下载文档原格式
2009年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．监理公司具有法人资格的时间为（）A．注册资金到位B．公司成立C．工商行政管理机关核准登记D．建设行政主管部门颁发资质证书【答案】C【解析】法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
监理公司是以盈利为目的的企业法人，其经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
2．项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）代理。
A．委托B．法定C．指定D．转移【答案】A【解析】以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
其含义分别为：①委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理；②法定代理，指根据法律的直接规定而产生的代理；③指定代理，是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。
3．施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。
A．留置B．保证C．定金D．质押【答案】B【解析】施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。
而履约保证的形式有履约担保金（又称履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。
故履约保函属于保证担保。
4．施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时，尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。
A．全部消灭B．还有100万元C．还有150万元D．还有180万元【答案】D【解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。
09年监理工程师《建设工程合同管理》命题精髓（87）
各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢命题点12 工程师对工程索赔的影响
1.工程师受发包人委托进行工程项目管理
如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，发包人必须承担合同规定的相应赔偿责任。
承包人索赔有相当一部分原因是由工程师引起的。
2.工程师有处理索赔问题的权力
在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。
对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。
可指令承包人做出进一步解释，或进一步补充资料，
提出审查意见。
在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面做出处理决定。
对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。
3.仲裁和诉讼过程中作为见证人
如果合同一方或双方对工程师的处理不满意，都可以按合同规定提交仲裁，也可以按法律程序提出诉讼。
在仲裁或诉讼过程中，工程师作为工程全过程的参与者和管理者，可以作为见证人提供证据。
命题点13 工程师的索赔管理任务
预测和分析导致索赔的原因和可能性；
通过有效的合同管理减少索赔事件发生；
公平合理地处理和解决索赔。
各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢。
09年监理工程师《建设工程合同管理》命题精髓（3）各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢命题点9 代理关系的概念及特征代理是代理入在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
其特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；（4）被代理人对代理行为承担民事责任。
命题点10 委托代理、法定代理和指定代理1．委托代理委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，如委托合同关系、合伙合同关系、工作隶属关系等，但只有在被代理人对代理人进行授权后，这种委托代理关系才真正建立。
在委托代理中，被代理人所作㈩的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。
被代理人有权随时撤销其授权委托。
代理人也有权随时辞去所受委托。
但代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应负赔偿责任。
2．法定代理法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。
法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而没立的代理方式。
3．指定代理指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。
指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用。
在指定代理中，被指定的人称为指定代理人，依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人。
命题点11 无权代理的概念和情形无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。
无权代理包括以下几种情况：（1）没有代理权而为代理行为；（2）超越代理权限为代理行为；（3）代理权终止为代理行为。
对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使%26ldquo;追认权%26rdquo;或%26ldquo;拒绝权%26rdquo;。
09年公路监理工程师考试合同管理全真试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1、合同法律关系的客体是（）。
A．承包商B．监理工程师C．标的D．合同条款2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为（）。
A．法定代理B．委托代理C．指定代理D．表见代理3、无效合同或者被撒销的合同（）没有法律约束力。
