下载文档原格式
2015年上半年甘肃省监理工程师：合同法律关系考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是。
A：制定工作计划B：编制与优化方案C：进行项目评价D：编制可行性研究报告E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为。
A：1年B：2年C：3年D：5年E：工程保险金3、根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是。
A：检查施工现场施工起重机械验收手续B：检查施工单位安全生产规章制度的建立健全情况C：检查施工单位整体提升脚手架验收手续D：检查施工现场各种安全防护措施是否符合要求E：工程保险金4、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是。
A：单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长B：单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C：工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D：双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点E：自我评定5、【例3·单选题】建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括。
A：施工进度控制人员的职责分工B：施工进度控制工作流程C：工程进度款支付条件及方式D：施工进度控制目标实现的风险分析E：自我评定6、实现有效进度控制的关键是。
A：组织协调B：合同管理C：风险管理D：信息管理E：自我评定7、下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。
A：流水步距B：流水间隔C：流水强度D：流水时距E：自我评定8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是。
A：通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B：完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C：因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D：异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期E：专业监理9、将分类对象按照所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级目录，并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系的分类方法是__。
甘肃省2015年监理工程师：合同法律制度考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于专业监理工程师职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金2、部分费用综合单价中未包括分项工程的。
A：措施费、管理费和规费B：措施费、利润和规费C：管理费、规费和税金D：措施费、规费和税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是。
A：审查物资供应情况分析报告B：确定物资供应分包方式C：办理物资运输手续D：确定物资供应分包合同清单E：自我评定4、某分部工程划分为2个施工过程、3个施工阶段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为天。
A：12B：13C：14D：15E：自我评定5、实施建设工程监理__。
A．有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为B．有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为C．既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为D．既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为6、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。
A：工程总费用B：投标价格C：标底E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。
A：供货商B：铁路运输部门C：监理工程师D：供货商和铁路运输部门E：专业监理8、为了防止偷工减料，应该采取监理方式。
A：巡视B：旁站C：平行检验D：见证取样E：工程保险金9、某新建化工项目，建设期为3年，共向银行贷款1300万，贷款情况为：第一年，300万元；第二年，600万元；第三年，400万元。
年利率为6％，则计算建设期利息后的本利和为万元。
2015年甘肃省监理工程师：合同法律制度试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程施工实行平行发包时，若业主委托多家监理单位实施监理，则“总监理工程师单位”在监理工作中的主要职责是。
A：协调、管理各承建单位的工作B：协调、管理各监理单位的工作C：协调业主与各参建单位的关系D：协调、管理各承建单位和监理单位的工作E：工程保险金2、系统性因素引起的质量变异，一般属于__。
A．搞清原因B．清除隐患C．界定责任D．妥善处理3、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的。
A：政策因素B：社会环境因素C：资金因素D：组织管理因素E：自我评定4、【例2．单选题】施工现场安全由建筑施工企业负责，实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：建设单位B：监理单位C：总承包单位D：施工单位E：工程保险金5、【例3·单选题】造成工程质量终检局限性的主要原因。
A：隐蔽工程多B：工序交接多C：检验项目多D：影响因素多E：工程变更单6、【例2·单选题】承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。
A：发包人B：承包人C：监理人D：发包人和承包人E：专业监理7、通过建设单位招标的进度优惠条件鼓励施工单位加快进度的进度控制方法是。
A：行政方法B：经济措施C：管理技术方法D：管理技术方法加行政方法E：自我评定8、工程建设监理的基本目的是__。
A．控制工程项目目标B．对工程项目进行规划、控制、协调C．做好信息管理、合同管理D．协助业主在计划目标内建成工程项目9、在某工程网络计划中，已知某工作总时差和自由时差分别为6天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长厂5天，说明此时工作M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。
2015年上半年甘肃省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】监理单位质量管理体系实施中，应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。
A：建设单位负责人B：总监理工程师C：认证机构D：质量监督机构E：工程变更单2、关于行使抗辩权的说法，正确的是。
A：行使抗辩权方仍然承认合同有效B：行使抗辩权是解除合同的必要条件C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D：行使抗辩权表明合同变更E：专业监理3、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。
