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:合同见证人:合同见证人:。
委托监理合同范本受委托方:(以下简称“监理单位”)地址:法定代表人(负责人):联系电话:传真:受托方:(以下简称“建设单位”)地址:法定代表人(负责人):联系电话:传真:鉴于建设单位拟进行项目的建设工作,为确保工程质量、安全、进度及合同约定的其他内容得到合理履行,建设单位决定委托监理单位进行监理工作,并由双方本着平等互利、诚实守信的原则,依法签订如下合同:第一条项目概况(在此处简要描述项目的基本情况,包括项目名称、建设地点、建设范围、规模等)第二条监理范围与内容1. 监理范围:监理单位按照法律法规和合同约定,对建设单位委托的项目进行全过程监理,包括但不限于设计审核、施工图审核、进度控制、质量监控、合同管理、现场巡查、工程支付审核等。
2. 监理内容:根据建设单位的需求和项目特点,监理单位将具体执行以下监理职责:(在此根据实际情况列举)(1)制定监理计划、监理报告及其他相关文件;(2)审核建筑设计文件,确保设计方案符合国家相关规范和标准;(3)审核施工图纸,保证施工图符合国家相关规范和标准;(4)监督工程进度,确保施工按计划有序进行;(5)质量监控,检查施工质量,及时发现并协助处理问题;(6)收集、整理、归档与项目相关的文件和资料;(7)组织召开工程项目的技术交底和竣工验收会议等;第三条合同费用与支付方式1. 合同费用:本合同的监理费用为(具体金额),一次性付清。
2. 支付方式:建设单位将监理费用支付至监理单位指定的银行账户,通过银行转账或现金付款的方式进行。
第四条双方责任与权利1. 建设单位的责任与权利:(1)建设单位应按时向监理单位提供所需的相关文件资料,并配合监理单位的工作;(2)建设单位有权对监理单位执行的监理工作进行检查与评估;(3)若发现监理单位存在严重违约行为,建设单位有权解除合同,并向监理单位追究相关法律责任。
2. 监理单位的责任与权利:(1)监理单位应按照合同约定的时间和质量要求履行监理工作;(2)监理单位有权要求建设单位配合监理工作所需的相关支持和文件资料;(3)若发现建设单位存在违约行为,监理单位有权提出警告或终止监理工作,并向建设单位追究相关法律责任。
委托监理合同合同编号:【合同编号】签订日期:【签订日期】甲方(委托人):【甲方(委托人)名称】地址:【甲方地址】联系电话:【甲方联系电话】统一社会信用代码(个人身份证号码):【甲方统一社会信用代码(个人身份证号码)】乙方(监理人):【乙方(监理人)名称】地址:【乙方地址】联系电话:【乙方联系电话】统一社会信用代码(个人身份证号码):【乙方统一社会信用代码(个人身份证号码)】鉴于甲方拟开展【工程项目名称】(以下简称“工程项目”)的建设工作,为确保工程项目的质量、进度和安全,甲乙双方经友好协商,就委托乙方进行监理工作达成以下合同:一、工程项目概况1. 项目名称:【工程项目名称】2. 项目地址:【工程项目地址】3. 工程范围:【工程项目范围】二、监理任务1. 乙方应根据国家有关法律法规、规范和标准,对工程项目进行全过程监理,包括但不限于施工前期准备、施工过程和竣工验收等阶段。
2. 乙方应对工程项目的设计、施工方案、质量管理、安全措施等进行审查,并提供监理工作报告和相关意见。
3. 乙方应与甲方保持密切沟通,及时反馈工程项目的进展情况和存在的问题,并提供相应的解决方案和建议。
三、服务期限1. 本合同的服务期限为【具体服务期限】,自【起始日期】起至【终止日期】止。
2. 乙方应按照合同约定的工作进度和要求,保证监理工作按时完成。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照监理合同约定的工程造价的【百分比】支付监理费用。
具体金额为【监理费用金额】。
2. 甲方应在收到乙方的开具的监理费用发票后【具体支付方式和时间】进行支付。
五、保密条款1. 甲乙双方应对合同涉及的商业秘密和信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或公开相关信息。
2. 甲乙双方对于获得的对方商业秘密和信息,应采取合理措施进行保护,确保其安全性和保密性。
六、争议解决1. 出现合同履行过程中的争议,甲乙双方应友好协商解决。
如协商不成,任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
学校建设工程委托监理合同1. 合同背景和目的该合同是为了确保学校建设工程的质量和进度,委托监理公司对建设工程进行监理,并明确双方的权益和责任。
2. 合同条款2.1 双方信息委托方:学校(简称甲方)监理公司:x监理有限公司(简称乙方)2.2 工程概述甲方计划进行学校的建设工程,工程包括但不限于校舍建筑、设备安装等项目。
2.3 委托监理甲方委托乙方对建设工程全过程进行监理,监理范围包括但不限于设计审查、施工监督、进度控制、质量检验等。
2.4 监理费用甲乙双方达成一致,乙方的监理费用为建设工程预算的10%。
2.5 工期和延期甲方约定项目完工时间,如因不可抗力或其他不可预见的情况,导致工程延期,甲方应及时通知乙方,并据实情况商讨延期方案。
2.6 合同变更如需对合同条款进行变更,甲乙双方应签署书面协议确立变更内容,并在变更后继续履行。
2.7 合同解除甲乙双方如因不可抗力或其他合法原因导致无法继续履行,可协商解除合同,解除合同后,乙方应提交相应工作成果和文件。
