下载文档原格式
办公楼施工合同(实用)一、合同背景本合同是由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）就办公楼项目施工而订立的合同。
根据《建设工程质量法》及其他相关法律法规的规定，双方协商一致，达成合作意向。
二、合同内容1. 项目概述本项目位于某市某区，占地面积X平方米，总建筑面积X平方米，主要包括办公楼主楼和附属设施。
2. 工程内容乙方承担工程内容的施工：•办公楼主体结构施工；•电气工程施工；•暖通工程施工；•给排水工程施工；•门窗、地面、墙面等装饰装修工程施工；•等等。
3. 工期要求工期为X天，双方应按照合同约定的进度要求进行施工，确保按时完成工程。
4. 技术标准乙方应按照国家有关技术标准和规范，以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5. 施工方法乙方应采用科学合理的施工方法，并配备符合要求的施工机械、设备和工具，确保施工过程安全高效。
6. 质量控制乙方应建立和执行质量管理体系，对施工过程进行全面监控和检查，确保工程质量符合要求。
7. 工程款支付工程款支付方式为X，具体支付比例和节点按照双方协商一致的付款计划执行。
8. 违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于迟延施工、施工质量不合格等情况。
9. 保险责任乙方应购买工程一切险和施工安全保险，确保工地施工安全和施工人员的人身安全。
10. 保修期工程竣工之日起，乙方提供X年的免费质量保修期，在此期间内对出现的质量问题进行维修和保养。
11. 法律适用和争议解决本合同的解释和执行，适用的法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与变更本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何对本合同的修改、补充或变更，应经双方书面协议。
四、附则本合同正本备X份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（建设单位）：签字：________________日期：________________乙方（施工单位）：签字：________________日期：________________是办公楼施工合同的主要内容，双方应在签订合同时仔细阅读并确保理解各项条款。
村委办公楼建设工程施工合同1. 项目概述本合同为村委办公楼建设工程施工合同，由甲方（承包人）与乙方（业主）就该工程的施工事项进行约定和协商，以保证工程质量和工期的完成。
2. 工程内容本工程的主要内容包括：村委办公楼的土建施工室内装修和设备安装外部环境的美化和园林绿化3. 工程期限本工程的工期为个月，自合同签署之日起计算，工期不包括合同约定的雨季或法定假期。
4. 工程费用本工程的总造价为万元，其中包括：施工人工费用材料采购费用设备安装费用管理费用税费等其他费用甲方应按照合同约定的支付进度和付款方式向乙方支付工程费用。
5. 施工质量要求•本工程应按照相关法律法规和技术标准进行设计和施工，保证工程质量符合国家相关标准。
•施工过程中，应加强管理，保证施工安全，防止事故的发生。
•室内装修和设备安装应符合相关规范，保证安全可靠。
6. 工程变更和索赔•若因设计变更或其他原因需要对工程进行变更，乙方应书面通知甲方，并经甲方同意后进行变更。
•若因甲方原因导致工期延误或额外费用，乙方有权进行索赔，甲方应依法支付相应费用。
7. 工程验收工程竣工后，双方应共同进行工程的验收工作。
甲方有权对工程进行检查和验收，若发现质量问题，乙方应及时进行整改。
8. 合同解除9. 法律适用与争议解决本合同的解释和争议解决应依据相关法律法规，如有争议，双方应友好协商解决；若协商无果，任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为工程竣工验收之日起年。
甲方：（承包人）乙方：（业主）签字：签字：日期：日期：。
办公楼施工简易合同甲方：（公司名称）乙方：（承包商）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着互利、平等、自愿的原则，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行办公楼施工达成如下简易合同：第一条工程范围和工期1.1 工程名称：办公楼新建工程。
1.2 工程内容：本工程分为主体工程和装饰工程。
主体工程包括地基、框架结构、外墙和屋面隔热防水等基础设施工程，装饰工程包括室内装修、电气、水暖、空调、消防等相关装饰工程。
1.3 工期：工期为12个月。
第二条工程款及付款条件2.1 工程款总额为人民币（***）万元，不含增值税。
2.2 工程款的支付约定如下：（1）甲方应在乙方工程竣工验收合格之后的五个工作日内向乙方支付工程款的50%；（2）甲方应在乙方工程竣工验收合格后的一个月内向乙方支付工程款的30%；（3）甲方应在乙方工程竣工验收合格后的三个月内向乙方支付工程款的20%；第三条施工进度管理3.1 乙方应制定详细的施工计划，明确工期，加强施工现场的管理，保证按期完成工程。
3.2 甲方有权对工期进行监管，并在必要时要求乙方提供工程进度情况及工程进度计划的详细报告，乙方应积极配合。