A：可以拒绝索赔B：应承担全部责任C：先行赔偿再向业主追索D：代替分包商向工程师递交索赔报告E：专业监理4、施工承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范的规定，应向项目监理机构提交请求批准。
A：设计变更单B：技术修改单C：工程变更单D：技术核定单E：工程变更单5、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：建设投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。
A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织E：专业监理7、我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是。
A：GB／T19001B：GB／T19004C：GB／T19000D：GB／T19011E：工程变更单8、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。
A．审批项目监理实施细则B．主持监理工作会议C．调换不称职的监理人员D．审核签署工程款支付证书9、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是。
2015年上半年甘肃省注册监理工程师合同管理：进度管理模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求2、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务3、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标4、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好5、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目6、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法7、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告8、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D．伙伴单位9、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点10、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
2015年甘肃省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、根据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日"为。
A：发布招标公告之日 B:承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理 2、某材料采购合同中，双方约定的采购量为500吨,合理磅差为0．3％。
如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中错误的有。
A：计量498吨，则应补交2吨B:计量498．7吨,则应补交1．3吨 C：计量499．2吨，则不再补交 D:计量501．7吨，则退还1．7吨 E:专业监理 3、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号)的规定，依据“（原价+运杂费）×[1+运输损耗率(％)]x［1+采购保管费率（％）］"可以计算出. A：材料费 B：材料单价 C：材料基价 D：工程设备单价 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 4、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于. A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差 B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差 C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差 D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差 E：自我评定 5、【例2·单选题】安装图设计时间目标属于阶段的时间目标。
A：初步设计 B:技术设计 C：施工图设计 D：设计准备 E：自我评定 6、发包人在收到承包人竣工验收申请报告天后未进行验收,视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A：7B：14 C：28 D：56 E：专业监理 7、某承包商承接某办公楼的施工任务，为了如期完工，承包商编制了周密的施工进度计划。
甘肃省2015年上半年监理工程师合同管理：除外责任模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是__。
A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性D．建设程序规定了监理工作的程序2、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告．评估报告内容不包括．A：设计工作概况B：存在的问题及建议C：技术参数是否先进合理D：有关部门审查意见的落实情况E：工程变更单3、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由承担。
A：施工承包人B：建设单位C：供货方D：采购方E：专业监理4、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定5、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。
A：措施费B：直接工程费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在下图所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。
A：4B：3C：2D：1E：自我评定7、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以__。
A．立即发出解除合同通知B．立即停工并发出通知要求支付预付款C．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工8、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。
甘肃省2015年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元/m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元/m3，则该工程9月份的进度偏差为__万元。
A．-36B．36C．40D．412、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理3、【例4·单选题】某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位B：建设单位C：分公司D：施工企业E：专业监理4、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为。
A：不可抗力发生日B：发出通知日C：通知到达对方日D：对方同意日E：专业监理5、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是__。
