下载文档原格式
土木预算员考试题库一、单选题（每题2分，共20分）1. 工程量清单中，下列哪项不是计价的基础？A. 工程量B. 材料单价C. 人工费D. 施工图纸2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单应由谁编制？A. 业主方B. 施工方C. 设计方D. 预算员3. 以下哪项不属于施工图预算的组成部分？A. 直接费B. 间接费C. 利润D. 管理费4. 工程量清单计价中，材料单价的确定应考虑哪些因素？A. 材料的市场价格B. 材料的运输费用C. 材料的损耗率D. 所有以上因素5. 施工图预算的编制依据不包括以下哪项？A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 施工合同D. 施工日志6. 预算员在编制施工图预算时，需要考虑哪些因素？A. 工程量B. 材料价格C. 施工难度D. 所有以上因素7. 工程量清单计价中，工程量计算的依据是什么？A. 施工方案B. 施工图纸C. 施工进度计划D. 施工日志8. 工程量清单计价中，工程量清单的编制应遵循什么原则？A. 准确性B. 完整性C. 可操作性D. 所有以上因素9. 施工图预算中，间接费的计算通常包括哪些内容？A. 企业管理费B. 规费C. 利润D. 所有以上因素10. 预算员在编制工程量清单时，应遵循的规范是什么？A. 《建筑工程预算定额》B. 《建设工程工程量清单计价规范》C. 《建筑工程施工规范》D. 《建筑工程施工质量验收规范》二、多选题（每题3分，共15分）11. 施工图预算编制过程中，预算员需要收集哪些资料？A. 施工图纸B. 工程量清单C. 市场价格信息D. 施工组织设计12. 工程量清单计价中，下列哪些因素会影响材料单价的确定？A. 材料的采购渠道B. 材料的运输方式C. 材料的市场价格波动D. 材料的存储条件13. 施工图预算中，直接费包括以下哪些内容？A. 人工费B. 材料费C. 施工机械使用费D. 安全文明施工费14. 工程量清单计价中，工程量计算的准确性对预算的影响包括哪些方面？A. 预算的准确性B. 预算的合理性C. 预算的可操作性D. 预算的控制性15. 施工图预算编制完成后，预算员需要进行哪些工作？A. 预算审核B. 预算调整C. 预算分析D. 预算报告编写三、判断题（每题1分，共10分）16. 施工图预算编制的目的是为了控制工程成本。
土建预算员试题及答案一、单选题（每题1分，共20分）1. 土建预算员的主要职责是：A. 完成工程项目的施工图设计B. 负责工程项目的施工进度控制C. 进行工程项目的造价估算和费用控制D. 协调工地施工过程中的各项工作2. 下列哪项属于土建预算的主要内容：A. 材料采购计划B. 施工工序安排C. 劳动力配备计划D. 设备租赁安排3. 土建预算员在编制预算时，需要了解的基本信息包括：A. 工程项目的地理环境B. 工程项目的人员组成C. 工程项目的施工周期D. 工程项目的技术要求4. 当工程项目的土方开挖量增加时，预算员应该：A. 不做调整，按照原先的计划执行B. 根据实际情况重新编制预算C. 增加对应的劳动力和设备计划D. 减少其他工程项目的预算5. 预算员在编制资金预算时，应该：A. 按照工程进度分期编制B. 尽量压缩成本，减少预算金额C. 根据项目需求合理分配资金D. 尽量提高利润率，增加预算金额6. 土建预算员应该熟练掌握的工程量计算方法包括：A. 直接单位法B. 百分比法C. 经验法D. 指定工程法7. 预算金额的编制应该参考的文件或标准是：A. 土建施工现场图纸B. 土建工程设计说明书C. 土建行业价格指导目录D. 土建工程施工合同8. 在进行材料计划编制时，预算员应该考虑：A. 材料价格的波动情况B. 工程项目的材料种类和规格C. 材料的供应周期和配送渠道D. 工地现有的材料存量9. 预算员在进行人工计划编制时，应该考虑的因素有：A. 人工工时和人员数量B. 工程项目的施工条件C. 劳动力的技术水平D. 人工费用的结算方式10. 当工程项目的技术要求发生变化时，预算员应该：A. 不予理会，继续按照原先的计划执行B. 根据实际情况调整预算方案C. 要求工程师提供详细的技术变更说明D. 减少其他工程项目的预算11. 下列哪项不是预算员的职责之一：A. 编制工程项目的施工进度计划B. 根据工程项目的实际情况调整预算方案C. 协调施工过程中的各项工作D. 负责工程项目的质量控制12. 工程项目的预算编制是一个：A. 动态过程B. 静态过程C. 定量过程D. 定性过程13. 预算员在编制预算时需要注意的风险因素包括：A. 项目资金不足B. 材料价格波动C. 劳动力供应不稳定D. 技术要求变更14. 预算员在编制预算时需要参考的文件或标准包括：A. 国家相关的法律法规B. 土建行业的技术标准C. 工程项目的合同文件D. 工程项目的设计图纸15. 预算员在编制灰土方量计划时，需要考虑的因素有：A. 土方开挖机械的选择B. 土方挖掘的安全要求C. 土方运输的距离和方式D. 土方开挖的时间安排16. 预算员在编制费用计划时，应该考虑的因素包括：A. 设备维护费用B. 材料采购费用C. 