建设工程监理案例分析(本)形考作业二

2022 监理工程师《案例分析》真题及答案〔案例二〕案例二：某工程，实施过程中发生如下事件：事件 1：工程监理机构发现某分项工程混凝土强度未到达设计要求。

经分析，造成该质量问题的主要原因为：①工人操作技能差;②砂石含泥量大;③养护效果差;④气温过低;⑤未进行施工交底;⑥搅拌机失修。

事件 2：对于深基坑工程，施工工程经理将组织编写的专项施工方案直接报送工程监理机构审核的同时，即开始组织基抗开挖。

事件 3：施工中发现地质情况与地质勘察报告不符，施工单位提出工程变更中请。

工程监理机构审查后，认为该工程变更涉及设计文件修改，在提出审查意见后将工程变更申请报送建设设单位。

建设单位委托原设计单位修改了设计文件。

工程监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。

事件 4：建设单位收到某材料供给商的举报，称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。

据此，建设单位立即指令施工单位暂停施工：指令工程监理机构见证施工单位对该批材料的取样检测。

经检测，该批材料为合格产品。

为此，施工单位全向工程监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。

问题：1.针对事件 1 中的质量问题绘制包含人员、机械、材料、方法、环境五大因果分析图，并将①-⑥项原因分别归入五大要因之中。

2.指出事件 2 中的不妥之处，写出正确做法3.指出事件 3 中工程监理机构做法的不妥之处，写出正确的处理程序。

4.事件 4 中，建设单位的做法是否妥当工程监理机构是否应批准施工单位提出的索赔申请分别说明理由。

参考答案：问题 1，因果分析图如下：问题 2：不妥 1，施工工程经理将组织编写的专项施工方案直接报送工程监理机构。

正确做法：工程经理应将深基坑专项施工方案报送给施工单位技术、平安管理部门，施工单位应当组织专家进行论证、审查，经过专家审查的专项施工方案需经施工单位技术负责人签字，附平安验算结果和专家审查意见，报送监理机构审查。

2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案大题（共12题）一、背景：某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。

基础工程完成后，由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。

项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下：（1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施；（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划；（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议；（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。

在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。

项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。

总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装单位分包。

甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。

问题： 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处。

写出正确做法。

2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并写出正确做法。

【答案】1.（1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作是妥当的；（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施不妥。

正确做法：重新调整施工组织设计应先经总监理工程师审核、签认；（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划不妥。

正确做法：应由总监理工程师负责主持修订监理规划；（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议不妥。

正确做法：应由总监理工程师负责处理合同争议；（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料不妥。

2024年国家开放大学本科《建设监理》形考作业及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定2.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程3.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资4.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化5.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人6.下列关于要约说法有误的一项是()A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束7.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决8.按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同9.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划10.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值11.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性12.合同的内容是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人13.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押14.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理15.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用16.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等17.监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展18.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率19.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点20.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制21.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员22.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系23.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会24.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方25.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档二、多选题(10题)26.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位27.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸28.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制29.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作30.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位31.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业32.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度33.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多34.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉35.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。

监理案例考试二及答案————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：建设工程监理案例分析试卷二及答案一、某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。

工程实施中发生了下列事件:事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现,甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。

征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查。

经审查,乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。

事件2:桩基施工过程中出现断桩事故。

经调查分析,此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度,擅自改变施工方案引起。

对此,原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。

乙施工单位按处理方案实施。

事件3:为进一步加强施工过程质量控制,总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。

事件４：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。

甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。

事件５:项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现,缺少乙施工单位的工程档案,甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交。

在检查乙施工单位的工程档案时发现,缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是:断桩清除后原位重新施工,不需列入这部分资料。

问题:１. 事件1中,项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么?２. 项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故？3．事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确?说明理由。

一、单选题(1/20)、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则（）。

(2分)A、业主承担相应的费用B、业主从监理费中支付给承包商C、监理工程师承担相关费用D、承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿(2/20)、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（）为准。

(2分)A、招标文件中规定B、招标单位在会议上的口头解答C、发给投标单位的会议记录D、现场考察时招标单位的口头解释(3/20)、合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致，则（）。

