建设工程施工合同(GF-2013-0201)中英文翻译件范本(范本,仅供参考)

建设工程施工合同【随身法务提示：建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。

本合同范本由住建部、国家工商总局联合发布，请结合具体情况使用。

】住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

二、合同工期计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。

2.合同价格形式：。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

工程编号：__________________Project No.:合同编号：__________________Contract No.:建设工程施工合同Construction Contract for Construction Projects（GF-2013-0201）工程名称：Name of project:工程地点：Location of project:发包人：Client:承包人：Contractor:住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局Made byMinistry of Housing Urban-Rural DevelopmentState Administration for Industry & Commerce of the P. R.C目录Table of Contents第一部分合同协议书……………………………………………………......................…...错误!未定义书签。

Part I Contract Agreement ………………………………………......................…...错误!未定义书签。

一、工程概况 (17)I. Project Overview (17)二、合同工期 (23)II. Project Duration under Contract (18)三、质量标准 (18)III. Quality Standard (18)四、签约合同价与合同价格形式 (23)IV. Contract Price and Form of Contract Price (18)五、项目经理 ..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…错误!未定义书签。

V. Project Manager (19)六、合同文件构成...................................................................................... . (19)VI. Composition of Contract Prices (19)七、承诺 (20)VII. Undertakings (20)八、词语含义 (20)VIII. Meanings of Terms (20)九、签订时间..........…..........…..........…........................................ 2错误!未定义书签。

二、合同主体
2.1甲方（以下简称“发包方”）：____________________
2.2乙方（以下简称“承包方”）：____________________
三、合同期限
3.1合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、工程承包范围及方式
4.1承包范围：按照发包方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术资料，完成本工程的施工、安装、调试、验收等工作。
七、合同价格及调整
7.1合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
7.2合同价格调整：因国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素，导致合同价格发生变化的，双方协商调整。
八、违约责任
8.1甲方违约：甲方未按合同约定支付工程进度款的，应承担违约责任。
4.2承包方式：固定总价承包。
五、工程质量
5.1工程质量标准：符合国家及地方现行施工质量验收规范、设计文件及合同约定。
5.2工程质量保证：承包方应按合同约定承担工程质量保证责任。
六、工程进度及支付
6.1工程进度：按照合同约定的工程进度计划进行。
6.2工程支付：按月支付工程进度款，工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
甲方代表（签字）：____________________
乙方代表（签字）：____________________
签订日期：____________________
建设工程施工合同范本gf-2013-0201

建设工程施工合同中英文对照版建设工程施工合同Construction Contract for Building Projects 甲方：________（中文名称）Party A：________ (Chinese Name)乙方：________（中文名称）Party B：________ (Chinese Name)第一章项目概况1.1 项目名称：________（中文名称）Project Name：________ (Chinese Name)1.2 项目地质：________（中文地质）Project Address：________ (Chinese Address) 1.3 项目内容：________Project Scope：________1.4 项目规模：________Project Scale：________1.5 工程进度：________Project Schedule：________第二章合同签订2.1 合同签署日期：________ Contract Signing Date：________ 2.2 合同有效期：________ Contract Duration：________2.3 合同价款：________Contract Price：________2.4 付款方式：________Payment Terms：________第三章工程设计及施工图纸3.1 设计文件：________Design Documents：________3.2 施工图纸：________ Construction Drawings：________ 3.3 变更设计：________Design Changes：________第四章工程质量4.1 施工质量标准：________Construction Quality Standards：________ 4.2 质量检验与验收：________Quality Inspection and Acceptance：________ 4.3 保修期限：________Warranty Period：________第五章施工进度5.1 工期计划：________Construction Schedule：________5.2 施工延期：________Construction Delays：________5.3 里程碑节点：________Milestone Points：________第六章安全与环境保护6.1 安全管理：________Safety Management：________6.2 环境保护：________Environmental Protection：________第七章分包与进场7.1 分包合同：________Subcontracting Contracts：________7.2 分包管理：________Subcontracting Management：________7.3 进场准备：________Site Mobilization：________第八章合同变更8.1 变更范围：________Scope of Changes：________8.2 变更手续：________Change Procedures：________8.3 变更后价款及工期调整：________ Adjustment of Price and Schedule：________第九章履行保证9.1 甲方履行保证：________Party A's Performance Guarantee：________9.2 乙方履行保证：________Party B's Performance Guarantee：________第十章违约责任10.1 甲方违约责任：________Party A's Breach of Contract Liability：________ 10.2 乙方违约责任：________Party B's Breach of Contract Liability：________十第一章争议解决11.1 合同争议解决方式：________Contract Dispute Resolution Mechanism：________ 11.2 适用法律：________Applicable Laws：________11.3 仲裁地点：________Arbitration Venue：________附件：________附件一：________设计文件附件二：________施工图纸附件三：________分包合同法律名词及注释：________1.甲方：________建筑工程的委托方，负责支付合同价款和提供项目要求。