劳动力工资费用D. 工地租金费用17. 当工程项目的施工周期缩短时，预算员应该如何调整预算方案：A. 增加劳动力和设备数量B. 要求减少项目要求的工艺和材料C. 缩短施工进度，加快项目完成时间D. 不调整预算方案18. 预算员在编制预算时应该注意的原则是：A. 以经济合理的方式完成工程项目B. 尽量减少劳动力和设备的使用C. 降低工程项目的质量要求D. 保证工程项目的利润最大化19. 预算员在编制预算时需要了解的工程项目信息包括：A. 工程项目的地理位置B. 工程项目的技术要求C. 工程项目的文件和合同D. 工程项目的融资方式20. 预算员在编制预算时需要参考的标准和规范包括：A. 土建工程质量验收规范B. 土建施工标准操作规程C. 工程项目的合同内容D. 土建工程技术规范1. C2. A3. D4. B5. C6. A7. C8. B9. A10. B11. A12. A13. A14. C15. C16. C17. A18. A20. D二、案例分析（每题10分，共40分）案例一：某工程项目预算员在施工图设计完成后，开始进行预算编制工作。
预算员考试试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 预算员在编制工程预算时，首先需要确定的是（）。
A. 工程量清单B. 材料价格C. 施工方案D. 工程总造价2. 按照国家规定，工程预算中不得包含的费用是（）。
A. 材料费B. 人工费C. 设备使用费D. 非法收费3. 工程预算中，下列哪项费用属于直接费用？（）A. 管理费B. 利润C. 税金D. 材料购置费4. 在编制工程预算时，若设计图纸尚未最终确定，预算员通常采用的方法是（）。
A. 按经验估算B. 按类比法估算C. 按概算指标估算D. 按市场价格估算5. 预算员在进行工程量计算时，应依据的标准是（）。
A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 工程量清单计价规范D. 建筑材料手册6. 工程预算中，下列哪项不是施工间接费用？（）。
A. 施工现场临时设施费B. 施工机械设备折旧费C. 施工人员培训费D. 施工材料损耗费7. 预算员在编制工程预算时，应如何处理风险费用？（）。
A. 忽略不计B. 按比例计入C. 单独列项D. 包含在管理费中8. 工程预算中，下列哪项费用属于企业管理费？（）。
A. 施工现场安全费B. 施工人员工资C. 企业办公费D. 工程保险费9. 预算员在进行工程量计算时，若遇到图纸不明确的情况，应（）。
A. 按照常规做法计算B. 向设计单位咨询C. 按照最不利原则计算D. 按照平均值估算10. 在工程预算中，下列哪项费用是按照实际发生额计算的？（）。
A. 设备租赁费B. 材料购置费C. 施工水电费D. 施工罚款二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 预算员在编制工程预算时，需要考虑的成本因素包括（）。
A. 材料成本B. 人工成本C. 机械使用成本D. 环境治理成本12. 工程预算中，下列哪些费用属于规费？（）。
A. 城市维护建设税B. 教育费附加C. 增值税D. 印花税13. 在编制工程预算时，预算员应如何处理设计变更？（）。
预算员面试常见试题及答案预算员面试常见试题及答案一、单项选择(各专业必答试题) 土建1 . 工程量清单由哪几部分组成?(A )A . 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成;B . 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2 .工程量清单计价计款的构成是什么?( C )A . 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成;B . 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C . 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3. 综合单价的定义是什么?(B )A .综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B .综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4 .总承包服务费包括那些内容?( A )A .总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B .总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5 .甲方供料是否计价，如何计价?( A )A .甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。
B .甲方供应的材料不计入综合单价中。