(2分)A、必须请第三方调解后才能仲裁B、可以不进行调解直接申请仲裁C、可以直接向法院起诉D、可以向仲裁机构申请仲裁(4/20)、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥落和复原费应由（）负担。

(2分)A、业主B、监理单位C、承包商D、承包商的项目经理部(5/20)、当承包商部分部位的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

(2分)A、应承担责任B、承担连带责任C、承担全部责任D、同意扣除一定数量监理酬金(6/20)、建设工程施工合同延期验收是指发包人代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过（）。

(2分)A、2天B、5天C、7天D、3天(7/20)、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）。

(2分)A、通知业主后即可调换B、无需通知业主可自行调换C、取得业主书面同意后才能调换D、合同签订后允许再调换(8/20)、根据施工合同范本的规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由（）编制竣工决算报告。

(2分)A、业主B、承包商C、监理工程师D、设计单位(9/20)、要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

江苏开放大学形成性考核作业二学号2015090500007姓名课程代码 020031课程名称建设工程监理案例分析评阅教师第次任务共次任务任务内容：作答结果：完成日期：2017/10/7得分：评阅时间：评阅教师：建设工程监理案例分析形成性考核作业二本课程形考作业为案例分析题，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。

【案例分析一】（30分）某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。

事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。

事件3：施工中因地震导致：施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元)；施工单位修复损坏工程支出10万元。

施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。

事件4：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。

施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。

问题：1．指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。

2．指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。

3．根据“建设施工合同(示范文本)”，分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。

项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少?(不考虑工程保险) 4．就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。

答：1.事件1中评标委员会人员组成的不正确之处以及理由：(1)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。

江苏开放大学工程建设监理形考作业2参考答案我的课程> 工程建设监理> 单元1 导学形考作业2（占形考总成绩15%）作业详情我的作业待评分1评标委员会按规定请投标人对不明确的作出澄清的内容作为( D )的组成部分。

客观题满分：2 得分：2A协议书B专用条件C通用条件D投标书2考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( B )方式为宜。

客观题满分：2 得分：2A方案竞赛B邀请招标C公开招标D议标3按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( C )的顺序履行。

客观题满分：2 得分：2A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款4根据《建设工程监理规范》，以下关于总监理工程师的职责的表述，错误的是( D )。

客观题满分：2 得分：2A主持或参与工程质量事故的调查B审查和处理工程变更C审查分包单位的资质，并提出审查意见D组织编写监理工作阶段报告、专题报告和项目可行性研究报告5属于向地方城建档案管理部门报送工程档案的工程项目，应由(A)会同地方城建档案管理部门共同验收。

客观题满分：2 得分：2A建设单位B施工单位C监理单位D勘察单位6《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期为(D)年。

客观题满分：2 得分：2A1B2C4D57建设工程档案套数一般不少于( A )套。

.客观题满分：2 得分：2A2B3C4D68某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4、2、6天，该工程的流水施工工期为( B )天。

客观题满分：2 得分：2A28B20C16D149按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( B )。

全国监理工程师考试《建设工程监理案例分析》模拟试题及答案详解（二）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分）。

要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。

试题一（20分）某工程项目，其业主采用公开招标方式将建设项目的设计和施工任务先后发包给某设计单位A和某施工总承包单位B，签订了工程设计合同，并按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。

该项目业主与某监理单位C签订了施工阶段监理合同。

工程施工前，经业主同意后施工总承包单位将桩基施工任务分包给某个基础公司。

监理单位绘制的该项目监理模式如图1-1所示。

图1-1项目监理模式在该项目监理机构编制的监理规划中，有关“监理组织”部分列出了监理组织结构、监理人员名单和职责分工等内容。

人员职责分工中，列出了项目总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师和监理员的职责与权限。

问题：1．试指出项目监理模式图1-1中的不妥之处。

说明理由。

2．《建筑法》对施工总包单位将承包工程中的部分工程发包给分包单位有哪些要求？《建设工程质量管理条例》对违法分包有何规定？3．按照《建设工程施工合同（示范文本）》，总监理工程师代表的任命应履行哪些手续？在总监理工程师的权力范围内，哪几方面的权力不能授予其代表？4．总监理工程师与总监理工程师代表之间、总监理工程师及总监代表同建设单位之间的责任关系如何？【参考答案】1．试指出项目监理模式图1-1中的不妥之处。

