建设工程施工合同纠纷案例汇编(经典案例110例)

工程合同索赔经典案例汇编案例一：延期交付导致的索赔某建筑公司与甲方签订了一个商业综合体建设项目的合同。

合同约定，建筑公司需在18个月内完成建设任务。

由于遭遇罕见的恶劣天气，项目延期了三个月。

甲方认为延期给自己造成了经济损失，并要求建筑公司赔偿。

在这个案例中，建筑公司通过审查合同条款发现，合同中有关于“不可抗力”条款的约定，恶劣天气属于不可抗力因素。

因此，建筑公司向甲方提出了反索赔，要求免除因不可抗力造成的延期责任，并要求甲方支付剩余工作完成的款项。

案例二：质量问题引发的索赔在一个道路施工项目中，施工单位在铺设沥青时未能达到合同规定的厚度标准。

使用单位在验收时发现了这一问题，并要求施工单位重新施工，同时索赔因此而产生的额外成本。

针对这一情况，施工单位首先承认了问题的存在，并与使用单位协商解决方案。

最终，双方同意由施工单位负责返工，并承担相应的材料费用和人工费用。

为表达诚意，施工单位还主动降低了后续工程款的支付比例，以减轻使用单位的财务压力。

案例三：变更指令导致的成本增加在一项水利工程施工中，业主方在工程进行期间多次更改设计方案，导致施工方的成本大幅增加。

施工方依据合同中的变更指令条款，向业主方提出了成本增加的索赔。

在此案例中，施工方详细记录了每次变更的具体事项、时间和产生的额外成本，并向业主方提供了充分的证据。

经过协商，业主方最终同意按照合同约定的变更成本分摊原则，补偿施工方合理的成本差额。

总结以上案例展示了在不同类型的工程合同纠纷中，如何运用合同条款和法律规定进行有效的索赔。

从中我们可以归纳出几点关键经验：1. 仔细审阅合同：对于合同中的每一个条款都要细致审阅，特别是关于工期、质量、变更和不可抗力等可能引发索赔的条款。

2. 保留证据：在工程实施过程中，任何可能导致索赔的情况出现时，都要及时收集和保存相关证据，如照片、视频、书面文件等。

3. 及时沟通：一旦发现问题，应立即与对方沟通，避免问题的扩大，争取通过协商解决问题。

工程民法典经典案例大全案例一：违约责任的界定在某建筑工程项目中，甲方与乙方签订了施工合同，约定了工期和质量标准。

但由于乙方的原因，工程延期且部分工程质量未达到合同约定的标准。

甲方因此提起诉讼，要求乙方承担违约责任。

法院审理后认为，乙方未能按合同约定完成工程，存在违约行为，应按照合同条款赔偿甲方损失。

案例二：变更指令的法律后果在另一起案例中，甲方在工程进行中多次发出变更指令，导致乙方成本增加。

乙方要求追加工程款，甲方拒绝支付。

最终，法院判决认为，甲方的变更指令属于合同范围之外的新要求，应当给予乙方相应的补偿。

案例三：分包商的责任问题在一起涉及分包的工程合同纠纷中，主承包商将部分工程分包给第三方，但分包商未能按时完成分包工程，影响了整个项目的进度。

主承包商被甲方追究责任，而主承包商又向分包商追偿。

法院最终裁定分包商应对其违约行为负责，并向主承包商赔偿由此造成的损失。

案例四：合同解除权的行使在一个大型工程项目中，由于一方严重违反合同规定，另一方提出解除合同。

法院在审理过程中考察了违约的性质、程度及对合同目的的影响，最终支持了解除合同的请求，并要求违约方承担相应的法律责任。

案例五：质保期的争议处理某工程项目竣工后，甲方在使用过程中发现质量问题，并在质保期内通知乙方进行修复。

乙方以各种理由推诿，甲方因此提起诉讼。

法院判决乙方在质保期内有义务按照合同约定进行无偿修复，并赔偿因延误修复给甲方造成的损失。

总结：以上案例反映了工程民法典在实际操作中的复杂性和多样性。

通过对这些经典案例的分析，我们可以看到，无论是合同的签订还是执行过程中，都需要严格遵守法律规定，合理规避风险。

同时，当合同纠纷发生时，应当依法维权，通过法律途径解决问题。

这些案例不仅为工程合同的签订和执行提供了宝贵的经验，也为处理合同纠纷提供了参考。

建设工程施工合同纠纷案例汇编案例一：工期延误引发纠纷案情描述：某公司与承包商签订了一份建设工程施工合同，约定工期为一年。

在施工过程中，承包商因种种原因导致工期延误，导致工程无法按时交付使用。

公司遭受了巨大的经济损失，并向承包商提起诉讼。

法院判决：法院审理此案后认定，承包商确实存在工期延误的责任，并给予公司一定的赔偿。

判决结果认定承包商应向公司支付违约金，承担由工期延误所导致的全部经济损失。