A．被确认时B．自始C．当事人一方提出时D．双方发生争议时4、担保合同属于（）。
A．从合同B．主合同C．无偿合同D．委托合同5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起（）内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A．60天B．6个月C．一年D．两年6、当事人对合同变更的内容约定不明确的（）。
A．推定为未变更B．推定为变更C．由监理推定D．请求仲裁7、根据招投标法的规定，投标人少于（）的，招标人应当依照招投标法重新招标。
A．2个B．5个C．10个D．3个8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是（）。
A．总价合同B．成本加酬金的合同C．单价合同D．设计施工总承包9、fidic合同条件中工期应该从（）起算。
A．合同签订之日B．协议书中注明的开工日期C．承包商接到监理工程师开工通知书的日期D．第一次工地会议开会当天10、依据fidic施工合同条件，监理工程师可在（）进行质量检验。
A．只能在施工现场B．只能在预制厂或料场C．只能是a或b两种情况之一D．可在a或b合同规定的其它地点二、多项选择题（每题1分，共计40分）1、fidic条款中，监理工程师有权（）。
A．撤换不称职的监理工程师代表B．批准承包人转让合同的要求C．批准承包人的分包要求D．撤换不称职的承包人职员E．终止业主与承包人的合同关系F．解释合同文件2、fidic条款中，下列施工索赔中有合同依据的有（）。
A．未按规定向承包人付款B．延误提供图纸C．未及时合理按合同提供场地D．负责提供的书面数据不准确E．提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害F．分包人违约3、法律关系的三个要素是（）。
09年监理工程师《建设工程合同管理》命题精髓（83）各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢第九章建设工程施工索赔命题规律解读本章的命题规律主要体现在：1.针对本章而言，命题点主要集中在可以合理补偿承包人索赔的条款和工程师对索赔的审查内容中。
2，针对承包人索赔的内容，主要是考核索赔程序中的一些时间性的概念。
3.工期顺延要求的审查和工期索赔的计算也是一个命题点。
4.在考核有关费用索赔的内容中，经常会在人工费和设备费的索赔中出题。
命题点解读命题点1 建设工程施工索赔的概念及特征1.概念索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给与赔偿或补偿要求的行为。
2.特征（1）索赔是双向的；（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为。
命题点2 建设工程施工索赔按索赔的合同依据分类包括合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。
合同中明示的索赔是指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据。
承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。
这些在合同文件中有文字规定的合同条款，称为明示条款。
合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。
命题点3 建设工程施工索赔按索赔目的分类工期索赔：由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。
工期索赔形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。
一旦获得批准合同工期顺延后，承包人不仅免除了承担拖期违约赔偿费的严重风险，而月。
可能提前工期得到奖励，最终仍反映在经济收益上。
历年考题分析 1.合同的成⽴必须经过( )。
A.要约邀请 B.要约 C. D.鉴证 E.公证 [答案]BC [解题要点]订⽴合同⼀定要经过“要约”和“”两个阶段，但不⼀定要经过要约邀请。
2.《合同法》规定，撤回的条件是，撤回的通知应当在( )到达要约⼈。
A.要约到达受要约⼈之前 B.受要约⼈发出通知前 C.通知到达要约⼈之前 D.受要约⼈发出通知后 [答案]c [解题要点]见教材。
撤回的两个条件是： ①通知到达要约⼈之前; ②与通知同时到达要约⼈。
3.订⽴合同过程中，( )是要约。
A.招标公告 B.投标书 C.寄送的价⽬表 D.招标说明书 [答案]B [解题要点]A、c、D及商业⼴告属于要约邀请，此处单选、多选都能出题，⼀定要记清楚。
要约⼀般明⽰希望与他⼈订⽴合同，⽽要约邀请则是希望他⼈向⾃⼰发出要约。
4.法律法规、当事⼈对合同的形式、程序没有特殊要求，则( )时，合同成⽴。
A.要约⽣效 B.⽣效 C.双⽅当事⼈签字或者盖章 D.附⽣效期限的合同期限届⾄ [答案]B [解题要点]⼀般依法成⽴的合同，⾃成⽴时⽣效，⽽成⽴就是有，所以B正确。
c仅适⽤于书⾯合同，D附⽣效条件的合同，⾃条件成就时⽣效。
5.依据《合同法》的规定，执⾏政府定价或政府指导价的合同，合同当事⼈⼀⽅逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。
A.按原价格执⾏ B.按新价格执⾏ C.按原价和新价的平均价执⾏ D.按市场价执⾏ [答案]B [解题要点]有违约惩罚的意思在⾥⾯。
6.《合同法》中规定的合同履⾏抗辩权，是指合同履⾏过程中当事⼈任何⼀⽅因对⽅的违约⽽( )的⾏为。
A.解除合同 B.变更合同 C.转让合同 D.中⽌履⾏合同义务 [答案]D [解题要点]考概念，如果题意换成具体事例，也应该会选择。
7.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约⽅给予补偿，⼜具有对违约⽅实⾏制裁双重性质的是( )。
A.罚⾦ B.赔偿⾦ C.利息 D.违约⾦ [答案]D [解题要点]承担违约责任是以补偿性为原则，也具有惩罚性，不能只取其⼀，所以正确答案只有D。
09年监理工程师《建设工程合同管理》命题精髓（1）各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢第一章建设工程合同管理法律知识命题规律解读本章的命题规律主要体现在：1．以建设工程中涉及的具体合同来确定合同法律关系的主体、客体和内容。
2．常常会考核法人应该只备的基本条件，一般是以多项选择题的形式来考核。
3．在考核有关代理关系的内容时一般是以是非判断的题型出现。
4．以建设工程中涉及到的有关代理事项来判断是否屑于无权代理的情形。
5．三种代理关系的区别也是经常会考核的内容。
6．对五种担保方式概念的考核。