3. 履行义务3.1 甲方义务•提供建设工程相关资料和文件。
•安排工程施工,并按时支付相应费用。
3.2 乙方义务•对建设工程全过程进行监理,确保施工质量和进度。
•对施工单位提出监理意见和要求,并跟踪整改情况。
4. 质量和维护保修4.1 质量保证建设工程完工后,乙方应对工程质量进行验收,并提供相应的验收报告。
4.2 维护保修建设工程竣工后,乙方应根据约定期限提供维护保修服务,确保工程在一定时间内正常运行。
5. 争议解决甲乙双方如就合同履行发生争议,应友好协商解决;如果协商无果,应提交相关争议给有管辖权的法院解决。
6. 合同生效和变更6.1 合同生效合同在甲乙双方签字盖章后生效。
6.2 合同变更除非经甲乙双方同意并签署书面协议,本合同不得进行任何变更。
7. 合同终止7.1 合同履行完毕本合同自工程竣工验收合格之日起终止。
7.2 提前终止如甲乙双方经协商一致决定终止合同,应签署终止协议并履行相应义务。
工程建设监理委托合同范本甲方,(委托人名称)。
乙方,(监理人名称)。
鉴于甲方拟进行(工程项目名称),现委托乙方进行监理工作,双方经协商一致,达成如下合同:第一条委托内容。
甲方委托乙方对(工程项目名称)进行监理工作,包括但不限于工程进度、质量、安全、合规性等方面的监督和检查。
第二条委托期限。
本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第三条委托费用。
甲方应按照约定向乙方支付监理费用,具体金额为(具体金额),支付方式为(支付方式及时间)。
第四条监理责任。
乙方应按照国家相关法律法规和监理规范,认真履行监理职责,对工程进行全程监督和检查,及时发现并报告工程质量、安全等方面的问题,并提出改进建议。
第五条保密条款。
双方应对在履行合同过程中获取的对方商业秘密和技术资料等保密信息承担保密责任,未经对方书面许可,不得向第三方透露。
第六条合同变更。
经双方协商一致,对本合同内容进行变更或补充的,应当以书面形式进行,并经双方授权代表签字确认。
第七条合同解除。
因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致无法履行合同的,双方可协商解除合同,解除合同应当以书面形式进行。
第八条争议解决。
因履行本合同发生的争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他。
本合同未尽事宜,双方可另行协商确定,并作为本合同的补充。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为工程建设监理委托合同范本,如有需要,双方可根据实际情况进行修改和补充。
监理委托协议书协议书编号:XXXXX甲方:(委托人全称)地址:(委托人地址)联系人:(委托人联系人)联系电话:(委托人联系电话)乙方:(监理人全称)地址:(监理人地址)联系人:(监理人联系人)联系电话:(监理人联系电话)鉴于甲方拟进行以下工程项目(以下简称“项目”)的建设,现甲乙双方依据《中华人民共和国建设工程监理条例》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下协议:一、委托事项1. 甲方委托乙方对项目进行监理,以确保工程质量、工期及费用合规。
2. 监理范围包括但不限于:a) 对项目施工单位的工作进行监督、检查并提出合理建议;b) 监督施工单位按照工程设计、施工图纸以及监理规范进行施工;c) 监督施工单位履行法律法规、合同以及相关标准要求;d) 对项目施工现场进行巡视、抽查;e) 参与工程质量验收及竣工验收活动;f) 提供工程技术咨询。
二、监理人权利和义务1. 乙方有权根据项目需要进行勘察、检测、查阅资料,并提供监理意见。
2. 乙方应按照合同约定的工期及要求履行监理职责,确保监理工作进度与项目进度一致。
3. 乙方应保守甲方商业秘密,不得泄漏项目相关信息给第三方。
4. 如乙方发现项目存在质量、工期、安全等方面的问题,应即时向甲方报告,并提出整改措施。
5. 乙方监理人员应具备相关执业资格和经验,听从甲方的管理和安排。
三、委托人权利和义务1. 甲方应向乙方提供项目的相关设计文件、施工图纸以及其他必要的资料,并积极配合乙方的监理工作。
2. 如甲方对乙方提出的监理意见有异议,应及时向乙方提出并与乙方协商解决。
3. 甲方应按照合同约定的报酬及时支付乙方监理费用。
4. 甲方应向乙方提供项目变更通知,并与乙方共同商议变更方案。
五、委托费用及支付方式1. 乙方的监理费用为人民币(大写)【******元整】。
监理费用包括但不限于乙方监理人员的工资、差旅费、办公费用等。
监理委托合同
监理合同协议书
本合同书委托方为:______
(以下称“甲”方)
被委托监理方为:_______工程咨询监理公司
(以下称“乙”方)
甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监
理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。
服务期限为____年__月
至____年__月。
总费用为:____万元。
乙方接受甲方委托,签定本合同
书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为“本合同书”)