A．方圆标志B．PRC 标志C．长城标志D．3C 标志6、保证方式没有约定或约定不明确的，按__承担担保责任。
A．合同B．连带保证C．法律D．一般保证7、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为__。
A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务9、【例2·单选题】承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，。
2015年上半年甘肃省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。
A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织E：专业监理2、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是。
A：表明从发出该通知时间开始工作B：与“开工通知”的说法相同C：表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D：该通知是由发包人发出的E：专业监理3、在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的。
A：最迟完成时间与其时间间隔之差B：最迟完成时间与其持续时间之差C：最早开始时间与其持续时间之和D：最早开始时间与其时间间隔之和E：自我评定4、下列选项属于指定代理关系终止条件的是。
A：代理期间届满B：作为代理人的法人终止C：代理事项完成D：被代理人死亡E：专业监理5、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则。
A：项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B：项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C：项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D：项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效E：专业监理6、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。
各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为天。
2015年上半年甘肃省监理工程师合同管理：合同解除试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。
一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
本大题共30小题，每小题2分，60分。
)1、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由__。
A．保管员负责赔偿损失B．发包人承担损失责任C．承包人负责赔偿损失D．发包人与承包人共同承担损失责任2、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是。
A：平行施工B：循环施工C：依次施工D：流水施工E：自我评定3、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。
A：工期、成本、利润B：工期和成本、不能索赔利润C：工期、不能索赔成本和利润D：成本、不能索赔工期和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、施工时对基础工程量增加的费用，应计入。
A：涨价预备费B：基本预备费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为。
A：全都归银行所有B：返还施工企业550万元C：返还施工企业600万元D：返还施工企业750万元E：专业监理6、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，属于监控主体。
A：设计单位B：施工单位C：工程监理单位D：勘察单位E：工程变更单7、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。
2015年上半年甘肃省监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。
A：因承包商的严重违约行为，业主解除合同B：竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C：对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D：承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复E：专业监理2、工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，属于工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金3、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。
A：固定总价B：可调总价C：可调单价D：固定单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量波动状况及原因时，可通过绘制进行观察判断。
A：直方图B：排列图C：管理图D：相关图E：工程变更单5、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A．专业条款B．补充协议C．双方协商D．仲裁6、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法7、实现建设项目投资控制最有效的手段是。
A：实行经济承包责任制B：进行招标和投标C：经济核算D：技术与经济相结合E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是__。
A．不收受被监理单位的任何礼金B．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任C．不泄露与监理工程有关的需要保密的事项D．坚持独立自主地开展工作9、在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的。
A：最迟完成时间与其时间间隔之差B：最迟完成时间与其持续时间之差C：最早开始时间与其持续时间之和D：最早开始时间与其时间间隔之和E：自我评定10、招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A：未中标的投标人不退还B：中标的投标人在中标的同时退还C：在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D：投标人在投标有效期内撤销投标书后退还E：专业监理11、投标人对没有工程量，只填单价的项目(土方工程中的挖淤泥、岩石等)采用不平衡报价时，应遵循的原则是。
A：单价降低B：不能确定单价C：单价提高D：单价不变E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是。
A：流程图法B：初始清单法C：经验数据法D：风险调查法E：工程保险金13、在如图4-7所示的S曲线中。
A：X表示拖延的时间．Y表示拖欠的任务量B：X表示超前的时间，Y表示拖欠的任务量C：X表示拖延的时间，Y表示超额完成的任务量D：X表示超前的时间，Y表示超额完成的任务量E：自我评定14、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是。