案例二：施工质量不达标引发纠纷案情描述：一家房地产开发公司与一家建筑公司签订了建设工程施工合同，约定建造一栋高层住宅。

建筑公司在施工过程中未按照合同约定的质量标准进行施工，导致质量达不到要求。

房地产开发公司为此提起诉讼，要求建筑公司承担责任。

法院判决：法院审理此案后认定，建筑公司确实存在施工质量不达标的责任，并给予房地产开发公司一定的赔偿。

判决结果认定建筑公司应进行整改，并向房地产开发公司支付相应的赔偿金额。

案例三：支付款项纠纷案情描述：一家工程承包商与一家工程设计公司签订了建设工程施工合同，约定工程总造价为1000万元。

在工程进行过程中，工程承包商向工程设计公司支付款项时发现，工程设计公司利用不正当手段进行敲诈勒索，要求支付额外费用。

工程承包商拒绝支付额外费用，并提起诉讼。

法院判决：法院审理此案后认定，工程设计公司确实存在敲诈勒索的行为，并判决工程承包商无需支付额外费用。

法院还要求工程设计公司向工程承包商支付相应的违约金。

案例四：合同解除纠纷案情描述：一家建筑公司与一家房地产开发公司签订了建设工程施工合同，约定承包建造一幢写字楼。

在施工过程中，由于各方面原因导致工程无法继续进行，对合同执行造成困难。

双方商定解除合同，并发生纠纷。

法院判决：法院审理此案后认定，双方商定解除合同是合法合理的，应予以支持。

判决结果认定双方解除合同，并按照约定或法律规定进行合理的赔偿和补偿。

（以下为案例五至十的内容，略去）。

建设工程合同纠纷案例汇编1. 工程延期纠纷案案例描述：一家建筑公司与业主签订了一个建设住宅区的合同。

由于连续不断的降雨，工程进度严重落后于计划。

业主要求支付违约金，但建筑公司认为不可抗力因素应免责。

分析：根据民法典，不可抗力是免除责任的合法理由。

关键在于如何界定“不可抗力”。

在这个案例中，法院最终判决，虽然降雨属于不可抗力，但建筑公司未能采取合理措施减轻损失，因此不能完全免责。

2. 工程质量争议案案例描述：某工程项目完工后，业主发现多处质量问题，包括裂缝和漏水等。

业主拒绝支付剩余工程款，并要求修复。

建筑公司则声称所有问题都是小问题，不影响结构安全。

分析：质量是建筑工程的核心。

此案例中，法院要求第三方进行质量评估。

结果显示，虽然大部分问题确实不影响结构安全，但仍需修复以满足合同规定的标准。

因此，法院判决业主有权拒付部分款项，直到问题得到解决。

3. 付款争议案案例描述：一个大型商业中心建设项目中，承包商提前完成了主体结构，但业主拖延支付相应款项。

承包商因此暂停了工作，导致整个项目延期。

分析：按时支付是合同执行的基本要求。

此案中，法院认定业主违反了合同条款，必须支付滞纳金及由此产生的额外费用。

同时，承包商也因停工而需要承担一定责任，因为其行为导致了进一步的项目延期。

结论与建议通过上述案例分析，可以看出，建设工程合同纠纷往往复杂且具有多重影响因素。

为了避免纠纷，建议双方在签订合同时明确各项条款，特别是关于工期、质量和支付的规定。

遇到问题时应积极沟通，寻求专业法律意见，以和平方式解决争议。

建筑工程合同纠纷案例大全最新版一、案例一：工程款支付纠纷某建筑公司与某开发商签订了一份建筑工程合同，约定由建筑公司负责承建一座商业综合体。

在工程建设过程中，由于开发商资金链出现问题，导致工程款支付不及时，建筑公司因此停工。

双方就工程款支付问题产生纠纷，最终通过诉讼解决。

法院判决开发商按照合同约定支付工程款及逾期利息，并承担违约责任。

二、案例二：工程质量纠纷某建筑公司与某学校签订了一份教学楼建设工程合同，约定由建筑公司负责承建教学楼。

在工程竣工验收时，学校发现部分工程质量存在问题，要求建筑公司进行整改。

建筑公司认为工程质量符合国家标准，拒绝整改。

双方就工程质量问题产生纠纷，最终通过仲裁解决。

仲裁委员会认定工程质量不符合合同约定，判决建筑公司承担整改责任并赔偿学校损失。

三、案例三：工程延期纠纷某建筑公司与某酒店签订了一份酒店装修工程合同，约定由建筑公司负责酒店的装修工作。

在装修过程中，由于建筑公司的原因，导致工程进度严重滞后，无法按照合同约定的时间完成。

酒店因此要求建筑公司承担违约责任。

双方就工程延期问题产生纠纷，最终通过调解解决。

调解结果为建筑公司支付酒店违约金，并加快工程进度以确保按期完成。

四、案例四：工程变更纠纷某建筑公司与某企业签订了一份厂房建设工程合同，约定由建筑公司负责承建厂房。

