建设工程施工三方协议书甲方直接分包样本
- 格式:doc
- 大小:18.24 KB
- 文档页数:8
三方承包建设工程合作协议书(通用5篇)三方承包建设工程合作篇1甲方:身份证号码:(以下简称甲方)乙方:身份证号码:(以下简称乙方)丙方:身份证号码:(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:第一章项目概况及合作条件1.1本工程项目总建筑面积为平方米,中标造价约万元人民币。
1.2经过三方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本工程项目计划投资万元。
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下:1.3.1甲方投资万元,占%;1.3.2乙方投资万元,占%;1.3.3丙方投资万元,占%;1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。
1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户上,并且专款专用。
各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。
第二章工程管理责任及分工2.1该项目工程管理责任及分工如下2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管(其中造价方面由主管,水电安装方面由主管,质量安全方面由主管);2.1.3该项目的会计日常工作由甲方负责管理,出纳日常工作由丙方负责管理。
2.1.4施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐,辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。
建设工程施工三方协议书范本7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(第三方合作方):____________________鉴于甲、乙、丙三方经友好协商,就____________(项目名称)的建设工程施工事宜达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在工程建设施工过程中的权利与义务,确保工程顺利进行,保障三方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模及范围:____________________三、甲方的责任与义务1. 甲方负责提供工程建设的合法手续及土地使用权等相关文件。
2. 甲方负责协调乙方与地方政府及相关部门的关系,确保工程顺利进行。
3. 甲方应按约定支付工程进度款及乙方完成工程量所对应的款项。
4. 甲方应监督乙方履行合同义务,确保工程质量、安全及进度。
四、乙方的责任与义务1. 乙方应按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量符合约定标准。
2. 乙方应制定安全生产措施,确保施工过程中的安全生产。
3. 乙方应按时提交工程进度报告,确保工程按期完成。
4. 乙方应配合甲方进行工程验收,确保工程验收合格。
5. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。
五、丙方的责任与义务1. 丙方应按照协议约定提供资金支持,确保工程资金到位。
2. 丙方应协助甲方监督乙方的施工情况,确保工程质量和进度。
3. 丙方有权参与工程验收及工程相关事宜的决策。
4. 丙方在协议约定的范围内享有相应的权益。
六、工程进度与付款1. 乙方应按甲方要求的施工进度组织施工,确保工程按期完成。
2. 甲方应按约定支付工程进度款,具体支付时间和金额如下:(详见附件)3. 若因甲方原因导致工程延期或停工,乙方有权要求甲方支付合理的停工损失。
甲方(以下简称“甲方”):__________乙方(以下简称“乙方”):__________丙方(以下简称“丙方”):__________鉴于甲方在实施某项目过程中,需要将部分工程分包给具备相应资质的施工单位,乙方愿意承接甲方指定的分包工程,丙方愿意与乙方签订分包合同,为乙方提供施工服务。
为确保各方的合法权益,经甲、乙、丙三方友好协商,特订立本协议如下:一、分包工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:________________________4. 工程规模:________________________5. 工程合同金额:_______________________二、甲乙双方的权利和义务1. 甲方权利和义务:(1)甲方有权对乙方进行监督管理,确保分包工程的质量、安全、进度符合要求;(2)甲方负责提供分包工程所需的图纸、资料、设备等;(3)甲方应按时支付乙方分包工程款项;(4)甲方对分包工程承担连带责任。
2. 乙方权利和义务:(1)乙方应按照甲方要求,按照约定的质量、安全、进度完成分包工程;(2)乙方应按时提交工程进度报告,及时向甲方汇报工程情况;(3)乙方应保证分包工程的质量、安全,承担因自身原因造成的损失;(4)乙方应按时提交竣工资料,配合甲方进行竣工验收。
三、丙方权利和义务1. 丙方应按照乙方要求,提供施工服务,确保施工质量、安全、进度符合要求;2. 丙方应遵守国家法律法规和行业规范,确保施工过程中的环境保护和文明施工;3. 丙方应按时完成施工任务,确保工程质量;4. 丙方应配合乙方和甲方进行工程验收。
四、分包合同履行及违约责任1. 甲、乙、丙三方应按照分包合同约定,履行各自的权利和义务;2. 任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任,赔偿对方损失;3. 甲方、乙方、丙方应按照国家法律法规和行业规范,妥善处理分包工程中的纠纷。
三方协议分包合同模板一、甲方,(委托方)。
地址:法定代表人:联系电话:二、乙方,(总包方)。
地址:法定代表人:联系电话:三、丙方,(分包方)。