6 .零星工作项目费应在预留金中开销吗?(A )A .《计价规范》的3.4.1 条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B .零星工作项目可以在预留金中开销。
7. 工程量清单中漏项或有错如何处理?(A )A .合同有约定的，按合同约定;合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9 条执行。
B. .由招标人承担漏项和量错的风险。
预算员考试试题（有答案）预算员考试试题题库一、单选题(每题一分）1.2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》要求，合同中没有适用及可参考于变更工程的价格，计算变更合同价款按（ D ）。
A 合同中类似的价格执行B 当地权威部门指导的价格执行C 监理工程师提出的价格执行D 承包人提出的价格，业主确认后执行2.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（ C ）。
A 承包人更改施工组织设计B 现场施工机械损坏而延误工期C 实际完成的工程量超出合同规定的工程量D 施工期间因有关政策变化材料涨价超出了合同约定的范围3.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后做为结算的依据。
A 造价咨询机构B 发包人C 造价管理部门D 投标人4.关于清单工程量确认说法错误的是（ D ）。
A 对承包人已完成工程量的核实确认，是发包人支付工程款的前提B 合同通用条款规定，承包人应按专用条款约定时间向工程师提交已完工程量的报告C 工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效D 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师给予计量5.根据2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的规定，在工程量清单计价活动中属于可竞争费的有( D )。
A 安全文明施工措施费B 规费C 税金D 管理费6.下列内容中属于其他项目清单中投标人部分的是（ A ）。
A 总承包服务费B 暂列金额C 材料购置费D 环境保护费7.下列不属于招标最高限价编制依据的是（ D ）。
A 设计文件B 招标文件C 相关的标准、规范D 企业定额8.规费项目清单中属于社会保障保险的是（C）。
A 建筑工程一切险B 安装工程一切险C 工伤保险D 危险作业意外伤害保险9.分部分项工程量清单的项目编码应采用（D）位阿拉伯数字表示。
A 八B 九C 十一D 十二10．对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目，招标人( D )。
土建预算员模拟试题及答案1.建设项目总概算包括工程费用、工程建设其他费用和预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等。
2.材料二次搬运费属于建安工程造价中的其他直接费。
3.预算定额基价是指分部分项工程的人工、材料、施工机械使用费之和。
4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括现场管理费。
5.对分部、分项工程采用相应的定额单价、费用标准进行施工图预算编制的方法称为单价法。
6.仲裁作出裁决后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7.费用表的建表计算应键入Alt+1.8.水泥砂浆体与净干砂体积比。
9.材料预算价格是指材料自采购地运至施工现场或工地仓库的全部费用。
10.一般土建工程费用定额中的费率是由工程类别而定的。
11.若定额内说明该项目另行计算，则应由甲乙双方商定在独立费中处理。
12.一般住宅层高3米，某住宅只有一层，但高达9米，其建筑面积应按1层计算。
13.人工挖地槽、地坑定额深度为1.5米，超过时可另作补充定额。
2.机械挖土方工程量按照机械挖土方占总量的百分比(c%)和人工挖土方占总量的百分比(d%)来计算。
3.该砖基础施工需要的工作面宽度为每边200mm。
4.当人工挖土方的挖掘深度超过1.5米时，需要增加工作日。
5.挖沟槽的长度，外墙按照图示中的外边线长度计算，内墙按照图示中基础底面之间的净长线长度计算。
6.在某工程中，采用机械化施工进行大型土方工程，总量为m3，挖土深度为1.5米，人工施工占10%。
人工挖土方的定额单价为7.13元/m3，那么人工挖土方的定额直接费为元。
7.泥浆运输工程量按照产生的泥浆量以立方米计算。
8.某预制钢筋混凝土桩截面为300×300mm，长8.3米，含有0.3米的桩尖。
其制作工程量为0.747m3.9.在一座高度为52米的建筑物施工中，使用竹制脚手架。
在结算时，施工单位却使用了钢管脚手架的定额。
建设单位不同意，双方产生了争议。
我认为应该使用竹制脚手架的定额。
土建预算员模拟试题一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。