7．不能作为保证人、不得作为抵押物的内容是一个高频考点。
8．施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款保证的具体内容一定会作为命题点；9．有关建筑工程一切险的内容，主要是考核其责任范围、除外责任、赔偿限额和保险期限的内容。
10．合同公证和合同鉴证的相同点和不同点是近年来常考的命题点。
命题点解读命题点1 建设工程合同管理的任务发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革；提高工程建设的管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。
命题点2 建设工程合同管理的方法严格执行建设工程合同管理的方法；普及相关法律知识，培训合同管理人才；设立合同管理机构，配备合同管理人员；建立合同管理目标制度；推选合同示范文本制度。
命题点3 合同法律关系的概念合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系．命题点4 合同法律关系的要素包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容。
各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢。
09年监理工程师《建设工程合同管理》命题精髓（4）各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢命题点12 代理关系终止的原因1．委托代理关系的终止原因：（1）代理期间届满或者代理事项完成；（2）被代理人取消委托或代理人辞去委托；（3）代理入死亡或代理人丧失民事行为能力；（4）作为被代理人或者代理人的法人终止。
2．指定代理或法定代理关系的终止原因：（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人或代理人死亡；（3）指定代理的人民法院或指定单位撤销指定；（4）监护关系消灭。
命题点13 担保的概念，原则1．概念担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。
担保通常由当事人双方订立担保合同。
担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。
但担保合同另有约定的按照约定。
2．原则应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
命题点14 《担保法》规定的担保方式之一%26mdash;%26mdash;保证1．概念保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
2．参加人保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
3．方式一般保证和连带责任保证。
4．保证人具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。
不能作为保证人的组织：（1）企业法人的分支机构、职能部门。
企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
（2）国家机关。
经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。
（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
5．保证合同的内容（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。
6．保证责任保证合同生效后，保匪人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。
1．可以是第三人作出担保的方式有( )。
A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金2．《合同法》规定的无效合同条件包括( )。
A．一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．在订立合同时显失公平D．恶意串通损害第三人利益E．违反行政法规的强制性规定3．《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。
A．当事人B．标的C．数量D．违约责任E．解决合同争议的方法4．招标人具备自行招标的能力表现为( )。
A．必须是法人组织B．有编制招标文件的能力C．有审查投标人资质的能力D．招标人的资格经主管部门批准E．有组织评标定标的能力5．公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。
A．办理招标备案B．编制招标有关文件C．发布招标公告D．发售招标文件E．组织现场考察6．下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。
A．工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C．工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D．发包人可不承认工程师未能按时参加承包入单独进行的试车记录E．由于监理工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求7．对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( )。
A．监理中标函B．监理招标文件C．工程量清单D．监理合同专用条件E．合同履行中双方达成的书面协议8．FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。
A．由业主选定并管理B．与承包商签订合同C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D．承担不属于承包商应完成工作的施工E．由承包商负责协调管理9．FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给子工期、费用补偿的情况包括( )。
A．延误移交施工现场B．不可预见的外界条件C．异常不利气候导致的停工D．业主提前占用工程E．不可抗力事件造成的损失10．法人应当具备的条件包括( )等。
1 •可以是第三人作出担保的方式有（）。
A .保证B.抵押C .质押D .留置E.定金2 .《合同法》规定的无效合同条件包括（）。