在工程建设过程中，企业提出对原设计方案进行调整，增加部分功能区。

建筑公司认为这些变更会增加工程成本和工期，拒绝执行。

双方就工程变更问题产生纠纷，最终通过协商解决。

协商结果为企业同意支付额外费用，建筑公司按照新的设计方案进行施工。

五、案例五：工程保修纠纷某建筑公司与某住宅小区开发商签订了一份住宅楼建设工程合同，约定由建筑公司负责承建住宅楼。

在保修期内，部分业主发现房屋存在质量问题，要求建筑公司进行维修。

建筑公司认为这些问题不属于保修范围，拒绝维修。

双方就工程保修问题产生纠纷，最终通过诉讼解决。

法院判决建筑公司按照合同约定承担保修责任，并对业主的损失进行赔偿。

工程合同纠纷案例16个1.案例一：甲方与乙方签订了一份建设工程合同，约定乙方提供设计师和施工团队，并按合同规定完成工程。

然而，在施工过程中，乙方未能按时完成工程，导致甲方无法按计划启用。

甲方起诉乙方要求返还已支付的工程款，并赔偿因工程延期导致的损失。

2.案例二：甲方委托乙方进行室内装修工程，双方约定乙方应在一个月内完成工程。

然而，乙方未能按时完成工程，且装修质量也不符合合同约定，甲方要求乙方承担返工费用和损失。

3.案例三：甲方与乙方签订了一份房屋建设合同，约定乙方负责房屋建筑工程。

然而，乙方在施工过程中使用了次品材料，导致房屋出现质量问题。

甲方要求乙方承担修复费用并赔偿因此造成的损失。

4.案例四：甲方与乙方签订了一份地基处理工程合同，约定乙方应采取必要措施对地基进行处理。

然而，乙方未能按照合同约定进行地基处理，导致地基不稳定，影响了整个工程的进展。

甲方要求乙方承担返工费用和损失。

5.案例五：甲方委托乙方进行建筑设计工程，双方约定乙方应在一个月内提交设计方案。

然而，乙方未能按时提交设计方案，导致工程进展被延误，甲方要求乙方承担返工费用和损失。

6.案例六：甲方与乙方签订了一份屋顶防水工程合同，约定乙方应使用高质量的防水材料进行施工。

然而，乙方在施工过程中使用了低质量的材料，导致屋顶漏水。

甲方要求乙方承担修复费用以及因漏水而造成的财产损失。

7.案例七：甲方委托乙方进行室内电气安装工程，双方约定乙方应按照国家标准进行施工。

然而，乙方未能按照标准进行施工，导致电气设备存在安全隐患。

甲方要求乙方承担整改费用以及因安全隐患而造成的损失。

8.案例八：甲方与乙方签订了一份工程监理合同，约定乙方应对工程进行监理并确保工程质量。

然而，在工程进行过程中，乙方未能积极履行监理职责，导致工程质量出现问题。

甲方要求乙方承担相应的责任。

9.案例九：甲方委托乙方进行土地平整工程，双方约定乙方应按照合同规定进行施工。

然而，乙方在施工过程中未能如约完成工程，并且造成了周边土地的损坏。

建设工程施工合同纠纷案例汇编(经典案例110 例)案例110 建设工程施工合同纠纷案例汇编二00 八年二月 1 案例1：某大厦幕墙施工合同纠纷工程造价司法鉴定一、工程基本情况该工程为一栋高层商业大厦的幕墙外装饰工程，原告为承包商，被告为发包方。

原、被告双方于1997年经公开招标后签订了单价施工合同，中标单价为合同单价，结算工程量按实计，合同工期120 天。

原告与该大厦主体施工单位签订了工程配合协议，约定配合费为工程总造价的3%。

工程竣工验收后，原告以工程结算价款争议为，向法院提起诉讼。

二、委托鉴定内容及鉴定资料法院委托鉴定机构对该工程造价进行鉴定。

送鉴定资料：委托书、施工合同、招标文件、投标书、起诉状、答辩状、施工图、开竣工报告、工程竣工验收证明书、设计变更、现场签证等资料。

三、双方计价争议焦点原、被告对配合费的支付、幕墙铝材品牌与招标文件要求不符等产生争议。

四、鉴定说明工程量计算：依据送资料按实计算。

计价：按合同约定的单价计算。

被告称代原告支付总包单位的配合费，因原告未提供相关证明材料，鉴定造价中未扣除，法院庭审调查后按相关合同约定裁定。

原、被告均未提供幕墙铝材品牌的证据材料，鉴定造价未调整铝材材料单价，鉴定人给出被告提供的两种率材价差和铝材用量，供法院裁定时参考。

五、案例评述计价争议产生的原因工程款的支付应按合同条款履行，施工过程中发现施工材料与合同约定不符，应及时通知原告作出修改。

评述1、原、被告签订的施工合同合同价含配合费，但未对施工配合费及其支付进行约定，原告与第三方签订的施工配合费协议对配合费及其支付进行了约定，从合同关系上讲，施工配合费应原告支付。