地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方与乙方就(项目名称)项目的施工分包事宜已经达成一致意见,现甲乙丙三方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就(项目名称)项目的施工分包事宜达成如下协议:一、分包内容。
1.1 乙方委托丙方承担(项目名称)项目的(具体工程内容),包括但不限于(具体工程内容)。
1.2 丙方接受乙方的委托,同意承担上述分包工程,并按照合同约定的要求和标准完成工程施工任务。
1.3 乙方应向丙方提供必要的施工图纸、设计文件、技术要求等相关资料,并协助丙方顺利开展施工工作。
二、分包价款及支付方式。
2.1 乙方应向丙方支付分包价款,分包价款为(具体金额),支付方式为(具体支付方式),具体支付时间及分期支付比例按照双方协商一致的付款计划执行。
2.2 丙方应按照合同约定的要求和标准完成工程施工任务,并按时提交相应的施工报告及验收材料。
2.3 乙方应按照合同约定的时间及标准对丙方完成的工程进行验收,确认合格后及时支付相应的分包价款。
三、工程质量及安全保障。
3.1 丙方应严格按照乙方提供的施工图纸、设计文件和技术要求进行施工,保证工程质量符合相关标准和规定。
3.2 丙方应严格遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程中的安全生产,防止发生安全事故。
3.3 乙方有权对丙方的施工过程进行监督和检查,发现问题及时提出整改要求,并要求丙方进行整改。
四、保密条款。
4.1 甲乙丙三方应对本合同及相关商业秘密保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露或披露相关信息。
4.2 未经甲乙丙三方书面同意,任何一方不得擅自转让本合同项下的权利和义务。
五、违约责任。
5.1 任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任,并赔偿对方的损失。
5.2 如果丙方未能按时完成工程施工任务,乙方有权要求丙方支付违约金,并有权解除合同。
三方建筑工程分包施工合同样本一、合同背景本合同由甲方(以下简称“总包方”)、乙方(以下简称“分包方”)和丙方(以下简称“业主方”)三方共同签订,旨在明确各方在建筑工程分包施工过程中的权利和义务,保障工程的顺利进行。
二、合同目的本合同的目的是明确总包方、分包方和业主方之间的权责关系,规范分包施工的各项事宜,确保工程按照合同约定的质量、进度和安全要求进行。
三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称:XX项目1.2 工程地点:XX市XX区XX街道1.3 工程范围:详细列出工程范围,包括施工内容、工程数量、工程质量要求等。
2. 合同价款2.1 总包价款:XXX元(大写)2.2 分包价款:XXX元(大写)2.3 付款方式:双方约定的付款方式和时间节点。
3. 工期安排3.1 总工期:XXX天/月3.2 分包工期:XXX天/月3.3 工期延误责任:双方约定的工期延误责任和赔偿方式。
4. 质量要求4.1 分包方应按照国家相关标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规要求。
4.2 分包方应按照合同约定的验收标准进行工程验收,确保工程达到预期的质量要求。
5. 安全保障5.1 分包方应制定并执行安全生产管理制度,确保施工过程中的安全。
5.2 分包方应对工程现场进行安全检查和隐患排查,及时采取措施消除安全隐患。
6. 变更和索赔6.1 变更:如有必要对合同内容进行变更,双方应按照法律法规的要求进行协商和签订变更合同。
6.2 索赔:如发生工程变更、工期延误或其他影响工程进度和质量的事件,受损方有权提出索赔要求,并按照合同约定的程序进行处理。
7. 违约责任7.1 如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7.2 如一方严重违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
8. 争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决。
8.2 如协商不成,可提交相关争议给仲裁机构进行仲裁。
分包工程施工三方协议书甲方(总包方):____________________地址:_________________________联系电话:____________________联系人:____________________乙方(分包方):____________________地址:_________________________联系电话:____________________联系人:____________________丙方(监理方):____________________地址:_________________________联系电话:____________________联系人:____________________鉴于甲方承担的工程建设项目,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就以下事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________5. 工程合同总价:人民币(大写):____元整(小写):¥_____元二、分包范围及责任1. 乙方作为分包方,负责以下分包工程内容:(详细描述分包工程内容,包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰工程等)2.乙方应按照国家相关法律法规、技术规范和甲方要求,保证分包工程质量,确保工程安全、环保、节能等方面符合规定。
3.乙方应按合同约定的时间、质量、进度要求完成分包工程,并对分包工程的施工质量、安全、环保等方面承担责任。
三、监理职责1.丙方作为监理方,应按照国家相关法律法规、技术规范和合同约定,对分包工程进行全过程监督,确保工程质量和安全。
2.丙方应定期对乙方施工情况进行检查,对发现的问题及时提出整改意见,并督促乙方进行整改。