说明理由。

答：（1）图1-1中的不妥之处：未明确划清各方的合同关系及监理关系。

（2）理由：该图中监理单位与设计单位间只有业务关系，无合同关系和监理与被监理关系。

2．《建筑法》对施工总包单位将承包工程中的部分工程发包给分包单位有哪些要求？《建设工程质量管理条例》对违法分包有何规定？答：（1）《建筑法》中对分包工程的规定要点包括：①禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

江苏开放大学形成性考核作业学号姓名课程代码020022课程名称工程建设监理（本）评阅教师第 2 次任务共 3 次任务江苏开放大学形考作业二一、单项选择题（30题，每题1分，共30分）1.组织内部形成的较为( D )的相互关系和联系方式，称为组织结构。

A.连续B.一致C.固定D.稳定2.组织内部形成的较为稳定的相互关系和联系方式，称为( C )。

A.组织层次B.组织机构C.组织结构D.组织联系3.( D )是一名上级管理人员所直接管理的下级人数。

A.管理层次B.组织结构C.管理机构D.管理跨度4.审核确认分包单位是( A )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.子项监理工程师D.监理员5.主持制订监理规划并组织实施是( A )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.子项监理工程师D.监理员6.参加合同谈判，协助业主确定合同条款是( A )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.子项监理工程师D.监理员7.协商确定各部门之间的协调程序，为组织一体化主动开展工作是( B )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员8.及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题是( D )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员9.参加或组织有关工程会议并做好会前准备是( B )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员10.检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量是( D )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员11.下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是( D )。

A.事先约定各个部门在工作中的相互关系B.建立信息沟通制度C.平衡监理人员使用计划D.委任工作职责分明12.需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是( A )。

xx监理工程师考试《建设工程》案例分析案例一某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。

经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。

建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。

乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。

在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。

事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A 标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。

甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。

事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。

因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。

问题：1.在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确?为什么?2.在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?3.在事件2中，总监理工程师的作法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。

4.在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何应处理。

答案(共20分)1.不正确，因为违反了合同约定。

2.监理单位应该对厂商的资质进行审查。

若符合要求，可以由该厂安装。

如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同;如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。

2023年-2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案大题（共10题）一、某市内高架线路工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。

在施工过程中出现了局部坍塌事故。

经调查组的技术鉴定认为是由于施工单位拆模过早，混凝土未达到足够的强度所造成的。

由于发现及时，并展开有效救援无人员死亡，直接经济损失50万元，2人重伤。

问题：1.该质量事故属于哪一类工程事故？监理单位是否参加质量事故调查组？2.工程质量事故处理的依据是什么？3.发生此质量事故后，在质量事故调查前，监理工程师应做哪些工作？4.此质量事故的技术处理方案应由谁提出？事故处理的基本要求是什么？【答案】1.（1）该质量事故属于一般质量事故。

理由：一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

此工程质量事故损失50万元，2人重伤，无人员死亡，因此属于一般事故。

（2）监理单位应参加质量事故调查组。

理由：工程监理单位应对工程质量承担监理责任。

质量事故的发生是因为施工单位拆模过早引起的，属于施工单位责任，也在监理单位的职责范围以内。

2.工程质量事故处理的依据包括：（1）相关的法律法规；（2）具有法律效力的工程承包合同、分包合同、勘察合同、设计合同、材料与设备购销合同、监理合同、基坑监测合同等；（3）质量事故的实际情况资料；（4）有关的工程技术文件、资料、档案。

3.发生此质量事故后，在质量事故调查前，监理工程师应做的工作如下：（1）签发《工程暂停令》；（2）要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工；（3）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场；（4）要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