被告直接支付第三方的配合费应征得原告同意并须签订三方配合费支付的协议，若无相关证据，被告提出鉴定造价应扣除施工配合费的请求往往不予支持。

2、本工程的招标文件及合同对铝材材质、品牌进行了约定，原告对合同约定材料的更改应征得被告同意及批准，被告能提供原告擅自更改约定材料的证据，合同约定单价应调整。

工程合同纠纷经典案例某建筑公司（以下简称甲方）与某房地产开发商（以下简称乙方）签订了一份工程施工合同，合同金额达数亿元人民币，涉及一座大型商业综合体的建设。

根据合同约定，甲方负责项目的施工，而乙方则负责按时支付工程款。

工程进展初期，双方合作顺利，但随着工程的深入，出现了设计与实际情况不符的问题，导致工程多次变更设计，增加了甲方的施工难度和成本。

尽管甲方多次向乙方提出追加工程款的请求，但乙方以各种理由推诿，迟迟未给予满意的答复。

在一次重大设计变更后，甲方认为已经超出了原合同的约定范围，因此停止了工程进度，并要求乙方对增加的工作量进行补偿。

乙方则认为甲方停工无正当理由，拒绝支付额外费用，并要求甲方继续履行合同，双方因此陷入僵局。

随后，甲方将乙方诉至法院，要求判决乙方支付工程款及违约金。

在审理过程中，法院详细审查了合同条款、工程变更记录、双方的通讯记录等相关证据。

最终，法院认定乙方未能按合同约定支付相应工程款，且对于工程变更未能及时与甲方协商一致，存在违约行为。

法院判决乙方支付甲方因设计变更增加的工程款，并对逾期支付的部分按照合同约定的利率支付违约金。

同时，鉴于甲方在未经协商的情况下擅自停工，也存在一定的过错，因此对于甲方要求的赔偿部分进行了适当扣减。

这一案例的典型意义在于，它凸显了工程合同中几个常见的问题点：合同的明确性、变更管理以及双方的沟通协调。

合同在签订时应尽可能详尽地预见到可能出现的问题，并明确各方的权利与义务。

对于工程变更应有严格的管理和审批流程，确保变更合理、透明。

双方应保持良好的沟通，对于任何问题都应及时协商解决，避免小问题积累成大纠纷。

建筑工程施工合同纠纷典型案例案例一：工程质量不符合约定某建筑公司与某房地产开发公司签订了一份建筑工程施工合同，约定由建筑公司承包一项住宅开发项目的施工任务。

合同签订后，建筑公司进场施工。

施工过程中，房地产公司发现部分楼房的墙体开裂、地面空鼓等质量问题，要求建筑公司返工重做。

建筑公司认为房地产公司在施工过程中未按照约定提供符合设计要求的建筑材料和设备，导致工程质量问题。

双方协商未果，房地产公司将建筑公司诉至法院，要求赔偿因工程质量问题造成的损失。

法院审理认为，建筑公司作为承包人应当按照合同约定对工程质量负责。

房地产公司作为发包人应当提供符合约定要求的建筑材料和设备。

经鉴定，部分楼房的墙体开裂、地面空鼓等问题确实存在质量问题。

最终法院判决建筑公司赔偿因工程质量问题造成的损失，并承担鉴定费用。

案例二：工期延误导致损失某市政公司与某建筑公司签订了一份道路施工合同，约定由建筑公司承包一条城市道路的施工任务。

合同签订后，建筑公司进场施工。

施工过程中，因市政公司未按照约定及时提供施工图纸和场地条件等原因，导致工程工期延误。

市政公司因工期延误遭受了经济损失。

双方协商未果，市政公司将建筑公司诉至法院，要求赔偿因工期延误造成的损失。

法院审理认为，建筑公司作为承包人应当按照合同约定按时完成施工任务。

市政公司作为发包人应当提供符合约定要求的施工图纸和场地条件等。

经鉴定，工程工期延误确实存在，且市政公司因工期延误遭受了经济损失。

最终法院判决建筑公司赔偿因工期延误造成的损失，并承担鉴定费用。

案例三：工程款支付纠纷某建筑公司与某农业开发公司签订了一份农业大棚施工合同，约定由建筑公司承包农业大棚的施工任务。

合同签订后，建筑公司进场施工。

施工过程中，农业开发公司未按约定支付工程进度款。

建筑公司经多次催告未果，停止了工程施工。

双方协商未果，建筑公司将农业开发公司诉至法院，要求支付工程进度款并解除合同。

法院审理认为，农业开发公司作为发包人应当按照合同约定按时支付工程进度款。

建设工程施工合同纠纷案例案例一：合同漏洞引发的纠纷市政府与一建筑公司签订了一份市政工程施工合同，约定了工期、工程质量、工程报价等条款。

在工程进行过程中，双方因为合同条款的模糊性产生了争议。

首先，由于合同中对工期的规定不明确，一建筑公司认为工期应为三年，但政府方认为工期应为两年。

当工期超过两年时，一建筑公司要求政府方支付相应的违约金。

政府方拒绝支付，认为工期未超过三年，因此没有违约。

在此争议下，工程陷入了停工状态，给工程建设带来了不良影响。

其次，合同中未明确规定工程质量的验收标准。

政府方认为工程质量不符合要求，要求一建筑公司进行整改。

一建筑公司则认为工程质量达到了合同要求，拒绝进行整改。

双方对工程质量产生了纷争，无法达成一致意见。

最后，工程报价因为合同条款的不具体性产生了歧义。

政府方认为工程报价包含了税金，而一建筑公司认为工程报价不包含税金。

当政府方支付了工程报价，一建筑公司要求政府方支付相应的税金。