【精选】【合同协议模板】工程编号：__________________Project No.:合同编号：__________________Contract No.:建设工程施工合同Construction Contract for Construction Projects（GF-2013-0201）工程名称：Name of project:工程地点：Location of project:发包人：Client:承包人：Contractor:住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局Made byMinistry of Housing Urban-Rural DevelopmentState Administration for Industry & Commerce of the P. R.C目录Table of Contents第一部分合同协议书……………………………………………………......................…...错误!未定义书签。

Part I Contract Agreement ………………………………………......................…...错误!未定义书签。

一、工程概况 (17)I. Project Overview (17)二、合同工期 (24)II. Project Duration under Contract (18)三、质量标准 (18)III. Quality Standard (18)四、签约合同价与合同价格形式 (24)IV. Contract Price and Form of Contract Price (18)五、项目经理 ..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…错误!未定义书签。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定，为保障双方权益，明确各项责任和义务而签订的。

1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，并确保工程顺利进行。

二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方：单位名称：通讯地址：法定代表人：联系人及联系方式：乙方：单位名称：通讯地址：法定代表人：联系人及联系方式：2.2 工程名称及位置工程名称：工程位置：2.3 工程范围和内容工程范围：工程内容：2.4 工程价格和支付方式工程总造价：支付方式：第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求：工期计算方法：2.6 施工资质及人员要求施工资质：相关人员要求：2.7 施工环境及安全要求施工环境要求：安全防护要求：2.8 建材和设备采购要求建材采购要求：设备采购要求：第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式：施工班组配置：2.10 监理要求监理机构及人员要求：监理任务和职责：2.11 变更和索赔变更要求：索赔要求：第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型：保险金额：2.13 违约责任甲方违约责任：乙方违约责任：2.14 争议解决争议解决方式：争议解决程序：三、本合同涉及附件如下：1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程：根据国家有关规定，指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。