建筑工程甲方分包三方协议6篇篇1甲方(发包方):_________,以下简称甲方乙方(承包方):_________,以下简称乙方丙方(分包方):_________,以下简称丙方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方将建筑工程分包给丙方,并由乙方承担连带责任的事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 工程造价:_________二、分包方式及范围1. 分包方式:_________2. 分包范围:_________三、合同工期1. 开工日期:_________2. 竣工日期:_________3. 合同工期:_________天四、质量标准及验收1. 工程质量标准:_________2. 验收标准:_________3. 验收方法:_________4. 验收时间:_________五、合同价款及支付方式1. 合同价款:_________元(大写:_________元整)2. 支付方式:_________3. 支付时间:_________六、违约责任1. 甲方违约责任:_________2. 乙方违约责任:_________3. 丙方违约责任:_________七、其他约定事项1. 工程保修:_________2. 争议解决:_________3. 合同生效:_________4. 其他约定:_________八、附则1. 本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。
2. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由三方协商解决。
协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本合同的所有修改、补充均应以书面形式进行,并由三方签字盖章后生效。
修改、补充的合同条款视为本合同不可分割的一部分,具有与本合同相同的法律效力。
篇2甲方(发包方):XXXX有限公司乙方(承包方):XXXX建筑公司丙方(分包方):XXXX装饰公司鉴于甲方与乙方签订了建筑工程施工合同,乙方将部分工程分包给丙方,为了明确甲、乙、丙三方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经三方友好协商,达成如下协议,以资共同遵守。
三方施工合作协议书范本(6篇)三方施工合作协议书范本第1篇建设单位:(以下简称甲方)总包单位:(以下简称乙方)分包单位:(以下简称丙方)经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:二、工程地方:三、工程内容:四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包含料子费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等全部费用)。
六、工期:年月日至年月日,开工日期以乙方通知为准。
如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、料子要求:所用料子应供给料子的相关质量证明文件,依照要求进行检验并承当有关费用。
防水及附属料子必须用原生料子生产,否则除更换为原生料子生产外,施工方承当工程造价20%的违约金。
九、料子规格及厂家:料子为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。
山东聊城天龙建设进展有限公司生产。
十、工程款支出方式:(1)料子进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕阅历收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支出给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、引导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行惩罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,搭配各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重点伤亡事故,如显现安全事故,造成人员伤亡或资产损失均由丙方全部承当。
4、丙方应保障甲、乙方免于承当因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其全部责任和费用均由丙方承当。
三方工程分包合作协议样本协议背景本协议由甲方、乙方和丙方(以下简称“各方”)共同订立,旨在规范三方在工程分包合作中的权利和义务。
1. 工程内容1.1 甲方将委托乙方进行指定工程的分包施工,具体工程内容详见附件1。
2. 工程分包合作2.1 乙方同意接受甲方的委托,按照约定完成工程分包施工任务。
2.2 乙方有权根据工程需要选择合适的丙方进行协助或合作。
2.3 丙方同意配合乙方完成工程分包施工,并按照约定的方式提供必要的技术支持和人力资源。
3. 合同期限3.1 本协议自双方签字之日起生效,有效期为从工程开工日起至工程竣工验收合格之日止。
4. 工程费用及支付方式4.1 工程费用总额为人民币(以下简称“RMB”)XXX万元,具体支付方式详见附件2。
4.2 甲方将按照约定的进度和质量标准进行工程款项支付。
5. 违约责任5.1 若各方未按照本协议的约定履行义务,违约方应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应赔偿对方因违约行为所造成的损失,并承担由此产生的法律责任。
6. 争议解决6.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的争议,各方应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成,争议一方有权将争议提交至有管辖权的人民法院进行解决。
7. 协议变更与终止7.1 本协议的变更或终止应经各方书面协商一致,并经各方授权人签字确认后生效。
8. 适用法律与管辖8.1 本协议适用中华人民共和国法律。
8.2 如发生争议,双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
9. 其他9.1 本协议自双方签字之日起生效。