A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。
Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。
Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。
A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9．材料预算价格是指材料(d)费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额a.2,b.3,c.4,d.5,e.614．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算a.80b.20c.90d.1015．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mma.150b.200c.250d.30016．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。
土建预算员单选题（共50题）1. 中标人确定后，招标人应将中标结果通知（）。
A、招标监管机构B、中标人C、所有人D、未中标的投标人【正确答案：D】2. 砖（石）基础，清单计算规则是按设计图示尺寸（）。
A、以面积计算B、以体积计算C、以长度积计算D、以个计算【正确答案：C】3. 计算外墙、地面、天棚等分部分项工程，计算顺序可以采用（）。
A、按照顺时针方向计算法B、按图纸分项编号顺序计算法C、按轴线编号计算的方法D、按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法【正确答案：A】4. 在施工图预算的编制程序中，按分项工程项目，依据定额，计算人工和各种材料的实物耗量，并将主要材料汇总成表，这是进行（）。
A、计算主材费B、工料分析C、计算工程量D、汇总计算工程造价【正确答案：B】5. 某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)计价，招标人提供的工程量清单中甲分部分项工程工程量为2600m3,投标人根据施工方案计算出的甲分部分项工程作业量为4300m3,完成该分项工程人材机费为75000元，管理费20000元，利润5000元，不可预见费1000元，其他因素不考虑，根据以上条件，投标人所报综合单价应为（）元/m3。
A、23.49B、29.28C、36.92D、38.85【正确答案：D】6. 有保温层的内墙面抹灰定额工程量按（）计算。
A、设计结构尺寸面积B、设计结构尺寸面积和保温层厚度乘积C、外表面尺寸面积和保温层厚度乘积D、外表面尺寸面积【正确答案：D】7. 对投标报价校核，审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性等评标工作属于（）。
A、技术性评审B、商务性评审C、符合性评审D、详细评审【正确答案：B】8. 工程变更指示发出人是（）。
A、发包人B、监理人C、承包人D、设计单位【正确答案：B】9. 在编制工程概预算时，计算对象划分的根据是（）。
A、工程定额B、施工定额C、工程量计算规范规定的清单项目D、惯例【正确答案：A】10. 不能充分利用数据间的内在联系，计算费时间和精力，易出现计算差错的工程量计算顺序的方法是（）。
工程-笔试题
土建预算员面试题目
1、预算定额的作用是什么？
（ 1 ）是编制预算和结算的依据；（ 2 ）是编制单位估价表的依据；
（ 3 ）是据以计算工程预算造价和编制建设工程概算定额及概算指标的基础（ 4 ）是施工单位评定劳动生产率进行经济核算的依据。
2 、综合楼或办公室门厅或夹层中的悬挑回迥廊板按什么构件计算？
按阳台计算。
3、施工单位的施工图预算常常出现哪些常见病？
（ 1 ）工程量计算正误差（ 2 ）定额单价高套正误差（ 3 ）项目重复正误差（ 4 ）综合费用计算正误差。
4、悬挑雨篷、用于检修、消防等室外爬梯、地下人防通道是否计算建筑面积？
不计算。
5、深层水泥搅拌桩水泥掺量定额按多少考虑？设计水泥掺量与此不同时是否调整？
按 15% 考虑。
按相应定额增减。
6、现浇砼墙脚手架应套用什么脚手架？
双排脚手架。
7、砖砌围墙按实砌体积计算套用非框架间墙定额时，是否调整？
定额乘以系数1.02进行调整。
8、悬挑板(包括凸窗上下挑板、悬挑的空调搁板及水平遮阳板等)的模板和混凝土子
目如何计算？
按有梁板或平板的有关规定计算。
9、各类桩空孔部分需加以填充时，如何套用定额？
填充部分工程量按实体积套用第六章独立混凝土垫层定额。
10、玻璃幕墙上开启窗如何计算费用？
开启窗面积并入幕墙计算，每1m2开窗面积另增加人工0.35工日，窗型材、窗五金配件相应增加。
中骏置业构筑传世家园！
────────────────────────────────────────。