A .—方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B .损害社会公共利益C .在订立合同时显失公平D .恶意串通损害第三人利益E.违反行政法规的强制性规定3.《合同法》规定合同应具备的条款中，（）属于合同法律关系三个构成要素中内容”的范畴。
A•当事人B.标的C .数量D .违约责任E .解决合同争议的方法4•招标人具备自行招标的能力表现为（）oA .必须是法人组织B .有编制招标文件的能力C .有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力5.公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）。
A .办理招标备案B.编制招标有关文件C .发布招标公告D .发售招标文件E .组织现场考察6.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（）。
A .工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B .工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C .工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D .发包人可不承认工程师未能按时参加承包入单独进行的试车记录E.由于监理工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求7.对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）。
A .监理中标函B .监理招标文件C .工程量清单D .监理合同专用条件E .合同履行中双方达成的书面协议8. FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）o A .由业主选定并管理B.与承包商签订合同C .其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D.承担不属于承包商应完成工作的施工E .由承包商负责协调管理9. FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给子工期、费用补偿的情况包括（）。
A .延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.异常不利气候导致的停工D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失10.法人应当具备的条件包括（）等。
执业资格考试精品系列（2009年版）导与核心题解第二科目：工程合同第第一一部部分分：：考考试试大大纲纲与与历历年年试试卷卷解解析析第第二二部部分分：：基基础础知知识识复复习习指指导导与与重重点点解解析析第第三三部部分分：：各各所所院院校校培培训训用用全全真真模模拟拟题题库库及及题题解解涵涵盖盖全全方方位位并并力力求求突突出出重重点点吃吃透透大大纲纲并并力力求求压压题题准准确确专专家家心心血血结结晶晶助助各各位位考考友友一一臂臂之之力力第一篇考试大纲《合同管理》一、考试要求本科目要求考生了解、熟悉、掌握公路工程施工监理中合同管理的基本概念、法律基础知识、《公路工程国内招标文件范本》（2003版）的主要内容以及有关工作程序和要求，能够依据合同处理施工监理工作中的实际问题。
二、考试内容（一）法律基础知识熟悉：合同与法律的关系，代理的基本概念与基本特征，合同代理的基本形式与要求。
掌握：合同法律关系的构成要素，主体、客体、内容。
（二）合同法了解：合同的概念及类别，格式条款，抗辩权，保全措施，合同终止，合同解释，建设工程合同的要求。
熟悉：合同成立与合同效力，合同的主要条款，无效合同和可撤销合同，效力待定合同。
缔约过失责任，合同的鉴证与公证，不可抗力及免责，建设工程合同和委托合同的有关规定。
掌握：《合同法》的基本原则，合同的订立、履行、变更与解除，违约责任，合同纠纷的处理方式。
（三）招标投标管理了解：招标投标制度的特点、作用、原则，招标投标的程序，资格审查的方式、程序、评审方法，招标文件的组成及基本内容，评标委员会的组建，评标办法，授标条件。
熟悉：公路工程施工招标的法定招标方式，招标人必须具备的条件，招标前期准备工作，招标代理的有关规定，评标委员会的责任，评标定标的原则，中标与合同生效。
（四）《公路工程国内招标文件范本》（2003版）了解：《公路工程国内招标文件范本》（2003版）的构成及基本内容，施工合同担保的形式及要求，对工程保险的有关规定和要求，风险责任的划分。
熟悉：重要名词术语，质量监理、进度监理、计量支付的有关规定，招标与合同实施的进程和典型事件。
掌握：监理工程师职责与权限，各种证书颁发程序及要求，合同文件的组成及优先次序。
（五）合同管理的工作程序及方法了解：公路工程施工合同管理的依据，工程分包的种类及特点，工程保险的性质及要求，违约及其处理，工程延期、工程费用索赔的概念及主要类型。
熟悉：分包的审批，保险的检查与落实，工程变更的基本要求与范围，计日工的使用。
掌握：工程变更受理、审批程序，对变更工程的估价，工程延期、费用索赔的受理条件、审批程序，索赔的评估，争端处理与仲裁程序，分包工程的管理。
（六）公路工程施工监理合同了解：委托合同的概念及特征。
熟悉：《公路工程施工监理合同范本》的结构及合同生效、终止与变更。
掌握：业主与监理单位的权利与义务，监理服务的费用与支付。
三、考试方式、规定用时闭卷笔试，150分钟。
四、题型结构及分值1、单选题：20题/20分2、多选题：20题/40分3、判断题：10题/10分4、综合分析题：2题/30分五、主要参考书目1、《中华人民共和国合同法》；2、《中华人民共和国招投标法》；3、《公路工程国内招标文件范本》（2003年版），人民交通出版社；4、《公路工程施工监理合同范本》（交公路发[1997]567号）；5、《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）；6、雷俊卿《合同管理》，人民交通出版社，1999。
考试样题及答案一、单项选择题1．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。
A．经催告后，可解除合同B．可解除合同C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同2．监理工程师有权处理的索赔是承包商（）。
A．依据合同条款提出的索赔B．依据其它法律文书提出的索赔C．提出的道义索赔D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔3．某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。
A．60 B．30 C．90 D．120二、多项选择题：1．下列各项中属于要约邀请的有（）。