9.2 本协议正本一式两份,甲方、乙方和丙方各持一份。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________丙方(签字):_____________签订日期:_________________。
建设单位分包项目出三方协议书甲方(建设单位):____________________乙方(总承包商):____________________丙方(分包商):____________________鉴于甲方为建设单位,乙方为该项目的总承包商,丙方为具有相应资质的分包商,现三方就甲方项目中部分工程的分包事宜达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 分包工程内容:_________________1.4 工程量:_______________________第二条分包范围及工作内容2.1 丙方负责的分包工程范围为:________2.2 丙方应完成的工作内容详见附件一。
第三条工期3.1 分包工程开工日期为:_____________3.2 分包工程竣工日期为:_____________3.3 工期延误的违约责任详见附件二。
第四条质量要求4.1 丙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准。
4.2 质量保证期为工程竣工验收合格之日起______个月。
第五条合同价款及支付方式5.1 分包工程合同价款为:________5.2 支付方式详见附件三。
第六条权利与义务6.1 甲方的权利与义务:6.1.1 甲方有权对分包工程进行监督和检查。
6.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
6.2 乙方的权利与义务:6.2.1 乙方应协助甲方对丙方进行管理。
6.2.2 乙方应确保丙方按合同约定履行义务。
6.3 丙方的权利与义务:6.3.1 丙方有权按合同约定收取工程款项。
6.3.2 丙方应按合同约定完成分包工程。
第七条违约责任7.1 如丙方未能按期完成分包工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的______%。
7.2 如甲方未能按期支付工程款项,应向丙方支付违约金,违约金为逾期支付款项的______%。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生争议,三方应友好协商解决。
甲定分包三方协议合同编号:本合同由以下三方于年月日在签订:甲方(建设方):地址:邮编:电话:传真:乙方(分包方):地址:邮编:电话:传真:丙方(总承包方):地址:邮编:电话:传真:鉴于:1、甲方系本项目的开发商;2、乙方系本项目安装工程的分包方;3、丙方系本项目的总包方;4甲丙双方签订了编号为的《建安工程协议》,且上述协议中约定了丙方在甲分工程中应尽的配合义务。
甲乙丙三方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,签订本合同。
一、本合同所使用的专业设备和材料说明1、设备及材料说明(包括产品数量、品牌、规格、单价等)(详见附件一)2、技术指标和质量标准(详见相关国家及地方质量规范标准)二、合同总价款和支付方式1、本合同项下总价款为人民币(大写):上述合同项下总价款系甲方根据本合同向乙方支付的全部费用,该费用包括但不限于甲方所要求工程范围内的生产、供应、包装、运输、存放、施工、安装、调试、税金以及因质量问题引起的维修、更换、技术指导和培训费用等。
乙方因履行本合同所产生的其他费用由乙方自行承担。
2、本合同总价款按照以下程序由甲方分期支付,甲方直接将应付款项划至乙方指定的账户内:1)本合同生效之日起日内,甲方支付合同总价款的%,计人民币____________元;2)乙方按合同规定在发货时间将相关单据(包括但不限于有关运输提单、商业发票、装箱单和质量证书等),以可靠方式寄递给甲方。
甲方自收到以上单据之日起日内,向乙方支付工程总价款的%,计人民币____________元;3)乙方将本合同项下产品运送至本合同约定的交付地点并验收合格后日内,甲方支付合同总金额的%,计人民币____________元。
4)乙方按照约定完成工程安装并通过验收合格后日内,乙方向甲方提出结算报告,经甲方审批并认可后日内,甲方向乙方支付至合同结算价款的%。
5)尾款(质量保证金):本合同结算价款的%作为质量保证金。
建设工程施工三方协议书范本6篇第1篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方:建设单位(名称)乙方:施工单位(名称)丙方:监理单位(名称)鉴于甲方拟在(工程地址)进行建设工程,诚挚邀请乙方承接本工程的施工任务,并请丙方作为工程的监理单位,监督工程的质量、安全、进度等工作,三方经友好协商,达成如下协议:一、工程基本情况1.工程名称:(填写工程名称)2.建设地点:(填写建设地点)3.工程内容:(填写工程内容)4.工程规模:(填写工程规模)5.工程费用:(填写工程费用)6.工程工期:(填写工程工期)二、各方责任1.甲方责任:提供工程设计图纸和相关资料,按时支付工程款项,并提供必要的协助和支持;2.乙方责任:负责工程施工任务,按照设计要求和合同约定完成工程,保证工程质量、安全和进度;3.丙方责任:作为独立监理单位,监督并检查工程施工质量,及时报告工程进展情况,并提出合理的建议和处理意见。
三、合同约定1.合同价款:本工程的总价款为(填写工程总价款),乙方应按照工程进度、质量要求等,向甲方支付相应款项;2.工程质量:乙方应保证工程质量符合设计要求和国家标准,如有质量问题应负责整改;3.工程安全:乙方应严格遵守工程安全规定,确保施工过程中无安全事故发生;4.工程工期:乙方应按照约定的工程工期完成施工任务,如有延期应提前向甲方报告并得到同意;5.变更和索赔:如有工程变更或索赔事宜,应经三方协商一致后方可进行;6.违约责任:任何一方如违反合同约定,应承担相应的违约责任;7.争议解决:本协议如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有关部门或仲裁机构进行处理。