二、背景：某实施监理的工程，该工程是列入城建档案管理部门接受范围的工程。

该工程由一家承包单位承包，业主委托某监理公司进行施工阶段监理。

工程由三个单位工程组成，并且各单位工程开工时间不同。

说明：本次作业对应教材第3、4章内容，请于第11周之前完成。

一、单项选择题（每小题2分，共40分）1．合同的主体是（A）A．合同签约双方的当事人B．合同当事人的权利义务共同指向的对象C．合同当事人之间的具体权利和义务D．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人2．赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是（B）A．买卖合同B．赠与合同C．借款合同D．技术转让合同3．建设工程合同的形式通常应当采用（D）A．买卖形式B．登记形式C．口头形式D．书面形式4．建筑工程中的“交钥匙合同”指的是（A）A．总包合同B．设计合同C．施工合同D．设计—材料供应合同5．施工合同当事人是（C）A．监理方和业主B．监理方和设计方C．发包人和承包人D．监理方和施工方6．在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是（C）A．固定总价合同B．计量估价合同C．单价合同D．成本加酬金合同7．合同管理目标是指（A）A．合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的B．设立合同管理机构，配备合同管理人员C．增强合同观念和合同意识D．熟悉合同的相关法律知识8．当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为（B）A．邀约B．要约C．承诺D．保证9．下列关于承诺说法有误的一项是（B）A．承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B．承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C．承诺只能由受约人或其合法代理人表示D．承诺一般只能在要约有效期内作出10．合同的履行是指（A）A．当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B．当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C．中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D．合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程11．债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是（B）A．保证B．抵押C．留置D．质押12．合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为（B）A．合同撤销B．合同变更C．合同签订D．合同履行13．当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为（C）A．合同解除B．合同变更C．合同纠纷D．合同履行14．下列关于合同仲裁说法有误的一项是（C）A．仲裁”，也可称为“公断B．仲裁须有仲裁协议C．若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D．终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行15．根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是（A）A．建设工程施工合同的管理B．建设工程设计合同的管理C．建设工程监理合同的管理D．建设工程勘察合同的管理16．监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，赔偿的负责方应为（C）A．监理人B．承包人C．发包人D．政府17．施工过程中出现的变更包括两类，分别是（A）A．监理人指示的变更和承包人申请的变更B．设计人的变更和承包人申请的变更C．监理人指示的变更和设计人的变更D．勘察人的变更和设计人的变更18．监理人合同管理的核心工作是（B）A．工程变更B．索赔管理C．合同存档D．质量控制19．下列关于索赔说法有误的一项是（D）A．索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B．索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C．解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D．索赔同守约是相互矛盾的20．缺陷责任期的计算日期为（A）A．实际竣工日B．工程验收日C．验收申请日D．工程开工日二、多项选择题（每小题3分，共30分）1．合同的三要素主要有（ACD）A．主体B．权利C．客体D．内容E．义务2．合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有（ABCDE）A．当事人依自己意愿自主决定是否订立合同B．在订立合同时，有权选择对方当事人C．合同内容由当事人在不违法的情况下自思约定D．在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容E．双方可以协议解除合同3．成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有（ABCD）A．成本加固定百分数酬金B．成本加固定酬金C．成本加浮动酬金D．目标成本加奖罚E．固定总价4．完整的建设工程施工合同管理应包括（ABCDE）A．施工招标的策划与实施B．合同计价方式及合同文本的选择C．合同谈判及合同条件的确定D．合同协议书的签署E．合同履行检查5．建设工程合同的特征主要包括（ABCDE）A．合同主体的严格性B．合同标的的特殊性C．合同履行期限的长期性D．计划和程序的严格性E．合同形式的特殊要求6．建设工程合同的内容由当事人约定，下列包含在建设合同的条款有（ABCDE）A．当事人的名称或者姓名和住所B．数量和质量C．价款或者报酬D．履行期限、地点和方式E．违约责任7．建设工程合同成立的有效条件包括（ACE）A．订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B．预付定金C．依法订立D．采用口头形式E．必须就合同的主要条款协商一致8．狭义的工程险主要指的是（AB）A．建筑工程一切险B．安装工程一切险C．机器损坏险D．机动车辆险E．人身意外伤害险9．施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有（BCD）A．对承包方进行资格审查B．工程变更管理C．合同纠纷的调解D．工程分包管理E．帮助业主弄淸各种法律关系10．索赔报告的编制原则有（ABCDE）A．索赔申请要以书面形式递交给监理工程师，语言要简明扼要B．实事求是C．证据与资料须全面、准确、可靠D．索赔费用计算准确、层次清楚E．准确引用合同中相应的条款，或者法律条文，以及有关文件、协议、会议纪要等三、案例分析题（30分）对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。

