小型建筑工程承包合同书
- 格式:docx
- 大小:25.77 KB
- 文档页数:7
小工程承包合同甲方:(单位名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(单位名称)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方需要进行小型工程的建设与施工,为了保证工程的顺利进行,双方经友好协商,达成以下合同:一、项目概况1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(填写项目地点)1.3 项目内容:(填写项目具体内容)二、工期2.1 工期约定:本合同工期为(填写工期),自合同签订之日起计算。
2.2 工期延期:如因不可抗力等原因导致工期延期,甲方应提前告知乙方,并将延期原因书面通知乙方。
三、工程款项及支付方式3.1 工程款项:本工程总价为人民币(填写金额),大写为(填写金额)。
3.2 支付方式:甲方应在签订合同时,预付工程总价的30%作为预付款,余款在工程验收合格后支付。
四、工程质量要求4.1 工程质量标准:工程应符合国家有关标准及规范的要求,达到相关建设标准。
4.2 质保期限:为确保工程质量,乙方将提供工程质保期为(填写质保期限)的服务,自工程完工之日起计算。
五、承包合同终止5.1 终止原因:本合同终止的原因包括但不限于双方一致终止、甲方违约、乙方违约等。
5.2 终止通知:无论是哪一方提出终止合同,应提前书面通知对方,并注明终止原因。
六、违约责任6.1 甲方违约:如甲方未按照本合同约定的支付方式及时间支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金金额为拖欠金额的每天1%。
6.2 乙方违约:如乙方未按照本合同约定的工期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金金额为拖延期限的每天0.5%。
七、争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。
7.2 若双方因本合同内容发生争议,应协商解决;如协商不成,可通过诉讼、仲裁等方式解决。
八、其他事项8.1 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:(单位名称)(单位名称)签约日期:签约日期:。
小型建筑工程施工合同简单版甲方:_____乙方:_____甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程(总长度1.4公里)施工事宜达成一致,签订本合同。
一、乙方承包该工程的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备材料,乙方只负责施工。
二、承包费用:____元/㎡三、支付方式:施工队进场预付____元,5天后再付____元,经验收合格后付____元,剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
四、工期:_____乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定1、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责,与甲方无任何关系。
2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。
4、水电由甲方负责。
5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。
甲方(签字):_____ 乙方(签字):______________年_____月_____日 _____年_____月_____日小型建筑工程施工合同简单版(二)装饰装修工程施工合同书工程名称:工程地点:发包方:_____ 承包方:_____签订日期____年____月____日装饰装修工程施工合同书发包方(甲方):承包方(乙方):鉴于家居装修实际情况的需要,按照《民法典》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:固定单价,工程中发生的穿尖碰角浆缝包干在内,不另计费用。
5、工期:天,本工程自年____月____日开工,于年____月____日竣工。
(完整版)安徽小型建筑安装工程承包合同安徽小型建筑安装工程承包合同一、合同的订立二、工程概况1.工程名称:按照发包方的要求填写工程名称。
2.工程位置:详细描述工程所在的地理位置。
3.工程内容:根据合同约定,具体描述工程的具体内容,包括安装工程范围、工程量、工程进度计划等。
三、合同价款1.价款总额:甲方承包方应按照合同约定完成工程,并按照工程量和工程进度计划要求报酬。
2.支付方式:工程款项的支付方式由双方协商确定。
四、施工周期1.施工日期:约定甲方承包方的开工时间。
2.工期要求:约定工程的完工期限,并且约定了工程延误的罚款标准。
五、工程质量1.工程质量标准:根据工程的性质和要求,明确工程质量标准。
2.质量保证:约定工程质量的保证期限,并明确了质量瑕疵的处理方式。
六、工程变更和索赔1.变更事项:约定变更事项包括变更的程序、变更的先决条件、变更价格的计算方法等。
2.索赔事项:约定索赔的条件、索赔的程序和索赔的金额计算方法等。
七、技术服务1.技术支持:甲方承包方应为乙方发包方提供合理的技术支持和咨询服务。
2.技术培训:约定甲方承包方应根据需要为乙方发包方进行必要的技术培训活动。
八、保密条款1.保密责任:双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料负有保密责任,并承诺不向第三方透露或泄露。
2.违约责任:对于因违反保密责任而给对方造成损失的一方,应承担相应的法律责任。
九、合同解除1.违约责任:对于不能按时完成工程、工程质量无法达到约定标准等情况,违约方应承担相应责任。
2.解除权利:非违约方可以根据约定的条件解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
十、争议解决本合同在履行过程中发生争议时,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可以根据中华人民共和国相关法律法规的规定,选择通过诉讼方式解决。
十一、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字或盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