A．招标公告B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告C．招标说明书D．寄送的价目表2．债权撤销权在（）情况下消灭。
A．自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使B．自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使C．自债务人的行为发生之日起1年内没有行使D．自债务人的行为发生之日起5年内没有行使3．属于非法分包工程的情况包括（）。
A、将承包的全部工程分包给其他单位实施B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C．将工程的主要部分交给其他单位实施D．承接分包工程后进行再分包4．对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。
A．工程量清单中所含有的同类工作内容B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异C．工程量清单中没有该项工作内容D．承包商因质量不合格的返工工作内容E．工作内容不变，实际工程量比工程量清单中的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。
三、判断题1．监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。
（×）2工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。
（√）3．公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。
（×）四、综合分析1．某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。
因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。
而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？（2）承包商应吸取什么经验教训？[参考答案]：根据案例所述情况，承包商可能会依据12.2款不可预见的外界障碍或自然条件向业主方提出费用补偿的要求。
监理工程师不能同意承包商的要求。
因为依据11.1款，12.1款的规定，应认为承包商通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。
同时，案例中所述情况是一个有经验的承包商能合理预计到的。
承包商在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真作好现场考察环节的工作，充分了解施工中可能存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失发生。
2003年公路水运工程监理工程师执业资格考试（试点）公路合同管理试卷一、单选题（下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，选错或不选不得分，每题1分，共10分）1、处理合同纠纷的原则是（）。
A、协商为主、调解优先原则B、维护业主利益的原则C、严格监理的原则2、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。
担保方式有（）。
A、定金B、银行保函C、第三人保证D、抵押3、在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。
A、特殊风险，包括战争、革命等B、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失C、经济方面的风险D、单价的报价风险4、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。
A、直接委托B、公开招标C、邀请招标D、议标5、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。
A、不具有法律效力B、被代理人的追认权C、被代理人不履行委托代理协议D、被代理人的拒绝权6、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司B、部分风险转移给保险公司C、全部风险仍由业主承担D、全部风险转移给承包人7、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。
A、5%B、10%C、15%D、20%8、在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书9、竣工验收的费用由（）承担。
A、承包人B、监理C、业主D、上级主管部门10、没有经过公证的合同一般认为（）。
A、是无效合同B、是可撤销合同C、是效力待定合同D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同二、多选题（在下列各题的备选答案中，有两个及以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；若选项中有错误选项该题不得分，选项正确但不完全的每个选项给0.5分，完全正确得满分；每题2分，共40分）1、监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。
A、中标意向书B、经监理工程师认可的施工进度计划C、监理工程师发布各种书面指令D、招标时的标前会议记录E、各类财务凭证2、招标文件中的工程量清单是（）A、合同结算时的支付依据B、就是承包人实际完成的工程量C、估算的或设计单位预计的工程数量D、最终计量时的工程量的净值E、投标人投标时的共同基础3、监理工程师有权签发（）。
A、工程移交证书B、缺陷责任终止证书C、最终支付证书D、最终报表E、结清单4、下列（）不属于合同条件的组成部分。
A、通用条件B、合同文件C、专用条件D、法律法规5、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。
A、工程概况B、项目资金来源C、投标须知D、评标办法E、招标范围6、采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。
A、发布招标广告B、发出投标邀请函C、进行资格预审D、组织现场考察E、召开标前答疑会7、某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。
A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任8、下列（）是对的。