双方对工程报价的解释产生了分歧，进一步加剧了纠纷。

由于合同漏洞的存在，双方在工程施工过程中出现了一系列的纠纷，导致工程无法顺利进行。

该案例表明，在建设工程施工合同中，合同条款的具体、明确非常重要。

任何合同条款的模糊性都可能对工程建设产生负面影响，甚至引发纠纷。

案例二：工期延误引发的纠纷地政府与一建筑公司签订了一份工程施工合同，约定了工期、工程质量、工程报价等条款。

在工程施工过程中，由于各种原因导致工期延误，引发了纠纷。

根据合同条款，工程施工应在一年内完成，但由于一系列不可抗力因素以及一建筑公司的管理不善，工期延误。

政府方认为一建筑公司应当承担违约责任，并支付违约金。

一建筑公司则表示工期延误是不可预见的，不在其控制范围内，因此不应当承担相应的责任。

双方在工程工期的解释上产生了冲突，无法达成一致意见。

政府方要求一建筑公司加班加点进行工程建设，以尽快完成工程。

一建筑公司则认为政府方应当理解工期延误的原因，并协商解决问题。

建筑工程合同纠纷案例大全最新
1. 工程款支付纠纷
某建筑公司与某房地产开发商签订了一份建筑工程合同，约定由建筑公司负责某楼盘的建设工作。

在工程进行过程中，开发商未能按照合同约定及时支付工程款，导致建筑公司资金链断裂，无法继续施工。

最终，双方通过协商解决了纠纷，开发商同意支付拖欠的工程款，并承担了部分违约金。

2. 工程质量问题纠纷
某建筑公司承接了一项道路改造工程，但在施工过程中出现了质量问题。

业主发现道路出现裂缝、坑洼等现象，认为建筑公司未按照合同约定的质量标准进行施工。

经过调查，确认是建筑公司的责任。

最终，建筑公司赔偿了业主的损失，并对道路进行了修复。

3. 工程延期纠纷
某建筑公司与某酒店签订了一份装修工程合同，约定在规定时间内完成酒店的装修工作。

由于建筑公司的施工进度缓慢，导致工程延期。

酒店方面因此遭受了经济损失，要求建筑公司赔偿。

经协商，建筑公司同意赔偿酒店的部分损失，并加快施工进度。

4. 工程变更纠纷
某建筑公司与某企业签订了一份办公楼建设工程合同，但在施工过程中，企业方面提出了变更设计的要求。

建筑公司认为这会增加工程成本，要求企业支付额外费用。

双方就此产生纠纷。

最终，经过协商，企业同意支付额外费用，建筑公司也按照新的设计方案完成了工程。

5. 工程保修纠纷
某建筑公司为某住宅小区提供了一项防水工程服务，但在保修期内，小区居民反映房屋出现漏水现象。

建筑公司认为是施工质量问题，拒绝承担责任。

经过鉴定，确认是建筑公司的施工质量问题。

最终，建筑公司对漏水房屋进行了修复，并延长了保修期。

建设工程施工合同案件汇编一、合同无效案件1.合同签订主体不适格【案例】甲公司作为发包人，乙公司作为承包人，双方签订了一份建设工程施工合同。

后经法院审理，发现甲公司未取得相关资质，不具有签订合同的资格，故合同无效。

【解析】根据《中华人民共和国合同法》规定，合同的当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

本案中，甲公司未取得相关资质，不具有签订合同的资格，故合同无效。

2.合同内容违反法律、行政法规的强制性规定【案例】甲公司与乙公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定乙公司采用某种施工方法。

后经审查，该施工方法违反了我国相关法律法规的强制性规定，故合同无效。

【解析】根据《中华人民共和国合同法》规定，合同的内容不得违反法律、行政法规的强制性规定。

本案中，合同约定的施工方法违反了相关法律法规的强制性规定，故合同无效。

3.合同签订过程中存在欺诈、胁迫等情形【案例】甲公司与乙公司签订了一份建设工程施工合同，合同签订过程中，甲公司存在欺诈行为。

后乙公司发现甲公司的欺诈行为，故合同无效。

【解析】根据《中华人民共和国合同法》规定，一方以欺诈、胁迫等手段订立的合同，损害国家利益、集体利益或者第三人利益的，合同无效。

本案中，甲公司存在欺诈行为，故合同无效。

二、合同履行纠纷案件1.工程质量纠纷【案例】甲公司作为发包人，乙公司作为承包人，双方签订了一份建设工程施工合同。

后乙公司完成工程，甲公司进行验收。

验收过程中，甲公司发现工程质量存在问题，故要求乙公司承担违约责任。

【解析】根据《中华人民共和国合同法》规定，当事人应当按照合同的约定履行各自的义务。

本案中，乙公司未按照合同约定保证工程质量，故应承担违约责任。

2.工程进度纠纷【案例】甲公司作为发包人，乙公司作为承包人，双方签订了一份建设工程施工合同，合同约定了工程进度。

后乙公司未能按照合同约定的时间完成工程，故甲公司要求乙公司支付违约金。

【解析】根据《中华人民共和国合同法》规定，当事人应当按照合同的约定履行各自的义务。

建设工程施工合同纠纷案例汇编案例一：拖延施工引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定工期为180天。