四、其他约定1.本协议自(日期)起生效,至工程竣工验收并结清款项后终止;2.未尽事宜,可另行协商;3.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):日期:第2篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方(项目业主):___________乙方(施工单位):___________丙方(监理单位):___________鉴于甲方准备开展建设工程项目,现甲、乙、丙三方就有关施工工作达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:___________2. 项目地址:___________3. 项目概况:___________4. 项目工程量与工期:___________二、协议内容1. 甲方权利与义务(1)提供工程设计图纸和相关资料;(2)按时支付工程款;(3)提供必要的施工条件和协助;(4)承担工程质量和安全;(5)确认工程验收;(6)其他协议事项:___________三、协议期限本协议从双方签订之日起生效,直至工程竣工验收,期间如有特殊情况需变更协议内容,应经双方协商一致。
最新建设单位分包项目出三方协议书范文甲方(总承包方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________电话:_____________________乙方(分包方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________电话:_____________________丙方(业主方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________电话:_____________________鉴于甲方作为总承包方与丙方签订了《建设工程施工合同》,现甲方拟将部分工程分包给乙方进行施工。
为明确各方的权利和义务,甲、乙、丙三方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,特订立本协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
第二条分包范围及内容2.1 分包范围:_____________________2.2 分包内容:_____________________2.3 分包工程量:_____________________2.4 分包工程价款:_____________________第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。
3.2 甲方应按照本协议约定及时支付乙方工程款。
第1篇甲方(发包方):乙方(总包方):丙方(分包方):鉴于甲方拟进行某工程项目(以下简称“本项目”),需要乙方作为总包方进行项目管理与施工,同时乙方拟将部分工程内容分包给丙方,为确保项目顺利进行,明确各方权利义务,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:________________________1.2 项目地点:________________________1.3 项目规模:________________________1.4 项目内容:________________________1.5 项目总投资:________________________1.6 项目工期:________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方权利:(1)对项目进行监督和管理;(2)对乙方和丙方的施工质量、进度、安全等进行检查;(3)在项目实施过程中,有权要求乙方和丙方提供相关资料;(4)在项目完成后,有权验收并支付工程款。
2.2 甲方义务:(1)按照合同约定的时间、地点提供施工图纸和有关技术资料;(2)确保提供施工场地及施工所需的场地设施;(3)按照合同约定支付工程款;(4)协助乙方和丙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方权利:(1)根据甲方提供的设计图纸和施工要求,组织施工;(2)对丙方的施工进行监督管理;(3)在项目实施过程中,有权要求丙方提供相关资料;(4)在项目完成后,有权验收并支付分包款。
3.2 乙方义务:(1)按照合同约定的时间、地点、质量要求完成项目;(2)对项目进行全过程管理,确保施工质量、进度、安全;(3)按照合同约定支付分包款;(4)在项目实施过程中,负责协调解决施工过程中遇到的问题。
第四条丙方权利与义务4.1 丙方权利:(1)按照乙方的安排进行施工;(2)在施工过程中,有权要求乙方提供相关资料;(3)在项目完成后,有权要求乙方验收并支付分包款。
甲方(建设单位):_________________乙方(分包单位):_________________丙方(监理单位):_________________鉴于甲方拟进行建设工程项目,乙方愿意接受甲方的分包,丙方作为监理单位对分包工程进行监督管理,现三方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________2. 工程地点:_________________3. 工程规模:_________________4. 工程类别:_________________5. 工程预算:_________________二、分包内容1. 乙方负责上述工程的_________________(具体分包内容);2. 乙方按照甲方的要求,在规定的时间内完成分包工程,并保证工程质量、安全、进度等符合国家相关标准和规范。
三、合同工期1. 本分包工程的工期为:_________________(具体工期);2. 乙方应按照甲方的要求,在合同工期内完成分包工程。
四、工程款支付1. 甲方按以下方式支付工程款:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的_________________%作为预付款;(2)进度款:乙方按照合同约定完成工程进度后,甲方支付相应比例的工程款;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的工程款。
2. 甲方在支付工程款时,应按照国家有关税收政策规定,代扣代缴相关税费。
