监理补充协议

监理补充协议（二）一、背景监理补充协议是在原先的监理合同基础上，为了解决施工过程中出现的一些问题而产生的一种补充协议。

本次监理补充协议（二）是对原先监理补充协议（一）的进一步完善和补充。

二、目的本次监理补充协议（二）的目的是确保项目的顺利进行，并解决施工过程中可能出现的问题，确保工程的质量和进度。

三、补充内容1.项目范围的变更2.工程质量控制为保证工程的质量，监理工程师有权要求进行进一步的质量控制和检查，包括但不限于现场巡视、取样检测等。

如果发现质量问题，监理工程师有权要求施工单位进行整改，并进行复查验收。

如果施工单位不配合整改，监理工程师有权采取相应的措施，包括但不限于停工、罚款等。

3.进度管理为保证工程的进度，监理工程师有权要求施工单位按照合同约定的进度进行施工，并及时向监理工程师汇报工程进度。

如果发现施工进度存在延误，监理工程师有权要求施工单位采取相应的措施进行补救，并在补救措施的执行过程中，监理工程师将提供必要的支持和协助。

4.变更管理若发生施工中的设计变更或现场变更，双方应及时进行协商，形成书面变更通知并签署。

变更后的工程范围、工程量、工期、合同价款等事项应按情况进行调整，并由监理工程师提供相应的支持和协助。

5.管理费用由于项目范围的变更和工程变更可能引起额外的管理费用，双方应及时协商确定管理费用的支付方式和金额，并在变更协议中明确。

四、生效与争议解决本次监理补充协议（二）自双方签署之日起生效，并作为原监理合同的组成部分。

本补充协议中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可诉诸相关法律途径进行解决。

五、其他事项1.本补充协议的有效期为自双方签署之日起至工程竣工验收之日止。

2.未尽事宜，双方可依据实际情况进行协商并签署补充协议。

六、附件本监理补充协议（二）共附（附件数量）个附件，作为本补充协议的组成部分。

七、签字本监理补充协议（二）由监理工程师和施工单位共同签署，双方在本补充协议上的签字即表示双方对补充协议内容的认可和同意。

监理补充协议范本一、补充协议的背景及目的为了进一步明确监理工作的职责和权利，确保工程建设过程中的顺利进行，特制定本监理补充协议。

二、监理人员的职责监理人员应具备相关的专业知识和技能，能够熟悉工程建设的相关法律法规，并且对工程建设过程进行全面监督和管理。

具体职责如下：1. 对施工单位的施工过程进行监督和检查，确保其符合相关法律法规和合同要求；2. 核对施工方提供的施工材料和设备是否符合规定标准，并做出相应的评估；3. 对施工方提出的施工方案进行审核并提出合理的建议；4. 对工程质量进行抽查和验收，确保质量符合合同约定；5. 对工程建设过程中的问题和变更及时提出处理方案，并与业主进行协商沟通。

三、补充协议的具体内容1. 监理费用的调整根据工程建设过程中出现的情况，监理费用可能需要进行调整。

具体调整方式如下：（具体调整方式根据实际情况填写）2. 工期延长的处理如果因为不可抗力等原因导致工程工期延长，监理人员应协助业主进行工期的调整，并与施工单位进行沟通。

确保工程的正常进行。

3. 工程变更的处理如有工程变更，监理人员应参与变更的讨论和决策过程，提供专业意见，并与施工单位做好沟通配合工作，确保变更的顺利进行。

4. 纠纷解决的方式在工程建设过程中，可能出现纠纷，监理人员应协助业主进行纠纷的解决，并提供相应的证据和意见。

四、补充协议的执行和解释1. 本补充协议自双方签署之日起生效，并与原合同具有同等的法律效力。

2. 对于本补充协议中未尽事宜，双方可以另行协商决定。

3. 本补充协议如有争议，应当通过友好协商解决；如协商不成，双方可选择向有管辖权的法院提起诉讼。

五、协议的签署本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

日期：年月日监理单位（盖章）：______________________施工单位（盖章）：______________________。

监理合同补充协议范本2篇篇1甲方（业主）：__________乙方（监理单位）：__________根据甲方与乙方签署的监理合同，为确保项目顺利进行，现就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的监理合同（以下简称“原合同”），现因项目需求变化及双方共同协商，为明确补充事宜，特订立本补充协议。