2023年-2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案大题（共12题）一、某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。

工程实施过程中发生如下事件：事件1：在编制的项目监理规划中，要求在监理过程中形成的部分文件档案资料如下：（1）监理规划；（2）工程延期报告及审批；（3）合同争议、违约报告及处理意见；（4）费用索赔报告及审批。

事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：①建设单位要求暂停施工的；②施工单位拒绝项目监理机构管理的；③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。

二是签发监理通知单的情形包括：①施工单位违反工程建设强制性标准的；①施工存在重大质量、安全事故隐患的。

事件:3：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，建设单位指示施工单位将施工资料移交给监理单位，专业分包单位的资料移交给监理单位，由监理单位汇总各参与单位的资料后向城建档案管理机构移交相关资料及档案。

事件4：高大模板工程施工前，施工单位项目经理审查该工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排项目经理兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。

事件5：为了赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了报批。

总监理工程师在现场发现了乙分包单位未按照调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，极有可能引发重大事故，立即向甲施工单位签发工程暂停令，要求乙分包单位暂停施工，并同时上报给了建设单位。

乙分包单位未执行甲施工单位转发的暂停令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构过大变形引发了基坑局部坍塌事故。

事件6：建设工程监理基本表式有A、B、C三大类，其中需要总监签字并加盖执业印章的表式有：①工程开工报审表；②工程款支付报审表；③分部工程报验表；④施工控制测量成果报验表。

2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案大题（共10题）一、背景：某工程，建设单位采用无标底公开招标方式选定施工单位。

共有A、B、C、D、E五家施工单位投标。

工程实施过程中发生下列事件：事件1：招投标过程中，评标委员会认为A单位投标报价可能低于成本，要求A单位作出书面说明并提供相关证明材料，A单位投标文件拒绝提供。

B单位的投标文件在投标截止时间后半小时才送到，C单位在投标截止时间前半小时提交了降价5％的补充材料，D单位的标书是有两家建筑企业组成的联合体进行投标。

E单位按时按规定递交了投标文件。

事件2：E单位中标后，经建设单位同意，选择乙施工单位作为钢结构专业分包单位。

乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商甲未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。

为不影响工程进度，总监理工程师要求E施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。

事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，E单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。

安装完成后，由E、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。

事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。

E单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。

乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。

报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤。

问题：1．事件1中，A、B、C、D四家单位的投标文件应如何处理，说明理由。

2．事件2中，总监理工程师的处理是否妥当说明理由。

3．指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。

4．指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

5．事件4中的质量事故，E单位和乙施工单位各承担什么责任说明理由。

2024最新国开电大本科《建设监理》形考任务参考题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现2.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员3.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计4.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性5.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价6.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图7.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬8.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用9.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面10.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时11.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出12.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响13.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行14.工程建设强度越大，需投入的监理人员()A.越少B.越多C.不变D.无法确定15.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式16.可行性研究的根本目的就是()A.确定投资计划值曲线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争迖到最好的经济效果C.进行投资偏差分析D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付17.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员18.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素19.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间20.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程21.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于横道图法说法有误的一项是()A.横道图法中横道的长度与其金额成反比B.横道图法具有形象、直观、一目了然等优点C.横道图法能够准确表达出投资的绝对偏差，而且能一眼感受到偏差的严谨性D.横道图法反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用22.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量23.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件24.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法25.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样二、多选题(10题)26.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性27.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理28.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案29.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价30.宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为()A.投资进度B.劳动保护C.安全技术D.工业卫生E.工程规模31.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认32.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标33.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系34.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式35.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。

建设工程监理案例分析试卷二及答案一、某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。

工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。

征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查。

经审查，乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。

事件2：桩基施工过程中出现断桩事故。

经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。

对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。

乙施工单位按处理方案实施。

事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。

事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。

甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。

事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交。

在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。

问题：1. 事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么?2. 项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故?3. 事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确?说明理由。

4. 指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。

5. 分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥?（说明理由）。

对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题，项目监理机构应如何处理?【参考答案】1.(1)审查程序：审查甲施工单位报送的分包单位资格报审表，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。