第四条施工质量和安全管理4.1 乙方应按照行业规范及标准，严格按照工程设计和规范、合同要求的施工质量标准，确保施工质量达到合同约定要求。
4.2 乙方应加强安全生产，保障施工人员的安全和人身财产安全。
4.3 如发现施工质量问题、安全生产事故及时报告甲方，并采取应急措施，保护甲方的利益和安全。
第五条材料及设备采购5.1 在保证施工质量、进度、安全的前提下，乙方有权自行采购所需的材料、设备。
5.2 乙方采购的材料和设备应符合国家和行业安全、环保、节能、新技术要求，并能提供相应的质量保障措施。
5.3 如甲方有任何要求，乙方应尽合理努力满足，并以书面形式提供材料报价及相关手续。
第六条合同解除及违约责任6.1 双方同意自行履行合同，如发生不能履行合同的情况，由违约方承担相应的违约责任。
办公楼施工简易合同样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1办公楼施工简易合同样本甲方（施工单位）：_____________（以下简称甲方）乙方（业主）：_____________（以下简称乙方）一、工程内容和要求1、甲方按照甲方提供的办公楼施工图纸，负责对办公楼施工进行设计、建设、施工和验收，并保证施工符合国家相关法律法规及工程质量标准。
2、甲方承诺按照乙方的要求，保证施工过程中环保、安全，并严格按照工程进度表进行施工。
3、甲方须对施工现场的安全负全责，并按照国家相关安全规范进行操作，确保工程施工不会对周围环境、人员造成伤害。
二、工程价款及支付方式1、本工程总价为_______万元，具体支付方式如下：（1）乙方应在签署合同后的7个工作日内支付工程款的30%作为订金；（2）施工过程中，乙方应根据工程进度及验收情况，按照实际工程进度支付工程款的40%；（3）施工完成并验收合格后，乙方应支付尾款的30%。
2、甲方在支付上述工程款项前，应提供相应的发票或收据，并确保工程款项的合法合规。
三、工程质量保证1、甲方应保证施工质量符合相关标准，并承诺在此合同签署之后，对工程质量进行一年的质量保修。
2、若工程出现质量问题，乙方有权要求甲方对问题进行免费修复，并承担因此产生的相关费用。
四、违约责任1、若因甲方个人原因导致施工质量不达标，甲方应承担相应违约责任，并赔偿因此产生的损失。
2、若因乙方原因导致施工无法继续或延期完成，乙方应承担相应违约责任，并支付相应违约金。
五、其他约定1、双方应遵守国家相关法律法规，确保工程施工合法合规；2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________________ 乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________以上是办公楼施工简易合同样本，双方在签署合同前应充分了解合同内容，并确保各自权益不受侵犯。
办公楼施工总承包合同范本6篇篇1办公楼施工总承包合同甲方：____________（委托人全称）法定代表人：____________ 联系地址：____________ 联系电话：____________ 传真：____________ 电子邮件：____________乙方：____________（承包人全称）法定代表人：____________ 联系地址：____________ 联系电话：____________ 传真：____________ 电子邮件：____________在甲、乙双方经协商一致，就甲方拟新建办公楼施工工程项目，依法独立承包，现达成如下协议：第一章项目名称本合同工程项目名称为：________（项目名称），位于________（项目地址），项目范围包括办公楼主体建设及相关附属工程。
第二章项目性质本工程项目为按照甲方要求独立承包，乙方负责施工并对工程的合格品质、工期进度、安全文明施工和竣工验收质量负责。
第三章项目工期本工程工期为________天/月（施工开工日期至竣工验收日期），自合同签订之日计算，经双方书面变更同意后可适当延长。
第四章项目费用甲方将根据工程量及进度按照约定的支付方式及金额支付给乙方，具体支付细则详见附件一：“项目费用支付方案”。
第五章工程质量与合格验收1、乙方承诺按照国家有关标准进行施工，并保证工程质量符合国家相关规定及甲方的技术要求。
2、工程竣工后，由乙方提供专业的验收报告，经甲方验收合格后方可进行交付使用。
第六章工程变更和索赔1、如因不可抗力、工程设计变更等原因需要对工程进行变更，乙方应及时向甲方提出书面变更申请，并经双方协商一致后进行变更。
2、如果由于工程方面或乙方责任造成工程质量问题或施工进度延误等，甲方有权要求乙方进行赔偿或补偿，乙方应积极妥善处理。
第七章违约责任1、任何一方违反合同约定造成对方损失或影响项目进度的，应承担相应的违约责任。
村委会办公楼修建工程施工合同一、合同背景本合同由村民委员会与施工方签订，旨在规范村委会办公楼的修建工程施工过程，确保工程质量和工期的达成。
双方均同意并遵守本合同的条款和规定。
二、合同条款1. 总体建设目标本工程旨在修建一座符合村委会需要的现代化办公楼，满足村委会的工作需求。
施工方应按照合同要求进行施工，确保工程质量和质量达标。
2. 工程内容本工程包括办公楼的基础设施、结构、装修等方面的施工工作。