二、补充协议的目的和适用范围本补充协议旨在明确原合同中未详尽的内容，确保项目监理工作的顺利进行。

本协议适用于甲方委托乙方进行监理的______项目。

三、工作内容与要求1. 乙方应根据原合同及本补充协议，全面履行监理职责，确保项目按期完成。

2. 针对项目中的特殊需求，乙方需增加以下工作内容：（1）对项目进度进行实时跟踪与评估，确保项目按计划推进。

（2）加强与设计单位、施工单位的沟通协调，确保项目质量。

（3）定期向甲方提交项目进展报告，内容包括工程进度、质量、安全等方面。

四、时间节点与进度安排1. 乙方应在项目开工前，制定详细的项目监理计划，并提交甲方审批。

2. 乙方应确保项目按期完成，如因特殊原因需延期，应及时与甲方沟通，并提供合理的解决方案。

3. 乙方应按时参加项目相关会议，确保项目信息的及时传递与沟通。

五、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及原合同的要求，履行监理职责，确保项目质量。

2. 乙方应参与项目的验收工作，确保验收过程公正、透明。

3. 如项目验收过程中发现质量问题，乙方应承担相应责任，并协助甲方进行整改。

六、费用与支付1. 本补充协议涉及的监理工作内容，甲方应向乙方支付相应的监理费用。

具体费用标准按照原合同中的约定执行。

2. 乙方完成补充协议约定的监理工作后，甲方应及时支付相应费用。

3. 如因乙方原因导致项目延误或损失，甲方有权扣除相应监理费用作为违约金。

七、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。

监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。

2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。

3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。

4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。

二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。

2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。

三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。

2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。

四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。

2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。

五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。

如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。

篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。

一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。

二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。

对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。

三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。

监理合同补充协议范本一、协议背景本协议是为了对原监理合同进行补充和完善，明确双方在监理项目中的权利与义务，达到更好的合作效果而制定。

二、协议内容1.监理项目名称原监理合同中约定的监理项目名称为【监理项目名称】，本协议无变更。

2.协议补充条款2.1 监理项目内容原监理合同中约定的监理项目内容为【监理项目内容】，本协议无变更。

2.2 监理工期原监理合同中约定的监理工期为【监理工期】，经双方协商一致，本协议将监理工期调整为【调整后监理工期】。

2.3 监理费用原监理合同中约定的监理费用为【监理费用】，本协议无变更。

2.4 付款方式原监理合同中约定的付款方式为【付款方式】，本协议无变更。

2.5 保证金原监理合同中约定的保证金金额为【保证金金额】，本协议无变更。

2.6 违约责任双方在原监理合同中约定了违约责任条款，本协议无变更。

3.协议生效和解释3.1 协议生效条件本协议须由监理方和被监理方双方签字并加盖公章后方可生效。

3.2 协议解释本协议的解释权归双方共同所有，如发生争议，应通过友好协商解决。

如果协商不成，双方同意将争议提交至【仲裁机构名称】进行仲裁。

三、协议变更和终止1.协议变更对于本协议的任何变更，必须经过双方书面同意并签署补充协议，方可生效。

2.协议终止2.1 协议终止的情况原监理合同和本协议约定的监理项目完成或双方协商一致的其他情况下，本协议终止。

2.2 协议终止的影响本协议终止后，双方各自承担未履行的义务，已履行的义务不受影响。

四、协议补充本协议的补充条款将构成原监理合同的组成部分，具有同等效力。

五、其他本协议未尽事宜，按照双方签订的原监理合同执行。

本协议一式两份，每方一份，具有同等法律效力。

监理方（盖章）：_____________________ 日期：____________被监理方（盖章）：_____________________ 日期：____________。

监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。

2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。

二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。

2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。

3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。

4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。

三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。

四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。

2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。

3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。

篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。

一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。

二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。

第1篇甲方：（监理单位名称）乙方：（建设单位名称）鉴于甲方承担了乙方项目的监理工作，双方于____年____月____日签订了《监理合同》（以下简称“主合同”），合同编号为____。

为了明确监理工作的具体内容和费用，经双方友好协商，特签订本补充协议，作为主合同的补充部分。

一、协议背景1. 甲方作为监理单位，负责乙方项目的全过程监理工作，包括但不限于施工监理、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全生产等。