2024简易建筑工程承包合同书合同编号:__________合同各方:地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于:乙方为具备相关资质和能力的建筑工程承包商,愿意承担项目的建设;双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________1.5 工程质量标准:__________第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 乙方报价应包含:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等各项费用。
2.3 合同价款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方合同价的20%;(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。
第三条工程进度与工期3.1 工程预计开工日期:__________3.2 工程预计竣工日期:__________3.3 乙方应按合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
第四条乙方义务4.1 按照合同约定的内容、质量标准、工期完成工程;4.2 负责工程的安全、环保、质量管理工作;4.3 遵守国家和地方有关工程建设的规定,服从甲方、监理单位的监督管理;4.4 负责工程材料、设备的采购和保管;4.5 负责工程现场的工作人员的生活保障。
第五条甲方义务5.1 提供项目建设的相关手续和资料,保障乙方顺利施工;5.2 按合同约定支付合同价款;5.3 协调解决工程建设过程中的有关问题,保障工程的顺利进行;5.4 工程验收合格后,按约定支付质量保证金。
第六条违约责任6.1 乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金;6.2 甲方未按约定支付合同价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金;6.3 双方因不可抗力原因导致合同无法履行,可协商解除合同,互不承担违约责任。
简易建筑工程承包合同书格式甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________建筑工程1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________平方米1.4 工程性质:____________1.5 工程价款:人民币(大写):____________元整(小写):____________元第二条合同主体2.1 甲方指定代表:____________,身份证号码:____________2.2 乙方指定代表:____________,身份证号码:____________第三条工程内容3.1 乙方承担工程的全部施工任务,包括设计、采购、施工、验收等。
3.2 工程质量标准:____________3.3 工程进度:____________第四条合同价格4.1 双方确认,本工程合同价格为固定价格,即人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
4.2 乙方在合同签订后,如需调整工程内容,应提前向甲方提出书面申请,经甲方批准后,按照甲方指定的价格进行调整。
第五条付款方式5.1 双方确认,工程款按以下比例支付:(1)工程进度达到30%时,支付合同价的30%;(2)工程进度达到60%时,支付合同价的60%;(3)工程进度达到90%时,支付合同价的90%;(4)工程验收合格后,支付剩余的10%。
5.2 甲方支付工程款时,应提供等额的税务发票。
第六条工程质量及保修6.1 乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。
6.2 工程验收不合格的,乙方应负责无偿整改,直至达到验收标准。
6.3 工程验收合格后,乙方应按国家规定承担保修责任。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付合同总价款的20%作为违约金。
小型建筑工程施工合同(合集6篇)小型建筑工程施工合同第1篇房主人(甲方):_________________承建人(乙方):_________________甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋,由乙方承担施工,经双方充分协商,达成如下施工合同,希共同遵守。
第一条、建筑项目:_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设,所有内外墙要抹灰,房屋正面外墙贴大理石。
第二条、建设地点:_________________。
第三条、承建方式及施工准备1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。
2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。
雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
第四条、建房工期:_________________从_______年____月____日起至_______年____月____日止。
第五条、承建工程价格及付款方式1.工程人工价为每平方米180元人民币。
2.付款方式:_________________基础施工先付壹万,主体过半再付叁万,屋面贴瓦再付叁万,拆架后再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。
第六条、施工安全要求1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
如有此类情况出现,责任与甲方无关。
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方):承包方(乙方):为了对装饰工程顺利进行,明确双方权利义务,经双方商定达成协议如下:一、工程概况1、工程地点:2、承包范围:3、承包方式:4、工程质量等级(优良或合格):5、工程工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工,总工期天数为天。
6、合同价款:二、甲方工作1、开工前天,向乙方进行现场交底,腾空房屋,消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,经双方协商同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同),以供借鉴。
小型土建工程合同范本1甲方:乙方:甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。