3. 工期要求施工方应按照双方约定的工期完成工程，确保工程按时交付使用。
4. 技术要求施工方应按照相关法律法规和工程设计要求进行施工，确保工程质量达标。
施工方应派遣具备相应资质和经验的专业人员进行工程施工。
5. 施工方责任施工方应按照合同约定的工程量和质量要求，按时完成工程，并保证工程的质量符合相关标准和规范。
6. 村委会责任村委会应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助，保证施工顺利进行。
7. 付款方式支付工程款项分批进行，根据工程进度完成比例确认款项支付。
具体支付方式双方另行协商一致。
8. 违约责任任何一方违反本合同条款的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失。
三、合同变更和解除1. 合同变更双方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应经双方协商一致，并签订补充合同进行修改。
2. 合同解除在下列情况下，本合同可以解除：（1）合同期间双方协商一致解除；（2）任一方出现重大违约行为；（3）经法院判决或仲裁机构裁决解除合同。
四、争议解决1. 争议解决方式双方如发生争议，首先应通过友好协商解决。
如协商不成，可以提交相关争议仲裁机构进行仲裁。
2. 法律适用和管辖本合同签订、履行过程中如发生法律纠纷，适用法律，并由合同签订地的人民法院进行管辖。
五、其他条款本合同经双方签字盖章后生效，并成为双方之间的法律文件，合同的附件与合同本身具有同等法律效力。
合同签订地：村委会办公楼修建工地村民委员会（盖章）: ____________________施工方（盖章）: ____________________日期：____________________。
办公室的施工合同一、合同概述本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）订立，详细规定了办公室的施工过程、工程量、费用、验收标准和双方的权利义务等内容。
本合同对业主和承包商均具有法律效力。
二、工程内容1.施工地点：办公室位于（详细地质）。
2.建筑面积：办公室总建筑面积为（具体数字或范围）。
3.工程工期：本次施工工期为（具体起止时间）。
三、承包商责任1.承包商将按照业主提供的设计图纸和施工要求，负责办公室的施工工作。
2.承包商应按照国家相关法律法规和施工标准，确保施工过程和施工质量符合要求。
3.承包商应组织有资质的施工队伍，并保证施工人员具有相应的技术能力。
4.承包商应按照设计图纸和施工要求，合理安排施工工序，保证工程质量和进度。
四、业主责任1.业主应提供详细的办公室设计图纸及相关要求，并就设计图纸的变更与承包商协商并签署变更协议。
2.业主应按照施工进度安排，及时提供施工所需的办公室开放和停工时间。
3.如业主需要变更施工内容或工期，应提前与承包商协商并签署变更协议。
五、工程费用及支付方式1.工程总造价为（具体金额）。
2.工程费用支付方式：以阶段性支付为基础，具体支付方式按约定执行：–首付款：合同签订后的第15个工作日内向承包商支付合同总金额的30%作为首付款。
–进度款：按工程进度，每经过一个施工阶段，业主向承包商支付已完成工作量对应的款项。
–竣工款：工程竣工经验收合格后，在20个工作日内，业主向承包商支付合同总金额的10%作为竣工款。
–退保证金：施工完毕并进行最终验收后，在30个工作日内，业主将承包商缴纳的保证金全额退还给承包商。
六、工程质量保证1.工程质量保证期自竣工验收合格之日起计算，为期1年。
2.在工程质量保证期内，如发现因承包商施工质量问题导致的办公室质量问题，业主有权要求承包商免费进行修复或改正。
3.若发现办公室质量问题，业主应在7个工作日内书面通知承包商，并要求承包商在合理期限内进行修复。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建设施工合同：标的为新建办公楼本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方名称及地址1.2 承包方名称及地址1.3 工程内容定义第二条合同金额2.1 合同总金额2.2 预付款及支付方式2.3 工程进度款及支付方式2.4 竣工验收合格后支付尾款第三条工程进度及交付3.1 工程开工日期3.2 工程竣工日期3.3 工程交付日期3.4 工程进度报告及验收第四条工程质量标准4.1 工程质量要求4.2 质量验收标准4.3 质量问题处理第五条承包方义务及责任5.1 承包方施工义务5.2 承包方质量保障责任5.3 承包方安全文明施工责任5.4 承包方保修责任第六条发包方义务及责任6.1 发包方提供施工条件义务6.2 发包方协调关系义务6.3 发包方支付款项义务6.4 发包方接收工程义务第七条合同变更及解除7.1 合同变更条件7.2 合同变更程序7.3 合同解除条件7.4 合同解除程序第八条违约责任8.1 承包方违约责任8.2 发包方违约责任8.3 违约赔偿方式第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构9.3 诉讼或仲裁管辖地点第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条合同附件11.1 工程设计文件11.2 施工图纸11.3 技术规范11.4 其他附件第十二条合同的修改和补充12.1 合同修改条件12.2 合同补充内容第十三条其他条款13.1 保密条款13.2 知识产权保护条款13.3 不可抗力条款13.4 法律适用及争议解决条款第十四条合同的签署14.1 合同签署日期14.2 合同签署地点14.3 合同签署人签字14.4 合同盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方名称及地址发包方全称为：某某股份有限公司，地址为：市区路号。