2. 乙方在项目实施过程中，根据实际情况，对监理工作内容进行调整，需要增加或减少某些监理服务项目。

二、监理工作内容调整1. 增加监理服务项目：- 甲方应增加以下监理服务项目：1. 对乙方提供的材料、设备进行进场检验，确保其符合国家相关标准和规范。

2. 对施工过程中的关键技术节点进行专项监理，确保施工质量。

3. 对施工现场的文明施工、环境保护进行监督，确保施工安全、文明、环保。

2. 减少监理服务项目：- 甲方应减少以下监理服务项目：1. 对施工图纸的审核工作，由乙方自行完成。

2. 对施工过程中的日常巡查工作，由乙方自行安排。

三、监理费用调整1. 增加监理费用：- 根据增加的监理服务项目，甲方将增加以下监理费用：1. 进场检验费：____元/次。

2. 专项监理费：____元/项。

3. 文明施工、环境保护监督费：____元/月。

2. 减少监理费用：- 根据减少的监理服务项目，甲方将减少以下监理费用：1. 施工图纸审核费：____元/套。

2. 日常巡查费：____元/月。

四、监理期限调整1. 增加监理期限：- 由于监理服务项目的增加，监理期限相应延长，具体期限为____年____月____日至____年____月____日。

2. 减少监理期限：- 由于监理服务项目的减少，监理期限相应缩短，具体期限为____年____月____日至____年____月____日。

五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。

监理合同补充协议完整版doc 目录一、前言二、监理合同补充协议1. 定义与术语2. 监理服务的范围与内容3. 监理人员的职责与权利4. 监理费用的调整5. 合同期限的延长6. 违约责任7. 争议解决8. 一般条款三、附件1. 监理服务范围与内容详细说明2. 监理人员职责与权利详细说明3. 监理费用调整详细说明4. 合同期限延长详细说明5. 违约责任详细说明6. 争议解决详细说明前言本监理合同补充协议（以下简称“本补充协议”）由以下双方于【日期】签订：甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于：1. 甲方与乙方已于【原合同签订日期】签订了监理合同（以下简称“原合同”），约定乙方为甲方提供监理服务；2. 鉴于监理项目的实际情况，双方同意对原合同的部分条款进行补充和调整；3. 双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下补充协议。

监理合同补充协议1. 定义与术语本补充协议中的术语和定义与原合同中的术语和定义具有相同含义，除非本补充协议中另有明确规定。

2. 监理服务的范围与内容根据监理项目的实际情况，双方同意对监理服务的范围与内容进行调整，具体调整内容详见附件1。

3. 监理人员的职责与权利根据监理项目的实际情况，双方同意对监理人员的职责与权利进行调整，具体调整内容详见附件2。

4. 监理费用的调整根据监理项目的实际情况，双方同意对监理费用进行调整，具体调整内容详见附件3。

5. 合同期限的延长根据监理项目的实际情况，双方同意将原合同的合同期限延长【延长期限】，具体延长内容详见附件4。

6. 违约责任双方同意，如一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任，具体违约责任详见附件5。

7. 争议解决双方同意，如因本补充协议的签订、履行等原因产生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 一般条款本补充协议未尽事宜，按照原合同的约定执行。

本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。

监理合同补充协议书模板在工程建设的过程中，由于各种不可预见的因素，原监理合同可能需要进行调整和补充。

为此，甲乙双方基于平等自愿的原则，经过友好协商，就《XX工程监理合同》（以下简称“原合同”）的相关事宜达成如下补充协议：一、补充条款的背景鉴于XX工程（项目名称）在实施过程中，出现了新的技术要求、工期调整、成本变动等情况，甲乙双方认为有必要对原合同中的部分条款进行修改和补充，以确保工程的顺利进行。