以包工不包料形式施工,乙方包工项目:泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料:即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。
经双方友好协商如下:一、工程质量要求:施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。
二、乙方承包工程如下:乙方需要提供工人住宿、或工棚,施工队工人进场后一定服从甲方管理。
严格按图纸保质保量施工,甲方如有更改图纸,应提早通知乙方,需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价:进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按:贰佰伍拾元计算(¥250.00 元)。
四、甲方付款方式:乙方建筑工程进场后开工,每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
五、装修工程严格按图纸施工,批好内外墙水泥档,甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间:每层按15天的工程量计算,从8月15日开始到10月15日封顶,不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份,都具有同等法律效力,如有工程质量问题或其它问题,乙方负责解决。
注:工程施工责任:乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎,如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责,施工队、工人自己承担一切费用与一切后果,一切与甲方无关,施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方:乙方:经甲乙双方商定,甲方增项部分承包给乙方,具体内容如下:一、责任和义务:甲方除新建锅炉房及设备基础以外,新增土建项目继续承包给乙方,甲方提供水、电等保证施工期间需求,负责指导新增项目交底,进行施工前交底。
小型施工合同(15篇)小型施工合同1(小型工程本)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)工程名称:工程地点:结构类型:承包范围:承包方式:质量等级(优良或合格):合格工程承包造价(金额大写):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,就本项工程建筑有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:第1条工期1.1本合同工程于年月日开工:于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:1.3工期提前或延后的奖罚,由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日,向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名: ;承包方项目经理姓名:。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方,于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。
简易版建筑工程承包合同书范本建筑工程承包合同甲方:(委托人)法定代表人(或负责人):联系地址:电话:邮编:乙方:(承包人)法定代表人(或负责人):联系地址:电话:邮编:根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,达成以下合同,共同遵守并按照条款履行。
一、工程概述1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程开工日期:1.6 工程验收日期:1.7 工程总造价:二、合同价款2.1 合同总价款为:人民币(大写)________________元整;2.2 付款方式:甲方按照以下方式支付价款给乙方:2.2.1 工程开工后第三十个工作日内支付10%的合同价款;2.2.2 工程经过正式验收合格后支付90%的合同价款。
三、工期3.1 工期约定:从工程开工之日起,至工程验收完成之日止。
3.2 若因甲方原因导致工期延误的,甲方应承担违约责任;若因乙方原因导致工期延误的,乙方应赔偿甲方相应的损失。
四、质量标准与验收4.1 工程质量应符合相关法律法规和国家标准的要求。
4.2 工程验收应达到相关法律法规和国家标准的要求。
4.3 工程完工后,乙方应组织相关人员进行工程验收,甲方承诺全程参与,并对验收结果负责。
五、保修责任5.1 在工程竣工之日起质保期为______个月(一般不少于12个月)。
5.2 在质保期内,如发现工程存在质量问题,乙方应及时进行整改,并承担相应的费用。
5.3 在质保期满后,乙方仍应咨询和指导甲方解决相关问题,但不承担费用。
六、违约责任6.1 若任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 若双方都存在违约行为,应协商解决或通过仲裁机构解决。
七、争议解决本合同的履行和解释适用中华人民共和国的法律和法规,如双方无法协商解决的争议,可通过仲裁方式予以解决。
八、免责声明因下列不可抗力的原因,致使本合同无法履行或部分履行,双方均不承担责任:自然灾害、战争、恶劣天气等不可抗力因素。
建筑工程承揽合同书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:密云北甸子村过街牌楼
二、工程地点:密云县古北口镇北甸子村
三、承包方式:大包(即包工、包料)
四、承包范围:图纸以内的所有工程
五、工程承包造价(金额大写):壹拾肆万伍仟元整,¥14500
元
六、工期:本合同工程定于2012年9月4日开工,于2012年
11月4日竣
工,合同工期日历天数为60天。
七、工程质量验收及保修:工程具备竣工验收条件,承包方按国
家和本市
工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担
质量过保修责任。
八、工程价款及结算:工程进场3日内拨付伍万元,结构完成拨
付伍万元,
竣工拨付肆万元,扣除保修金伍仟元。
九、争议:发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者
申请施工
合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。
十、违约:发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己
的各项义