经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合
同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于:____年__月__日地点:_____
甲方(公章):________乙方(公章):____
法定代表人:_________法定代表人:_____
地址:____________地址:________ xxxx:____________ xxxx:________电挂:____________电挂:________邮编:____________邮编:________开户银行:__________开户银行:______
帐号_____________帐号_________
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是_________。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与
当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使
甲方赋予的权力并对甲方负责。
第四条
本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。
第五条
本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。
第六条
在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头
通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。
双方确认
的往来信函、xxxx、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。
双方联系的具体
规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第七条
本合同书的开始、完成与变更。
7.1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
7.2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
7.3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。
7.4如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。
为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
7.5如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在
特殊条款中事先加以说明。
7.6合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后
可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第八条
甲方的权力与责任。
8.1甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。
8.2甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展,甲方有权要求更换
乙方主要人员,直至解除合同。
甲方主张解除合同,应通知乙方。
合同自通知到达
乙方时解除。
乙方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。
8.3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定
并按国家规定的基建程序办理。
8.4甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。
甲方应按
附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
8.5甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图
纸和数据等。
同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
8.6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
8.7甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交给他的需甲方
决策的报告、文件等作出决定。
8.8甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。
第九条
乙方权力与责任。
9.1乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
9.2乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理
的职业准则完成其全部职责。