土建造价员考试试题土建预算员模拟试题一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C土地使用费及勘察设计费D预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。
A、施工机械修理费E、材料采购和保管费C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资3.预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程氏分部分项工程C扩大分部分项工程D单项工程4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D） oA、企业管理费E、财务费用C、其它费用D、现场管理费5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）A、单价法B、实物法C、概算法D指标法6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪组合键（B）A Alt+PB、Alt+lC. Alt+2D、Shift+O 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与（C）体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9.材料预算价格是指材料（d）费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10.一般土建工程费用定额中的费率是由（d）而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11.定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理（c）a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12.—般住宅层咼3米，某住宅只一层，但咼达9米，其建筑面积应按⑻层计算a. 1,b. 1. 5,c. 3,d.视不同情况而定13.人工挖地槽、地坑定额深度为（e）米，超过时可另作补充定额a. 2, b・ 3, c. 4, d・ 5, e. 614.机械挖土方工程量，按机械挖土方(c) %,人工挖土方(d) %计算a. 80b. 20c. 90d. 1015 .砖基础施工所需工作面宽度为每边(b) mma.. 150b. 200c. 250d. 30016.人工挖土方, 当挖土深度超过(b)米时，需增加工日a. 1. 2b. 1. 5c. 2d.以上答案都不对17・挖沟槽长度, 外墙按图示(c)长计内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18.某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3?挖土深1. 5米，人工施工占10%人工挖土方定额单价7. 13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。
所在项目（部门）：姓名：预算员及相关岗位人员考试试题说明：1、总分100分。
2、考试时间：9:30--11:00。
一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意。
）1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。
A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积C、应按结构外围外边线计算建筑面积D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。
A、53元/工日B、72元/工日C、66元/工日D、80元/工日3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。
A、4200B、3500C、3800D、36004、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。
A、地下室的采光井B、室外台阶C、建筑物内的操作平台D、穿过建筑物的通道5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ）A、层高2.1m的半地下贮藏室。
B、层高2.3m的地下商场。
C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。
D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。
6、确定合同价款的方式不包括（D ）A、固定总价合同B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。