1.2 承包方名称及地址承包方全称为：建筑有限公司，地址为：市区路号。
2024版办公楼土建劳务施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为办公楼土建工程的建设单位，乙方为具有相应资质的土建劳务施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方办公楼土建劳务施工工程进行合作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________办公楼土建工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于土建施工、建筑材料供应、施工设备租赁等。
二、合同价格及支付方式2.1 双方确认，乙方向甲方提供的土建劳务施工服务总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 甲方支付乙方劳务施工费用的进度及方式如下：（1）甲方在合同签订后7个工作日内支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。
2.3 支付方式：银行转账。
三、施工期限3.1 双方确认，乙方应按照甲方要求的施工进度完成土建劳务施工工作，施工期限自合同签订之日起至__________日止。
3.2 乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。
四、施工质量及验收4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证施工质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。
4.3 工程验收合格的，甲方应在验收合格后7个工作日内支付乙方质量保证金。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×0.5%×逾期天数。
办公楼施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________办公楼工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程内容：包括但不限于办公楼的建筑、结构、给排水、电气、暖通等工程的施工及相关配套设施建设。
4. 工程规模：以设计图纸为准。
二、工程期限1. 开工日期：本合同签订后______天内（具体以甲方书面通知为准）。
2. 竣工日期：自开工日期起______日历天内完成工程施工。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，经双方协商一致后可相应顺延工期。
三、工程质量标准1. 乙方应按照国家及地方相关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对发现的质量问题及时整改。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：合同签订后______天内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题无息退还乙方。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 及时组织工程验收。
装饰装修施工合同合同编号：项目名称：项目地址：编制说明本合同是根据《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》和《深圳市家庭居室装饰管理规定》等法律的规定，结合深圳市装饰协会制定的2006年版合同及我公司实际运作情况制定。
本合同文本适用于家庭、办公室等各类室内外装饰装修工程。
装饰装修工程施工合同发包人：（以下简称甲方）姓名/名称：( 附有效证件/营业执照复印件)现住所地址：单位地址：邮政编码：联系电话：承包人：（以下简称乙方）企业名称:委托代表：合同编号：企业所在地址：银行账户：对公账户开户行：户名：帐号：个人账户开户行：户名：帐号：联系电话：传真：投诉电话：按照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律法规的规定，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包内容：本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项日以及以下内容： 详细请看工程预算清单1.4 承包方式：口包工包料： 口部分包工包料(祥细见预算清单)口包工不包料；1.5 工期：开工日期：暂定自20 年月日起计算（实际开工日期以双方确认日期为准。