五、工程质量、安全、环保要求1. 乙方应严格按照国家有关工程质量、安全、环保的规定,确保分包工程的质量、安全、环保;2. 乙方应建立健全安全生产责任制,加强施工现场安全管理,确保施工安全;3. 乙方应采取措施,保护施工现场环境,减少施工对周围环境的影响。
六、监理单位职责1. 丙方作为监理单位,负责对分包工程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合国家相关标准和规范;2. 丙方应按照国家有关监理规定,对分包工程进行全过程监理,包括施工准备、施工过程、竣工验收等;3. 丙方有权对分包工程提出整改意见,乙方应积极配合,及时整改。
甲方总承包分包方三方协议协议双方甲方:__________________(简称甲方)乙方:__________________(简称乙方)丙方:__________________(简称丙方)三方根据平等、公正、诚信原则,经过友好协商,达成如下协议:协议内容1.合同目的本合同的目的是规定所有建筑工程的总承包范围的,包括:•设计•材料采购•施工•质量控制•安全控制•现场管理同时,甲方授权乙方向丙方技术分包,为甲方完成建筑工程部分工程,并对该等工程的质量、安全及进度负责。
2.参与合同的项目该合同涉及的项目为:___________________(详细列举受合同约束的具体项目)。
3.工程质量和安全甲方要求所有工程按合同所规定的标准按时完成,同时保证工程质量符合国家有关标准,并负责工程建设过程中的安全控制和环保工作。
乙方和丙方要严格按照国家有关标准进行施工,同时保证施工过程中的安全和环保工作,并保证分包工程的质量。
4.合同价款及付款方式1.总承包价款:___________________元(大写:___________________元)。
2.技术分包价款:___________________元(大写:___________________元)。
总承包价款按_______%(大写:___________________%)作为首期付款,分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付,尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
技术分包价款按_______%(大写:___________________%)作为首期付款,分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付,尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
5.保证金1.为保证合同的履行,甲方应在签订本合同时向乙方提供___________________元保证金。
工程分包三方合同范本---工程分包三方合同甲方(业主):________乙方(总承包商):________丙方(分包商):________鉴于甲方为________工程(以下简称“本工程”)的业主,乙方为该工程的总承包商,丙方为具备相应资质的专业分包商,甲乙丙三方就本工程的分包事宜达成如下协议:第一条分包工程内容丙方同意按照本合同约定,承担本工程中的________(具体工程内容)部分的设计、施工及竣工验收等工作。
第二条分包工程期限丙方应于____年____月____日前完成分包工程的设计,并于____年____月____日前完成施工。
如遇不可抗力因素影响工程进度,丙方应及时书面通知乙方和甲方,并协商确定新的工期。
第三条工程质量丙方必须保证分包工程的质量符合国家及行业的相关标准和规范,确保工程质量达到设计和合同要求。
第四条合同价格本分包工程的合同总价为人民币____元。
价格包括了所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
第五条付款方式1. 预付款:甲方在本合同签订后____天内支付给丙方合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,按月支付,每月支付当月完成工程量的____%。
3. 竣工款:分包工程竣工验收合格后,支付剩余的____%。
第六条违约责任如一方违反本合同的任何条款,违约方需承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的一切损失。
第七条争议解决因履行本合同所产生的一切争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日丙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日---。
建设工程施工三方协议书甲方直接分包样本建设工程施工三方协议书甲方直接分包本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
建设工程施工三方协议书建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
二、承包方式:
三、合同工期合同总工期为日历天,各分段工期分别如下:
四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币元整,由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的5%,质量保修期个月,待保修期满后14个工作日内支付。
工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付:本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2)、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2、总包方的工作1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理。
(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。
2)、负责现场临时水电的统一管理。
3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作1)、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术。