A、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更 D.政策性调整8、清单计价规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以( C )计算。
A、基础底面积乘以挖土深度B、基坑底面积乘以挖土深度C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度9、材料预算价格是指材料从来源地到达( D )的价格。
A、工地B、施工操作地点C、工地仓库D、工地仓库以后出库10、措施费是指完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由（ C ）组成。
A、安全设施费和施工技术措施费B、文明施工费和施工技术措施费C、施工技术措施费和施工组织措施费D、环境保护费和施工组织措施费11、以下哪一项不应计入人工费（D ）A、辅助工资B、生产工人基本工资C、生产工人工资性补贴D、职工养老保险12、建安工程造价中的税金不包括（B ）A、营业税B、所得税C、城乡维护建设税D、教育费附加及地方教育费附加13、夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费、夜间施工照明设备摊销、照明用电及（ B ）等费用。
A、夜间补助费B、夜间施工降效C、夜间劳保费D、安全措施费14、材料损耗计算公式，可以表示为（ A ）×100%。
A 损耗量/净用量B 净用量/损耗量C 损耗量/总用量D 净用量/总用量15、11G101-1规定，混凝土保护层的最小厚度是指（A ）至混凝土表面的距离。
A、最外层钢筋外边缘B、受力钢筋外边缘C、箍筋内边缘D、箍筋外边缘16、平整场地计算工程量应按照建筑物（构筑物）按首层结构外边线，每边各加（A ）m计算。
A、2mB、1.5mC、2.5mD、3m17、某住宅工程，工程所在地为县城、镇，由某市一级资质施工企业承建，该住宅工程计算税金应采用的费率为（ B ）A、3.28B、3.41C、3.48D、3.4518、民用建筑中的公用建筑，包括综合楼、办公楼、教学楼、图书馆等建筑的装饰工程类别，均按照（ B ）类工程确定，一般居住类建筑的装饰工程均按照（ B ）类工程确定。
A、Ⅱ，ⅡB、Ⅱ，ⅢC、Ⅲ，ⅡD、Ⅲ、Ⅲ19、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）工程量清单计价程序装饰工程管理费的计费基础为（ C ）A、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*省价人工单价+材料消耗量*省价材料费+施工机械台班消耗量*省价机械台班单价）B、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*市场价人工单价）C、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*省价人工单价）D、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*省价人工单价+施工机械台班消耗量*省价机械台班单价）20、基础施工所需工作面宽度计算时，基础材料为基础垂直面做防水层时，每边各增加工作面宽度为（ C ）mm。
（13年的规范是1000mm，之前的规定是800mm）A、300B、500C、1000D、150021、08清单计价规范中，工程量偏差超过（A ），材料、工程设备单价变化超过价（ A ）时，应根据相应规定进行调整。
A、10%，5%B、10%，3%C、15%，3%D、15%，5%22、13清单计价规范中，工程量偏差超过（ B ），材料、工程设备单价变化超过价（ B ）时，应根据相应规定进行调整。
A、15%，10%B、15%，5%C、15%，3%D、10%，5%23、出现合同价款调增（调减）事项（不含工程量偏差。
计日工、现场签证、索赔）后的（ B ）天，承包人（发包人）应向发包人（承包人）提交合同价款调增（调减）报告并附相关资料。
承包人（发包人）再（ B ）天内未提交合同价款调增（调减）报告的，应视为承包人对该事项不存在调整价款请求。
A、7B、14C、21天D、28天24、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ D ）天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。
承包人逾期未发出的索赔意向通知书的，丧失索赔权利。
A、7B、14C、21天D、28天25、高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时，可按（ C ）计算规则计算装饰脚手架。
A、满堂脚手架B、外脚手架C、里脚手架D、单排脚手架二、多项选择题（每题2分，15题，共计30分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）26、山东省建筑工程费由直接费、间接费、利润和税金构成。