）总工期为天（指工作日，如因雨天、节假日、双休日或不可抗力因素影响工期则相应顺延）。
1.6 工程质量：达到《深圳市家庭装修工程质量验收标准》。
1.7 合同预算价款（人民币大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆整，￥： （附工程预算书），实际合同价款以双方确认的结算表为准，工程量完工后按实际计算（单价不变）。
二、双方工作2.1甲方工作2.1.1如属旧房装修情况，开工前 天，为乙方入场施工提供条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。
甲方之贵重物品应随身带走。
2.1.2如属甲方委托第三方设计，由乙方负责纯施工项目的情况，甲方于开工前 天，应向乙方提供已经确认的施工图纸 套（或做法说明 份），并向乙方进行现场交底。
2.1.3开工前一天，甲方必须配合乙方监理对甲方房屋结构、墙面、楼板、隐蔽工程、水电、煤气等原开发商交房的设施进行验收。
若乙方在验房过程中发现原开发商交房给甲方的房屋在某些地方存在问题会在后期影响装饰施工质量需要及时补救处理的，甲方需要做好让开发商维护的工作或交于乙方进行改善或修补，甲乙双方协商另计费用，再次验收合格后方可施工。
2.1.4甲方办理施工所涉及的各种申请、批文等手续，为乙方接通施工所需的水、电，并承担施工中所产生的费用。
协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
提供乙方数据真实准确的原始水电线路图、房屋结构图、平面图并交付钥匙。
2.1.5 甲方驻工地代表，采用以下三种方式：①不委托他人作为驻工地代表，由甲方自行负责；②委托工程负责人1人_________（身份证号码：__________________________________）作为驻工地代表；③委托监理1人 _________（身份证号码：__________________________________）作为驻工地代表；2.1.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
甲方未办理相关审批手续，擅自要求拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）及责任，由甲方负责承担。
2.1.7煤气改造、有线宽频网络改造等非乙方工程预算表所提供服务内项目的工作须由甲方负责与有关部门配合施工。
协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
2.1.8本工程设计成果的知识产权归乙方所有，甲方有义务保护乙方的知识产权。
2.1.9 如有因施工期间产生的灰尘和噪音产生邻里纠纷的，甲方协助乙方解决，并协调与本小区物业管理处的关系。
2.1.10 及时参加中途有关工程验收及确认签证手续。
2.1.11 按时支付工程款。
2.2乙方工作2.2.1由乙方负责设计的工程项目，乙方提供平面布置图、水电改造图、天花布置图，并对施工图纸或作法说明进行现场交底。
由甲方负责设计的工程，乙方须参加甲方对施工图纸或作法说明的现场交底。
2.2.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.3 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.4 乙方办理相关入场施工手续并交纳施工入场属乙方交纳的工人出入证费用。
施工过程中，乙方温馨提示邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响。
2.2.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
2.2.6 妥善保护好施工现场建筑物、设备管线及甲方堆放在现场的家具(旧房改造项目)、陈设以及工程成品等不受损坏，如因乙方原因造成损坏，乙方照价赔偿。
2.2.7 施工中发生的所有因乙方原因引起的安全事故（含工伤），由乙方负责承担，与甲方无关。
2.2.8 参加竣工验收，编制工程结算书。
三、工期说明3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，双方根据实际情况另行协商，如果条件不具备，应按合同约定的工期执行，如果条件具备，甲方应支付相应的赶工费用。
3.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3.3 由于乙方原因致工程质量问题而返工，工期不顺延。
3.4 因甲方原因不具开工条件，甲方不按时提供材料或甲方不及时组织施工中分项验收及确认增加变更工程项目，及未按合同约定支付工程款或其他原因等，造成工期延误的，工期相应顺延。
3.5 甲方逾期支付工程款，超过十天乙方有权自行停工，甲方承担违约责任。
造成工期延误的工期相应顺延。
3.6 其他属于非乙方原因（包括不可抗力等）而影响工期的，工期相应顺延。
3.7 不可抗力原因和因素的认定标准：(1) 五级以上的地震；(2) 八级以上的台风；(3) 十年以上未发生过持续二天的高温天气或严寒天气；(4) 自然原因发生的大灾；(5) 其它不可抗力的原因。