交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码,在进后场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4)、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5)、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加,并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6)、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7)、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8)、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9)、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、界面界定和工序交接验收约定本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
1、界面界定:
2、工序交接验收:总包单位部位施工完毕后,由建设方和分包单位对前道工序(总包单位施工的部分)进行交接验收,三方验收合格并签字后,分包单位进行施工。
七、工程质量要求和技术标准1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、合同价款调整本合同采用全费用单价合同,只有在建设方要求进行工艺或材料改变时单价允许调整,分包方在工程变更后确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经建设单位确认后调整合同价款。
变更合同价款按下列方法进行行:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
变更工程的价格,能够参照类似价格变更合同介款;(
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经建设方确认后执行。
承后包人在双方确定变更后14天内不向建设方提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
九、风险约定
1、分包单位材料涨价及政策性文件调整,由分包方承担,单价不予调整;
2、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及超过过12级以上台风时才予工期才予以顺延,费用由各方各自承担。
十、工程验收及结算本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
工程具备竣工验收条件,分包方按国家工程竣工验收有关规定,向建设方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
双方约定由分包人提供竣工资料套。
总包方在接到分包方竣工验收申请后,及时组织建设方和其它相关单位参加竣工验收。
工程竣工验收后,并承包单位与分包单位来往帐目结清后,按我公司规定表格,先由总包方签署意见后,再报送建设方进行审批和结算。
十一、违约责任:
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、分包单位造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、分包单位提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保桩基工程的验收合格。
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
4、总包单位对分包单位质量进行全面管理,如造成质量问题和质量事故,总包方负连带责任;
5、在保修期内如分包方未按双方约定的时间完成保修工作,建设方或总包方可自行派人进行维修,,单方有权直接从质量保修金中扣除;
6、工期违约约定:
十二、其它约定分包单位使用总包单位材料、机械、临时水电费用双方友好协商如下:
十三、质量保修承包人应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
在质量保修期内,发生质量问题,分包方在接到总包方或建设方(包括建设方委托的物业管理单位)通知(包括电话通知)后小时内,
分包方派人进行及本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
时维修。
完成时间另行约定。
质量保修金支付:在保修期满后,经物业公司出具质量保修证明,由建设方进行支付。
十四、合同终止和解除有下列情形之一的,发包人承包人能够解除合同:
(1))因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约(包括因建设方或总包方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
(3)如因分包方原因造成工期延误(在误分项节点工期,延误20%以上时),或质量明显达不到合同约定标准,或从迹象表明乙方已无力再完成本工程内容时,建设方有权单方终止协议,并保留追诉权。
结算按已完成合格工程量造价的%。
进行结算。
十五、合同争议解决本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
当任何两方在履行合同时发生合同争议时,能够和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方能够在专用条款内约定以下一种方式解决争议:。
向有管辖权的人民法院起诉。
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
建设方(签章):总包方(签章):分包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:法人代表(或授权委托人)签署:法人代表(或授权委托人)签署:年年月日。
内容仅供参考。