其中直接费包括直接工程费和措施费，直接工程费应包括（ABC ）A、人工费B、施工机具使用费C、材料费D、企业管理费E、其他直接费27、单层建筑物的建筑面积的计算正确的是（ACE ）。
A、应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算B、不论其高度如何，均按一层计算建筑面积C、高度在2.2m以上者应计算全面积D、高度不足2.2m者不计算面积E、坡屋顶内空间净高不足1.2m的部位不应计算面积28、临时设施费用内容包括（ACDE ）等费用。
A、临时设施的搭设B、照明设施的搭设C、临时设施的维修D、临时设施的拆除E、摊销29、下列关于现浇混凝土柱模板说法正确的是（ABCE ）A、现浇混凝土柱模板，按柱四周展开宽度乘以柱高，柱、梁相交时，不扣除梁头所占柱模板面积。
柱、板相交时，不扣除板厚所占柱模板面积。
B、柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分，以及伸入墙内的梁头、板头部分，均不计算模板面积。
C、现浇钢筋混凝土楼梯，以图示露明面尺寸的水平投影面积计算，不扣除小于500mm 楼梯井所占面积。
楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板，不另计算。
D、现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量，除另有规定者外，不区别模板的材质，按混凝土与模板接触面的面积，以平方米计算。
E、混凝土后浇带二次支模工程量按混凝土与模板接触面积计算，套用后浇带项目。
30、下列说法正确的是（ABDE ）A、10-5-1，塔式起重机混凝土基础子目中，不含钢筋、地脚螺栓和模板。
其工程量，按经过批准的施工组织设计计算。
钢筋，执行现浇构件钢筋子目；模板，执行设备基础模板子目；地脚螺栓，执行补充子目4-1-131，并一并列入施工技术措施项目。
B、建筑物主体结构工程垂直运输机械，按“建筑面积计算规则”计算出面积后，套用相应定额项目。
C、建筑物主要构件柱、梁、墙（包括电梯井壁）、板施工时均采用泵送混凝土，其垂直运输机械子目中的塔式起重机乘以系数0.8。
若主要结构构件不全部采用泵送混凝土时，乘以系数0.9。
D、对于先主体、后回填，或因地基原因，垂直运输机械必须座落于设计室外地坪以下的情况，执行定额时，其高度自垂直运输机械的基础上坪算起。
E、±0.00以下工程垂直运输机械计算时，钢筋混凝土地下建筑，按其上口外墙（不包括采光井、防潮层及其保护墙）外围水平面积以平方米计算。
钢筋混凝土满堂基础，按其工程量计算规则计算出的立方米体积计算。
31、合同价款变更时通常采用按下列（ABC ）方法确定A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的项目综合单价确定变更价款；B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行；D、发包人直接批价；E、承包人放弃该项施工，由发包人自行完成；32、不可竞争费用有（ABCDE ）。
A、安全文明施工费B、临时设施费C、社会保障费D、工程排污费E、环境保护费33、工程量清单的综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（ABD ）。
A、风险因素B、利润C、税金D、管理费E、其他项目费34、竣工结算编制的依据包括（ABCD ）。
A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告35、建筑物阳台的建筑面积计算正确的是（CD ）。
A、有栏杆的挑阳台按其水平面积计算建筑面积B、有挡墙的凹阳台按其水平面积计算建筑面积C、建筑物的阳台均按其水平投影面积的二分之一计算建筑面积D、与建筑物内不相连通的装饰性阳台不应计算面积E、底层阳台计算全面积，楼层挑阳台计算二分之一面积36、施工技术措施项目包括（ACDEF ）。
A、脚手架工程B、临时设施费C、构件运输及安装工程D、混凝土模板及支撑费E、大型机械安装、拆卸及场外运输F、垂直运输机械及超高增加37、安全文明施工费，包括（BCDE ）。
A、工程排污费B、环境保护费C、文明施工费D、临时设施费E、安全施工费F、已完工程及设备保护费38、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应分别承担。
下列表述正确的是（ABD ）。
A、工程本身的损害、由发包人承担；B、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担；C、承包人的施工机械设备损坏及因此造成的停工损失，由发包人承担；D、发包人、承包人人员伤亡，由其所在单位承担；E、运至施工场地用于施工的材料、和待安装的设备的损失，由承包人承担；F、工程所需清理、修复费用，由承包人承担。
39、下列工程量清单中，（AB ）应采用综合单价计价。
A、分部分项工程量清单B、可以计算工程量的措施项目清单C、其他项目清单D、不可以计算工程量的措施项目清单40、现场签证的形式有（ABCD ）。