A：双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B：工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C：工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D：双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定E：专业监理15、”由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应__。
A．由债权人承担违约责任B．由债权人追究第三人的违约责任C．由债务人向债权人承担违约责任D．由债务人追究第三人的违约责任16、在建设工程三大目标控制中，__对进度控制的作用最为突出。
A．合同管理B．组织协调C．全方位控制措施D．全过程控制措施17、反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为__。
A．流动信息B．固定信息C．项目外部信息D．管理型信息18、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款19、在进行初步设计阶段，需要确定。
A：投资估算B：概算造价C：预算造价D：合同价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、某进口设备，装运港船上交货价为400万美元，国际运费为30万美元，海上运输保险费率为3‰，银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则该进口设备的海运保险费为万元人民币。
A：7．55B：8．16C：8．77D：8．80E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入。
A：措施费B：规费C：直接工程费D：企业管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、关于评标委员会组成的说法，正确的是。
A：招标人代表2人，专家6人B：招标人代表2人，专家5人C：招标人代表2人，专家4人D：招标人代表2人，专家3人E：专业监理23、FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是。
A：由承包商负责协调管理B：指定分包商的违约责任由承包商承担C：业主必须保护承包商合法利益不受侵害D：承包商应向指定分包商收取协调管理费E：专业监理24、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。
A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求E：专业监理25、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。
A：工程竣工验收报告经发包人认可后28天B：提交工程竣工验收报告后28天C：移交工程后14天D：通过工程竣工验收后14天E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。
A：协助建设单位确定工期总目标B：编制工程项目建设总进度计划C：编制设计阶段简单的工作计划D：施工现场条件调查和分析E：编制施工总进度计划2、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有。
A：第4天至第5天的实际进度为匀速进展B：第3天至第6天的计划进度为匀速进展C：实施过程中实际停工累计0．5天D：第4天实际工作量与计划工作量相同E：第8天结束时该工作已按计划完成3、监理实施细则的审核内容中，下列属于编制依据、内容的审核有。
A：监理实施细则的编制是否符合监理规划的要求B：是否符合专业工程相关的标准C：是否符合设计文件的内容D：监理工作流程是否完整、详实E：是否与施工组织设计、(专项)施工方案使用的规范、标准、技术要求相一致4、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下规定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有__。
A．装修工程1年B．安装工程2年C．屋面防水工程10年D．主体结构工程30年E．其他有防水要求的工程5年5、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。
A：汇率浮动和通货膨胀B：临时工程施工干扰C：节假日交通、市容整顿的限制D：临时停水、停电、断路E：相关法律及其制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等6、在质量管理体系的认证中，认证机构对申请单位的质量管理体系审核是质量管理体系认证的关键环节，其基本的工作程序是__。
A．文件审核B．现场审核C．机构设置D．批准申请报告E．提出审核报告7、监理工程师应当遵守的职业道德有__。
A．未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作B．坚持独立，自主地开展监理工作C．不收受被监理单位的任何礼金D．维护国家荣誉和利益E．认真履行监理合同规定的义务和职责8、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。
A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整E：比横道图直观明了9、根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有。
A：投标文件未按要求予以密封B：投标函未加盖企业法定代表人印章C：投标人未提供投标保函或投标保证金D：投标文件对招标文件的响应存在细微偏差E：联合体投标未附联合体共同投标协议书10、参与工程建设各方共同使用的监理表格有。
A：工程暂停令B：工程变更单C：工程款支付证书D：工作联系单E：索赔意向通知书11、建设工程合同管理的基本方法包括。
A：严格执行建设工程合同管理法律法规B：普及相关法律知识，培训合同管理人员C：设立合同管理机构，配备合同管理人员D：建立合同管理目标制度E：推行合同专用文本制度12、下列与建设工程监理有关的施工文件，由建设单位永久保存的是。
A：分项工程质量验收记录B：幕墙工程验收记录C：分部(子分部)工程质量验收记录D：检验批质量验收记录E：基础、主体工程验收记录13、工程质量的特点有。
A：影响因素多B：质量隐蔽性C：质量波动大D：检测次数多E：评价方法的特殊性14、关于EPC模式计价和付款方式的说法，正确的有__。
A．采用单价合同，且在任何情况下不允许调整单价B．采用总价合同，且接近于固定总价合同C．采用总价合同，但允许因物价因素而调价D．工程的期中付款先由工程师审查工程量和承包商的结算报告E．工程的期中付款由业主直接按合同规定的数额或比例支付15、我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段不包括__。
A．经济手段B．技术手段C．行政手段D．金融手段E．法律手段16、工程材料检验制度中，材料进场必须有。
A：出厂合格证B：生产许可证C：质量保证书D：使用说明书E：研究化验单17、【例5·多选题】我国颁布《建设工程勘察合同示范文本》和《建设工程设计合同示范文本》的目的是为了保证勘察、设计合同。
A：内容完备B：责任明确C：风险责任分担合理D：经济合理E：技术可行18、工程质量监督机构的主要任务是。
A：根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目的质量监督B：制定质量监督工作方案C：监督隐蔽工程记录D：检查施工现场工程建设各方主体的质量行为E：检查建设工程实体质量19、项目环境影响评价的原则包括__。
A．符合环境保护法律法规B．环境效益与经济效益要统一C．坚持“四同时”原则D．力求环境效益与经济效益相统一E．注重资源综合利用20、损失控制计划系统中的灾难计划，应至少包含等内容。