然而，在施工过程中，乙方拖延施工时间，导致工程延期完成。

甲方因此要求乙方承担违约责任。

乙方辩称，工程延期的原因是甲方提供的施工图纸和物资不符合实际情况，需要重新修改和补充。

法院最终判决，乙方需承担部分责任，但甲方也需赔偿因设计图纸不合理引起的延期工期。

案例二：设计变更引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定了具体的设计方案。

然而，在施工过程中，甲方要求进行一些设计变更，如增加工程量、改变材料使用等。

乙方表示设计变更将导致工期延长和额外费用增加，要求甲方支付相应费用。

甲方认为乙方应承担变更费用，因为乙方未在合同中明确约定变更费用的计算方式。

法院最终判决，根据合同中的约定，乙方有权要求甲方支付变更费用。

案例三：质量问题引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定了工程质量标准。

在工程完工后的质量检验中，甲方发现多处质量问题，如墙体开裂、漏水等。

甲方要求乙方进行整改和修复，并承担相应费用。

乙方辩称，质量问题是因为甲方提供的材料质量不达标所致，应由甲方负责。

法院最终判决，乙方需承担部分责任，但甲方也需赔偿因材料不达标引起的质量问题。

案例四：支付款项引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定了工程进度款的支付方式。

在工程进行的过程中，甲方未按时支付进度款，拖欠了乙方的款项。

乙方表示无法继续施工，要求甲方支付拖欠的款项。

甲方辩称，拖欠款项是因为乙方施工进度延迟，未按合同约定完成工程造成的。

法院最终判决，甲方需支付拖欠的款项，并赔偿乙方因拖欠款项而造成的损失。

案例五：合同解除引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，在工程进行的过程中，由于双方之间的矛盾不断加剧，最终导致甲方要求解除合同。

乙方表示已经投入了大量的人力和物力，要求甲方支付违约金。

甲方辩称，合同解除是由于乙方履约不良所致，不应支付违约金。

建设工程施工合同纠纷案例案例一：建设工程施工合同纠纷概述：建设工程施工合同纠纷是指在建设工程的承包过程中，双方或多方因合同执行不当或存在争议而引发的纠纷。

该类案件多涉及工程质量、工程进度、工程索赔、施工担保等方面的问题，常见的争议点包括合同履行、责任界定以及争议解决方式等。

案例描述：某市政府委托甲公司进行一处社区建设工程，双方签订了施工合同并约定工程周期为12个月。

在工程施工过程中，由于施工方屡次拖延工程进度，工期已延误了3个月。

因此，业主方通过律师向甲公司提出索赔要求，并要求加速完工。

纠纷焦点：1. 工期延误责任：业主方认为甲公司未按照合同约定完成工程，导致工期延误，要求甲公司承担相应的经济损失；2. 工程质量问题：业主方指控甲公司在施工过程中存在质量问题，要求甲公司承担返工修复的费用；3. 救济方式：在争议解决方面，业主方倾向于通过仲裁解决纠纷，而甲公司则偏向于法院进行诉讼。

法律适用与争议解决：针对该案，法律适用方面，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规，可以综合运用这些规定进行分析。

对于工期延误，甲公司应承担违约责任，并赔偿业主方的经济损失。

关于工程质量问题，需要通过技术鉴定等相关证据来确立甲公司的责任，并要求其承担返工修复费用。

至于救济方式，仲裁和诉讼均可作为解决纠纷的手段，各方需根据具体情况权衡选择。

解决方案：1. 工期延误责任划分：首先，双方可以协商达成一致，确定甲公司承担工期延误的责任，并商定相应的赔偿金额；2. 工程质量鉴定：业主方可以请相关专业机构对工程质量进行鉴定，明确甲公司的违约责任，并要求其承担返工修复费用；3. 救济方式选择：双方可就争议解决方式进行协商，如不能达成一致，可以根据合同中的争议解决条款选择仲裁或法院诉讼。

案例启示：1. 合同条款重要性：在签订建设工程施工合同时，双方应重视各项条款的准确定义，特别是关于工期、质量、争议解决等方面的条款，以便在发生纠纷时有明确依据可循；2. 施工进度控制：施工方应合理安排施工进度，并在履行合同期间积极配合业主方的监督和检查，确保工程按时完工；3. 风险防范与救济措施选择：业主方和施工方应事先充分了解和熟悉相关法律法规，明确纠纷解决的救济方式，并在合同中约定明确的解决方法。

第1篇一、合同纠纷案例案例一：某建筑工程公司诉某房地产开发商合同纠纷案2018年，某建筑工程公司与某房地产开发商签订了一份施工合同，约定由建筑工程公司承建房地产开发商的一栋住宅楼。

合同约定工程款为1亿元，工期为2年。

然而，在工程进行过程中，房地产开发商因资金问题导致工程款支付困难，导致建筑工程公司停工。

建筑工程公司遂诉至法院，要求房地产开发商支付工程款及违约金。

法院经审理认为，双方签订的施工合同合法有效，房地产开发商未按约定支付工程款构成违约。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决房地产开发商支付建筑工程公司工程款及违约金。

案例二：某设计院诉某建设单位合同纠纷案2019年，某设计院与某建设单位签订了一份工程设计合同，约定设计院为建设单位提供某住宅小区的规划设计服务。

合同约定设计费用为500万元，设计期限为6个月。

然而，在工程设计过程中，建设单位以设计效果不满意为由，要求设计院重新设计。

设计院认为，建设单位无权要求重新设计，遂拒绝履行合同。

建设单位遂诉至法院，要求设计院履行合同。

法院经审理认为，双方签订的工程设计合同合法有效，设计院应当按照合同约定提供规划设计服务。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决设计院履行合同，为建设单位提供规划设计服务。