2. 施工合同：建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。

3. 工程设计：根据建设工程规划要求和技术标准，编制符合工程实际需求的工程项目。

4. 变更：发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。

建设工程施工合同Contract for Construction Project甲方（发包方）：Party A ( Employer )：________________________乙方（承包方）：Party B ( Contractor )：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：1. Project Overview1.1 Project Name：____________________1.2 Project Location：____________________1.3 Project Description：____________________1.4 Project Scope：____________________2. Contract Sum and Payment Terms2.1 The total contract sum for the construction project shall be ______ (RMB/USD/other currencies) , including taxes, duties, and all other fees as specified in the contract.2.2 Payment shall be made by Party A to Party B in accordance with the following schedule:2.2.1 A progress payment of 30% of the total contract sum shall be made upon the completion of the project milestones as specified in the contract.2.2.2 The remaining 70% of the total contract sum shall be paid upon the satisfactory completion of the construction project as certified by Party A.3. Construction Period and Completion Date3.1 The construction period for the project shall be ___ months/years from the commencement date as specified in the contract.3.2 The construction shall be completed by Party B no later than ___ months/years after the commencement date.4. Quality Assurance and Acceptance4.1 Party B shall construct the project in accordance with the design documents, specifications, and standards agreed upon by both parties.4.2 Party A shall have the right to inspect and test the construction work at any time during the construction period to ensure compliance with the agreed-upon design, specifications, and standards.4.3 Upon completion of the construction project, Party A shall conduct an acceptance inspection in accordance with the agreed-upon acceptance criteria.4.4 If the construction project meets the acceptance criteria, Party A shall issue a certificate of acceptance and make the final payment to Party B.5. Default and Dispute Resolution5.1 In the event of a breach of contract by either party, the non-breaching party shall have the right to seek legal remedies in accordance with the laws of the People's Republic of China.5.2 Any disputes arising out of or in connection with this contractshall be resolved by arbitration in accordance with the rules of the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).6. Confidentiality and Non-disclosure6.1 Both parties agree to maintain strict confidentiality regarding all confidential information exchanged between them in connection with this contract.6.2 The confidentiality obligation shall survive the termination or expiration of this contract and continue for a period of ___ years thereafter.7. Miscellaneous7.1 This contract may not be assigned by either party without the prior written consent of the other party.7.2 This contract constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all prior agreements and understandings, whether written or oral, relating to the subject matter of this contract.7.3 Any amendments or modifications to this contract must be in writing and executed by both parties.7.4 This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the People's Republic of China.IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this contract to be executed as of the date first above written by their respective authorized representatives.甲方（发包方）：Party A ( Employer )：________________________乙方（承包方）：Party B ( Contractor )：________________________Date: ____________________注：以上合同仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和法律法规进行调整。

工程编号：_________________________Project No.: __________________合同编号：_________________________Con tract No.: ________________建设工程施工合同Con structi on Con tract for Con structi on Projects(GF-2013-0201 )工程名称：Name of project:工程地点：Locati on of project:发包人:Clie nt:承包人：Con tractor:住房和城乡建设部Made byMin istry of Hous ing Urba n-Rural Developme nt国家工商行政管理总局制定.R.C State Admi nistrati on for In dustry & Commerce of thePTable of Contents第一部分合同协议书............................................. ................. 错误！未定义.书签。

Part I Con tractAgreeme nt ...................................... 错误！未定义..书签。

一、工程概况•••••••••••••••…. 1 7I . ProjectOverview ........ ............ ............ ... ........ ....................... (17)二、合同工期•••••••••••••••••••••…^^^^^29II. Project Durati on un d e rContra ct ............... ... ...... ........ .............. ... .......... .. (18)三、质量标准•••••••••••••••••••••…. . . . . . . . . 1 8III. QualityStandard ............ ... ......... .......... ............ .................. . (18)四、签约合同价与合同价格形式......... …........... … ......... …........... ….......... ….......... … 3 0IV. Con tract Price and Form of Con tractPrice ................ …............... … ............. … ............. …1 8五、项目经理•••••••••••••••••••••…错误！未定义书签。

建设工程施工合同中英文翻译件范本8篇篇1建设工程施工合同Contract of Construction Engineering一、合同当事人The Parties to the Contract1. 发包方（甲方）：- 单位名称：江苏某某建设集团有限公司- 地址：南京市某某区某某街某某号- 法定代表人：张先生- 电话：+86-12345678901- 电子邮箱：[*****************](mailto:*****************)2. 承包方（乙方）：- 单位名称：南京某某建筑有限公司- 地址：南京市某某区某某街某某号- 法定代表人：李女士- 电话：+86-10987654321- 电子邮箱：[**************](mailto:**************)二、合同标的The Subject of the Contract本合同标的为江苏某某建设集团有限公司委托南京某某建筑有限公司承建的“某某花园”住宅楼建设项目。