务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任:在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承
包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。
十二、合同份数:本合同两份,具有同等法律效力。
本合同订立时间:2012年9月3日(即日起生效)。
发包方:承包方:
合同风险主要包括哪几类
风险主要分为两类,一是合同本身所带来的风险;二是合同履约过程的风险。
合同本身风险即合同条款形成的风险,主要包括,合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。
合同价格风险。
合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险,该类型合同一般工程量相对明确,或有相对明确的图纸,施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。
由于报价时间短,承包商无法详细计算工程量,尤其是二类费用通常只要按经验进行报价,错报、漏报现象时有发生。
并且施工单位为了中标,不敢报高价,报价水平较低,承包商索赔机会小,亏损风险大。
该类型合同阶段简单,有利于业主控制投资,是近阶段业主采用的主要合同形式。
合同结算方式风险。
合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。
在签订合同时施工单位一定要注意结算条款,尤其是要明确结算件审核时间,有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算,有的业主要求结算实行三审或四审,或聘请外审,人为设置结算障碍,故意拖延结算时间,造成项目竣工后几年不能结算。
合同工期风险。
合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期,合同工期的制定要科学合理。
由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态,到工程后期业主为实现交工,一味压缩正常工期,不管前期受何种因素影响,都会采取强制手段,倒排工期,后门关死,往往造成施工单位进行赶工。
所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点,并说明影响工期的条件,一旦工期延长要分清责任,由责任方负责全部责任。
如合同中要明确土建与安装的交接时间,施工图纸到图时间,主要设备材料到货时间,交工验收标准等,以上因素是影响合同工期的主要因素。
工程款支付条款中的风险。
工程款的支付按时间划分大致可分为四个阶段,即预付款、工程进度款、最终付款和质量保修金。
当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题,垫资、带资施工的现象仍然十分普遍,这些都给施工企业的良性发展带来困难,同时对正常工期也受到影响,也是施工单位拖欠工资的主要原因。
许多工程合同对这部分条款不甚明确,尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密,不公平,给施工企业造成经济纠纷和经济损失。
工程变更风险。
由于工程项目的复杂性和工程项目施工的长期性,合同执行过程中经常涉及工程变更问题。
如果承包商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议,经业主工程师同意,可以变更。
但如未经工程部同意,擅自变更,即使是合理的,承包商也要对此赔偿损失,并且不顺延工期。
在变更程序上的疏忽,容易导致业主的反索赔。
合同履约风险。
合同履约风险即在合同执行过程中形成的风险,由于施工合同管理贯穿于项目管理的各个环节,因而履行施工合同必然涉及项目各项管理工作。
施工合同一旦生效,项目的各个部门都要按照各自的职权,按施工合同规定行使权利履行义务,保证施工合同的圆满实现。
合同履约风险主要包括:安全、质量、进度管理风险。
安全风险主要包括违章罚款,重大安全事故的发生,为保证安全生产而增加的安全投入等造成的项目管理成本增加。
质量风险主要包括执行规范标准,提高产品质量的投入,或重大质量事故造成的损失。
进度风险主要包括为赶工而增加的成本投入。
过程资料的确认与积累。
施工单位对现场隐蔽工程,过程施工记录等见证资料要及时填报记录表格,并及时得到监理、业主的确认。
索赔文件的上报与确认。
施工单位对于与合同约定或报价不一致的事件要及时上报索赔文件,并在规定时间内得到监理、业主的确认。
合同风险防范措施合同风险防范措施是降低合同签订和合同履约风险的重要环节,对施工单位实现项目管理目标起到事半功倍的效果,所以施工单位应加强
合同风险防范措施,合同风险管理主要涉及以下环节。
投标报价阶段风险管理。
加强投标报价的管理工作,从源头降低合同履约风险,是提高投标中标率的关键,也是合同管理的重要内容。
招标文件的评审。
购买招标文件后,由招标投标部门牵头,组织各职能部门进行招标文件评审,由各只能部门对相应管理职责提出评审意见,主要针对招标文件中工期、安全、质量、进度、资金支付、结算条件、施工环境、材料设备供应、交工验收及税收等风险因素进行评审,再由招标投标部门收集汇总评审意见,组织评审组深入研究和全面分析风险因素,正确理解招标文件,吃透业主意图和要求,制定相应投标策略,尽可能在投标书中,在作出相应投标文件实质性条款的情况下作出有利的选择。
同时招投标部门要深入了解发包人的资信、部门立项、施工许可手续、资金状况等其他重要信息。
对于相对明确的风险要通过澄清文件让业主给予澄清。
投标报价策略。
风险越大,风险附加费越高。
但是,风险附加费的增加必须要有一个增加范围,对于承包商来讲,风险附加费不宜定得过高,过高必然会提高投标价格,会降低竞争力。
因此。
施工企业一定要结合企业的管理水平,通过研究竞争对手和其他相关资料来确定具体的投标价格。
合同谈判阶段风险管理。
对投标过程要对合同条款逐条进行认真研究,反复与招标单位进行磋商再做出相应承诺,合同文本尽可能采用《建设工程合同示范文本》。
部分发包人提供的非标准示范文本合同书,往往条款不全、不具体、无针对性,缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款,要尽可能地修改完善。
如果不修改,合同一旦签订,施工单位会隐含较大风险。
对于关键合同要组成合同评审小组,对合同条款再次进行评审。
在合同谈判过程中人员配备上,施工单位合同谈判人员既要懂工程技术,又要懂法律、经营、管理等方面的知识,有必要时组成专业的合同谈判小组。
在谈判策略上,承包人应善于在合同中限制风险和转移风险,达到风险在双方中合理分配,这就要求承包商对于业主在何种情况下,可以免除责任的条款应研究透彻,做到心中有数,切忌盲目接受业主的某种免责条款,否则业主就有可以以缺乏法律和合同依据为借口,对承包人造成的损害拒绝补偿,并引用免责条款推卸法律责任,使承。