二、知识产权保护案例案例三：某科技公司诉某公司侵犯专利权案2020年，某科技公司发现某公司生产的某产品侵犯了其一项发明专利。

科技公司遂向法院提起诉讼，要求某公司停止侵权行为，并赔偿经济损失。

法院经审理认为，某公司的产品与科技公司的专利产品构成实质性相同，侵犯了科技公司的专利权。

根据《中华人民共和国专利法》第五十七条的规定，判决某公司停止侵权行为，并赔偿科技公司经济损失。

三、安全生产责任案例案例四：某建筑公司安全生产事故案2021年，某建筑公司在承建一栋住宅楼过程中，因施工人员违规操作，导致一名施工人员从高处坠落死亡。

事故发生后，有关部门对该建筑公司进行了调查，认定该公司存在安全生产责任。

建设工程施工合同纠纷案例汇编案例例5篇篇1一、案例一：施工合同解除纠纷[甲方]与[乙方]签订一份建设工程施工合同，约定由[乙方]承包[甲方]的一栋办公楼的建设工程。

合同中明确了双方的权利和义务，包括施工期限、质量要求、付款方式等。

然而，在施工过程中，由于[乙方]的原因，工程进度严重滞后，且存在质量问题。

[甲方]多次催促[乙方]加快进度并修复质量问题，但[乙方]未能按时完成。

因此，[甲方]决定解除与[乙方]的施工合同，并要求[乙方]承担相应的违约责任。

在合同解除过程中，双方就解除合同的效力、已完工程的价款结算、违约责任的承担等问题产生了纠纷。

经过协商，双方最终达成一致意见，签订了书面协议，明确了各自的权利和义务。

二、案例二：施工合同价款纠纷[甲方]与[乙方]签订一份建设工程施工合同，约定由[乙方]承包[甲方]的一座桥梁的建设工程。

合同中明确了工程的价款、支付方式、结算方式等。

然而，在施工过程中，由于工程变更和设计调整，导致实际工程量与合同约定不一致。

[甲方]认为应当按照实际工程量进行结算，而[乙方]则认为应当按照合同约定进行结算。

双方就此产生了价款纠纷，经过多次协商未能达成一致意见。

最终，双方通过仲裁机构进行仲裁，仲裁结果明确了实际工程量与合同约定不一致的情况下，应当按照实际工程量进行结算。

双方均接受了仲裁结果，并履行了相应的义务。

三、案例三：施工合同质量纠纷[甲方]与[乙方]签订一份建设工程施工合同，约定由[乙方]承包[甲方]的一栋住宅楼的建设工程。

合同中明确了工程的质量要求、验收标准等。

然而，在施工过程中，由于[乙方]的原因，工程存在严重的质量问题，未能通过验收。

[甲方]要求[乙方]进行修复并重新进行验收，但[乙方]认为已经按照合同要求完成了工程，并拒绝进行修复。

因此，[甲方]向法院提起诉讼，要求[乙方]承担相应的违约责任并赔偿损失。

在诉讼过程中，法院对工程质量进行了鉴定，并认定存在质量问题。

建设工程施工合同纠纷案例汇编建设工程施工合同纠纷案例汇编案例一：承包商违约引发的纠纷案件背景在某城市一个土木工程项目中，甲方与乙方签订了建设工程施工合同。

乙方作为承包商承诺按照合同约定完成施工任务，并在约定时间内交付完工。

事件经过，在工程进展过程中，乙方违反了合同约定。

乙方未按时完成施工任务，并且质量也未达到合同要求。

甲方向乙方提出违约索赔要求，要求乙方承担违约责任。

法律判决在此案例中，根据建设工程施工合同法的有关规定，乙方作为承包商违约责任明确。

法院最终判决乙方承担违约责任，赔偿甲方因违约造成的经济损失，并对乙方作出相应的处罚。

案例二：工期延误引发的纠纷案件背景甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，乙方负责完成工程任务。

合同中约定了工期，乙方承诺按时交付工程。

事件经过，在施工过程中，乙方由于种种原因导致工期延误，无法按时完成工程交付。

甲方提出索赔要求，要求乙方承担延误责任，并赔偿因工期延误所造成的损失。

法律判决根据合同法关于工期的约定，乙方的工期延误违反了合同约定，并对甲方造成了损失。

法院最终判决乙方承担相应的违约责任，并赔偿甲方的经济损失。

案例三：施工质量问题引发的纠纷案件背景甲方与乙方签订了建设工程施工合同，乙方承诺按照约定负责工程的施工，包括质量监督与控制。

事件经过，在工程完工后，甲方发现工程质量不符合合同要求，存在多处质量问题，需要重新整改。

甲方向乙方提出了追责要求，并要求乙方承担相关修复费用。

法律判决根据建设工程施工合同法的相关规定，施工方乙方应当按照合同约定负责工程的质量控制。

在此案例中，乙方未能履行质量责任，导致工程质量不达标。

法院判决乙方承担违约责任，包括进行工程质量整改，并承担相关修复费用。

案例四：合同解除引发的纠纷案件背景甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定交付工程的时间和合同价款。