项目位于南京市某某区，合同总价为人民币壹亿元整（￥1,000,000,000元）。

三、工程范围和内容Scope and Content of the Works1. 土建工程：包括基础工程、主体结构、屋面工程等。

2. 装饰工程：包括内外装饰、门窗安装等。

3. 水电安装：包括给水、排水、电气照明等。

4. 其他附属设施：包括道路、绿化、景观等。

四、工期和进度Time Limit and Progress of the Works1. 开工日期：本合同自签订之日起生效，工期为36个月。

2. 进度要求：乙方需按照甲方提供的施工进度计划表执行，确保每月完成计划工程量。

3. 延期处理：如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任。

五、质量与验收Quality and Acceptance1. 质量标准：乙方必须按照国家和地方现行施工规范及标准施工，确保工程质量达到合格标准。

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【合同编号】GF-2013-0201【甲方】（以下简称“甲方”）公司名称：公司地址：法定代表人：联系：【乙方】（以下简称“乙方”）公司名称：公司地址：法定代表人：联系：鉴于甲方拟在项目名称：地点：项目编号：通过公开招标/邀请招标方式选定乙方作为工程施工总承包商，双方本着平等、自愿、公开、诚实信用的原则，经友好协商达成如下合同：第一条施工内容与范围1. 乙方应按照合同约定负责项目的工程施工及相关配套服务，确保按照项目计划、质量要求、安全规范、环境保护要求和相关法律法规的要求完成施工工作。

2. 甲方提供的项目设计文件和技术规范是乙方施工的依据和参考文件，乙方应进行认真研究，并在施工过程中做出合理的调整和安排。

如有必要，乙方应提交相关技术方案给甲方审核并确认。

3. 施工范围包括但不限于：。

第二条工程期限与进度管理1. 甲方与乙方协商确定工程开工日期和竣工日期，并按照约定的工期编制施工计划。

2. 乙方应按照施工计划进行施工，并及时向甲方汇报施工进度。

如遇不可抗力或其他特殊情况，乙方应按照约定的程序向甲方报备并提出相应的解决方案。

3. 甲方可以根据工程实际情况，要求乙方进行进度调整，并与乙方重新协商确定新的工期和施工计划。

第三条质量管理1. 乙方应组织具有相应资质和经验的工作人员进行工程施工，并严格按照相关标准和规范进行施工。

如有需要，乙方应成立质量管理小组，负责施工过程中的质量控制和问题解决。

2. 乙方应定期向甲方提交施工质量检测报告和验收资料，并配合甲方进行质量验收工作。

如发现质量问题，乙方应及时采取措施进行整改，并承担相应的责任和后果。

3. 如因乙方施工质量问题导致工程质量事故或其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任，并配合甲方进行事故调查和处理。

第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为元。

根据工程进度和质量验收情况，分批支付合同价款。

支付方式和具体支付时间以双方另行签订的《工程款支付计划》为准。

工程编号：.:合同编号：.:建设工程施工合同（）工程名称：:工程地点：:发包人：:承包人：:住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局.目录第一部分合同协议书……………………………………………………......................…...错误!未指定书签。

………………………………………......................…...错误!未指定书签。

一、工程概况...................…............…............…............…........... .…............… . ............…............…............…............…............…............…二、合同工期…............…........…............…............….....….......... ..…............….....错误!未指定书签。

. …............…........….....…............…............….....三、质量标准…............…............….....…............…............….....…............… . …............…............…............…............….....…............…四、签约合同价与合同价格形式..........…..........…..........…..........…..........…..........…错误!未指定书签。

...........…..........…..........…..........…五、项目经理..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…错误!未指定书签。

住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委（建交委）、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），现印发给你们。

在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。

本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同时废止。

附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）住房城乡建设工商总局2013年4月3日（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。