3.8 上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。
若灾害呈间歇形式继续发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直至灾害结束。
甲方应对灾情处理提供必要条件。
3.8.1 因灾害发生的费用由双方分别承担。
3.8.2人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；3.8.3 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方承担。
3.8.4乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担；3.8.5清理、修理工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议。
1、工程质量检查及验收4.1 本工程质量验收标准的依据：(1) 施工图纸、作法说明、设计变更；(2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；(3)《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）；(4)《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》。
4.2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程（如基础阶段、水电阶段、泥水阶段、木制家私阶段、家私油漆阶段和乳胶漆及裱糊阶段等）的检查或验收手续。
当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准（如水管及电线管的凿槽暗敷恢复工作）时，乙方先进行自检，并提前48小时以书面形式通知甲方参加，验收合格后，经甲方或甲方代表在验收记录上签字确认，乙方可进行继续施工；甲方或甲方代表不参加隐蔽工程和中间工程验收或不在验收记录上签字，在通知甲方满48小时的前提下，乙方可自行验收，视为甲方已经验收合格。
在上述两种情况下，乙方有权继续施工或者中止施工，如中止施工所造成的乙方窝工等损失由甲方承担，工期顺延。
4.3 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用及工期延误责任由甲方承担；由于乙方施工工艺问题造成材料、设备的损坏，其返工费用及工期延误责任由乙方承担。
（上述返工费包括材料损失费和人工费）。
4.4 施工中甲方委托给第三方的工程完工时（甲方分项包给第三方，以下简称第三方），若质量不合格，影响乙方继续施工的，工期相应顺延；若验收合格前甲方坚持要求乙方继续施工，由此产生的不良后果乙方不承担责任。
4.5 甲方委托给第三方的工程遇交叉作业时，乙方和第三方应对各自的工程质量负责，若发生质量问题，由责任方承担。
4.6 工程竣工后，乙方应以书面形式通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起三日内组织验收，并办理验收、移交手续。
如甲方在上述时间内不组织验收或验收后既不确认又不提出书面异议的，超过三天，则视为甲方验收合格，乙方可自行离场，并解除乙方按合同所应承担的安全保护义务。
4.7 工程竣工后，甲方应在工程验收合格后才能将房屋投入使用，否则视为甲方验收合格。
五、材料设备的供应5.1 如属甲方自购材料，甲方应按双方约定材料并按时供应到现场，若甲方供应的材料不到场或不合格，乙方可及时向甲方反映，但不承担由此产生的责任。
5.2 由甲方供应的材料、设施发生了质量问题或规格差异，对工程造成的延误或损失，甲方自行承担相应的责任和费用，与乙方无关。
5.3 甲方供应的材料经乙方验收后由乙方负责保管，由于乙方保管不善或施工不当造成的损失由乙方负责更换或照价赔偿。
5.4 乙方材料进场，应及时通知甲方验收，甲方应在通知后24小时内进行验收，如甲方届时不参加验收或验收后不签字确认又不提出书面意见的，则在通知24小时后视为甲方默认验收通过。
2、工程变更6.1 甲方变更设计方案，应在该项工程施工前7天向乙方发出书面通知。
6.2 所有的设计方案变更和工程量增减，甲方必须办理签字确认手续。
否则乙方有权按原方案施工或者中止施工，乙方决定中止施工的，甲方承担乙方的窝工等损失，工期顺延。
6.3 因甲方变更设计方案，造成乙方返工费用和相应损失均由甲方承担，并相应顺延工期。
6.4 由于设计方案变更，造成乙方已购的原项目材料积压超过15%，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。
6.5 乙方根据现场实际情况提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必须经甲方或甲方代表批准，并签字确认。
未经甲方批准签字，乙方擅自变更设计方案或对原定材料更换，甲方有权不认可，发生的全部费用由乙方承担，且工期不顺延。
6.6 乙方在接到变更通知后3天内提出变更价款报告的完整资料。
甲方收到变更价款报告之日起3天内予以签字确认，或提出异议。