二、补充条款的内容1. 工期调整：由于XX原因，原定工期需延长至XX年XX月XX日完成。

甲方应按照新的工期支付监理费用，乙方应根据新的工期安排监理工作。

2. 费用调整：因工期延长及新增工作量，监理费用相应增加XX万元。

甲方应在补充协议签订后的XX个工作日内支付给乙方。

3. 人员变更：乙方因工作需要，将更换原合同中指定的XX监理工程师为XX监理工程师，新任命的监理工程师具有相应的资质和经验。

4. 其他变更：除上述明确列明的变更外，原合同的其他条款继续有效，双方均应遵守。

三、补充条款的效力本补充协议是对原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力。

如本补充协议与原合同有任何冲突之处，以本补充协议为准。

四、争议解决因本补充协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁委员会进行仲裁。

五、其他事项本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：____年__月__日。

监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。

本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。

二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 监理服务范围调整：_____________。

（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。

2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。

四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。

2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。

五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。

具体金额和支付方式双方另行商定。

2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。

六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。

2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。

七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。

2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。

三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。

四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。

六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。

第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。

在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。

监理合同的补充协议模板监理合同的补充协议。

一、合同双方。

甲方，（委托方名称）。

乙方，（监理方名称）。

二、协议背景。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，监理工程是建筑工程建设过程中的重要环节。

监理工程通过对工程质量、工程进度、工程安全等方面进行全面监督，保障建筑工程的质量和安全。

为了更好地明确双方的权利和义务，特制定本补充协议。

三、协议内容。

1. 监理范围，本协议所指的监理范围是指监理方对委托方在建工程的质量、进度、安全等方面进行全面监督和检查，以确保工程质量和工程安全。

2. 监理期限，监理期限为原监理合同约定的期限，即从工程开工至竣工验收结束。

3. 监理报酬，监理报酬按照原监理合同的约定执行，不作修改。

4. 监理方式，监理方应按照国家有关规定和委托方的要求，进行全面、细致的监理工作，及时向委托方汇报工程进展情况，并提出合理化建议。

5. 监理资格，监理方应具备相应的监理资质和经验，并严格按照法律法规和监理规范进行监理工作。

6. 监理责任，监理方应对工程质量、工程进度、工程安全等方面进行全面监督和检查，对工程中出现的质量问题及时提出整改意见，确保工程质量和安全。

7. 委托方配合，委托方应积极配合监理方的工作，提供必要的工程资料和信息，并及时解决监理方在工作中遇到的问题。

8. 其他事项，双方在监理工作中如有其他需要补充的事项，应及时协商解决，并在书面形式上签订补充协议。

四、协议生效。

本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

委托方（盖章），______________ 日期，______________。

监理方（盖章），______________ 日期，______________。

五、协议终止。

本补充协议在监理工作结束后自动终止。

六、争议解决。

本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

七、附则。

本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。

（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。

（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。

二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。

三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。

具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。

（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。

四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。

（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。

（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。

五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。

2024年增加监理费补充协议
监理费补充协议范本：
一、监理费支付方式：原监理合同约定的监理费支付方式为按进度支付，特此双方协商一致，将监理费支付方式修改为按季度支付一次。

二、监理费标准调整：鉴于市场形势变化和工程实际情况的变化，经双方协商一致，决定对监理费标准进行调整。

新的监理费标准为原监理合同中约定的标准的1.5倍，具体金额为XX元/季度。

三、监理费支付时间：根据新的监理费支付方式，监理费应在每季度结束后的5个工作日内支付至监理方指定账户。

四、监理费发票开具：监理费支付完成后，监理方应及时开具相应的发票，以便甲方取得报销凭证。

五、其他约定：除以上内容外，双方约定的其他条款仍然有效，未尽事项双方可以另行协商解决。

六、协议生效：此监理费补充协议经双方签署后立即生效，直至监理合同终止。

签署单位：
甲方：_________________（盖章）
乙方：_________________（盖章）
签署日期：______________
第 1 页共 1 页。