在工程进行的过程中，双方发生了一系列纠纷，导致合同的正常履行受阻。

事件经过在纠纷发生后，甲方决定解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

建设工程施工纠纷合同案例
案例一：
甲、乙双方签订了一份《建设工程施工合同》，约定由乙方承建甲方的住宅楼工程。

合同签订后，乙方按照合同约定完成了施工任务，但甲方未按照约定支付工程款，导致乙方无法支付农民工工资。

乙方多次向甲方催要工程款，但甲方始终以各种理由拒付。

最终，乙方起诉到法院，请求判令甲方支付工程款和逾期利息。

法院经审理认为，甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。

甲方未按照约定支付工程款，构成违约，应当承担违约责任。

最终，法院判决甲方支付乙方工程款和逾期利息。

案例二：
甲、乙双方签订了一份《建设工程施工合同》，约定由乙方承建甲方的商业广场工程。

合同签订后，乙方进场施工，但因甲方未按照约定提供施工图纸和相关资料，导致乙方无法正常施工。

乙方多次催促甲方提供相关资料，但甲方始终未能提供。

最终，乙方起诉到法院，请求判令甲方提供相关资料并赔偿损失。

法院经审理认为，甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。

甲方未按照约定提供相关资料，构成违约，应当承担违约责任。

最终，法院判决甲方提供相关资料并赔偿乙方损失。

以上案例仅供参考，具体的法律问题需要咨询专业律师或查阅相关法律法规。

建设工程施工合同纠纷案例汇编一、案例1：施工单位违约案某公司与甲施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定甲单位负责工程的施工和交付，并按照双方约定的工期和质量标准进行。

然而，在工程进行过程中，甲单位发生了严重的违约行为，导致工程进展缓慢，甚至停滞不前。

根据合同的约定，乙公司提出了合同解除的请求，并要求甲公司赔偿相应的损失。

经过仲裁程序，仲裁机构依法判决终止合同，并判决甲公司赔偿乙公司相应的违约金和损失赔偿。

二、案例2：工程质量争议案甲公司与乙施工单位签订了建设工程施工合同，约定乙单位负责工程的施工和质量保证。

然而，在工程竣工后的验收阶段，甲公司对工程质量提出了异议，认为乙单位未按照约定的质量标准完成工程。

甲公司依据合同约定，委托了独立的第三方鉴定机构对工程质量进行评估。

评估结果确认了乙单位的工程质量存在问题，并违反了合同的约定。

甲公司随即向法院提起诉讼，要求乙公司承担违约责任，赔偿相应的修复费用和损失。

经过法庭审理，法院裁定乙公司违约，并判决乙公司赔偿甲公司相应的费用和损失。

三、案例3：工期延迟争议案某公司与甲施工单位签订了建设工程施工合同，约定甲单位负责工程的施工，并按照双方约定的工期进行竣工。

然而，在工程进行过程中，由于甲单位存在无故拖延工期的情况，导致工程未能按时完工。

甲单位辩称工期延迟是由于乙公司在支付款项上存在拖欠，导致甲单位无法按计划进行施工。

乙公司提供相关的支付凭证证明不存在拖欠行为，并委托第三方专业机构进行工期延期的调查和证明。

调查结果显示，甲单位没有合理的理由拖延工期，且未按照合同的约定进行工程进度的报告。

乙公司向法院提起诉讼，要求甲公司承担违约责任，赔偿相应的工期延期费用和损失。

经过法庭审理，法院认定甲单位存在违约行为，并判决甲公司赔偿乙公司相应的费用和损失。

四、案例4：变更合同争议案甲公司与乙施工单位签订了建设工程施工合同，约定双方按照工程设计图纸和合同约定的施工内容进行工程的实施。

建筑工程施工纠纷建筑工程施工纠纷案例1：案情概述：某施工公司与业主签订了一份建筑工程施工合同，约定了工程周期、质量要求以及支付条件等内容。

然而，施工过程中却发生了多个纠纷问题，导致工程进展受阻。

纠纷问题1：工期延误在施工过程中，由于施工公司没有合理组织进度，导致工期延误。

而业主要求按照合同规定的工期完成工程，以便按时交付。

纠纷解决方案：双方协商重新制定了工程进度计划，并约定了一定补偿措施。

施工公司将增加人力、设备等资源以保证工期的及时完成。

纠纷问题2：施工质量问题业主发现施工质量存在问题，包括墙体裂缝、漏水等。

业主要求施工公司解决这些问题并承担相应责任。

纠纷解决方案：业主要求施工公司进行整改，并由双方共同聘请第三方专业机构进行验收。

如果验收不合格，施工公司将承担相应的维修费用。

纠纷问题3：支付款项争议施工公司要求业主及时支付进度款项，但业主对施工质量和进展存在疑虑，不愿支付。

施工公司认为业主拖欠款项影响了施工进度。

纠纷解决方案：双方协商约定进度款支付条件，例如按照工程进度的百分比进行支付，并约定在工程验收前支付大部分款项，以充分保障双方权益。

案例2：建筑工程施工纠纷案例案情概述：一家施工公司与一位业主签订了一个建筑工程施工合同，合同约定了工程质量、工期以及付款等条款。

然而，在施工过程中，双方发生了一系列纠纷问题。

纠纷问题1：变更设计在施工过程中，业主提出了对建筑设计方案的修改要求，但没有与施工公司进行充分沟通，导致施工进度受到影响。

纠纷解决方案：双方协商后，确定变更设计方案，并重新制定了工程进度计划和支付条件。

双方达成一致后，施工公司按照新的设计方案进行施工。

纠纷问题2：施工质量抱怨业主对施工质量提出了抱怨，包括墙体平整度不达标、电线走线不合理等问题。

业主要求施工公司重新整改。

纠纷解决方案：施工公司聘请了相关专业人员进行整改，并重新进行验收。

如果验收合格，施工公司不再承担责任；如果验收不合格，施工公司将进行追责。