2024年监理协议补充协议书：工程变更条款细化本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议涵盖内容1.1.1 变更请求处理1.1.2 变更管理流程1.1.3 变更影响评估1.2 变更类型分类1.2.1 设计变更1.2.2 施工方法变更1.2.3 材料变更1.2.4 进度计划变更1.2.5 费用变更2. 变更提出2.1 变更提出主体2.1.1 甲方提出变更2.1.2 乙方提出变更2.2 变更提出方式2.2.1 书面形式2.2.2 电子邮件形式2.2.3 电话沟通记录2.3.1 变更提出的时间限制2.3.2 紧急变更处理3. 变更评估3.1 变更必要性评估3.1.1 变更对工程的影响3.1.2 变更对工程成本的影响3.1.3 变更对工程进度的影响3.2 变更可行性分析3.2.1 技术可行性3.2.2 经济可行性3.2.3 法规可行性3.3 变更风险评估3.3.1 变更可能引起的风险3.3.2 风险控制措施4. 变更批准4.1 变更批准流程4.1.1 初步审查4.1.2 技术评审4.1.3 经济评审4.1.4 甲方批准4.1.5 乙方执行4.2.1 常规变更批准时限4.2.2 紧急变更批准时限5. 变更执行5.1 变更实施计划5.1.1 变更实施步骤5.1.2 变更实施时间表5.1.3 变更实施责任人5.2 变更协调5.2.1 变更协调机制5.2.2 变更协调会议5.2.3 变更协调沟通记录5.3 变更监控5.3.1 变更执行监控指标5.3.2 变更执行监控流程5.3.3 变更执行监控记录6. 变更记录与档案管理6.1 变更记录保存6.1.1 变更记录格式6.1.2 变更记录保存期限6.2 变更档案管理6.2.1 变更档案分类6.2.2 变更档案归档流程6.2.3 变更档案查阅流程7. 变更费用处理7.1 变更费用计算7.1.1 变更费用构成7.1.2 变更费用计算方法7.2 变更费用支付7.2.1 费用支付条件7.2.2 费用支付方式7.2.3 费用支付时限8. 变更引起的合同调整8.1 合同条款调整8.1.1 变更导致的合同条款变更8.1.2 变更导致的合同价款调整8.2 合同延长8.2.1 变更引起的合同延长条件8.2.2 合同延长申请流程8.2.3 合同延长决定时限9. 变更争议解决9.1 争议解决方式9.1.1 和解9.1.2 调解9.1.3 仲裁9.1.4 诉讼9.2 争议解决时限9.2.1 争议提出时限9.2.2 争议解决起始时限10. 变更管理与协调人员10.1 变更管理团队组成10.1.1 甲方变更管理团队成员10.1.2 乙方变更管理团队成员10.2 变更协调人员职责10.2.1 甲方变更协调人员职责10.2.2 乙方变更协调人员职责11. 培训与沟通11.1 变更管理培训11.1.1 培训内容11.1.2 培训方式11.1.3 培训记录11.2 变更沟通机制11.2.1 定期沟通会议11.2.2 即时沟通方式11.2.3 沟通记录保存12. 保密条款12.1 保密信息定义第一部分：合同如下：1. 协议范围1.1 协议涵盖内容1.1.1 变更请求处理1.1.1.1 变更请求的提交应包含变更的详细描述、原因、预期效果和可能的影响。

监理补充合同范本三篇篇一甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（监理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、补充事项及内容1. 监理服务范围的调整原合同约定的监理服务范围为[具体范围 1]，现调整为[具体范围 2]。

新增的监理服务内容包括但不限于[新增内容 1]、[新增内容 2]等。

2. 监理服务期限的变更原合同约定的监理服务期限自[起始日期 1]至[结束日期 1]，现变更为自[起始日期2]至[结束日期 2]。

如因非乙方原因导致监理服务期限延长，甲方应按照[约定的费用计算方式]向乙方支付额外的监理费用。

3. 监理费用及支付方式的调整原合同约定的监理费用为人民币[原费用金额]元，现调整为人民币[新费用金额]元。

监理费用的支付方式变更为：[具体支付节点和支付比例]。

如甲方未按照约定支付监理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。

二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导。

按照本补充合同的约定及时支付监理费用。

为乙方提供必要的工作条件和协助。

2. 乙方的权利和义务有权根据本补充合同的约定获得监理费用。

按照调整后的监理服务范围和期限，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。

定期向甲方报告监理工作进展情况，及时提交监理报告和相关文件。

三、违约责任1. 若甲方未履行本补充合同约定的义务，导致乙方无法正常履行监理职责，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方未履行本补充合同约定的义务，导致工程出现质量、进度或安全问题，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

监理合同补充协议（精选3篇）监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_______________房地产开发有限公司监理人(乙方)：_______________工程建设监理有限公司就双方于_____________年_____月_____日签订的关于__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议：一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。

二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。

该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。

甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。

甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。

2、乙方监理人员的要求：(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。

(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。

(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。

(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。

(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。

(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。