学校简易施工合同范本

.. .. ..

. 专业资料可编辑 . 简易（零星）工程施工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的 工程一事达成一致，签订以下合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：按甲方提供的图纸要求完成图纸范围内的工程施工，详见附件一。

4、工程质量要求：乙方应按国家相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收达到合格标准。

5、施工技术要求：详见附件二。

二、承包方式

本合同为综合单价固定合同，由乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。

乙方确认其对工程所在周围环境、地质情况、交通情况、质量标准、工期等情况均已熟悉且已研究明了，考虑了相关风险因素并计算了相关费用。

三、工期要求

1、开工日期：暂定 年 月 日（以甲方开工通知确定的时间为 .. .. ..

. 专业资料可编辑 . 准），竣工日期： 年 月 日，总工期： 日历天。

1 建设工程施工合同

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

二、工程地点： 麻城宋埠

三、承包方式：包工、包机械、包安全

第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数 10 天

第三条 工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

第四条 甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 2 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条 安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条 奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条 纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附 则

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方： 乙方：

1 工程承包协议书

甲方：________________________________________

乙方：________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就____________建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程范围及内容：

工程量：

承包形式：

三、工期：

1、开工日期：

2、竣工日期：

3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列：

1、工程质量达到市优奖；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

4、双方约定的标准、具体为：

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列 种方式：

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充2 协议 。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

（1） 工程预算价： （工程结束后按实结算）

工程单价: （含外运等其他一切费用）

（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。

（3）所有工程量必须在每月 日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

1 【 零星围墙封堵 】工程施工合同

合同编号:

甲方（发包方）：

乙方 (承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，甲、乙双方就位于 市的

工程施工的有关事项达成一致意见，具体合同条款如下：

第一条 承包内容及范围

，具体工作量、技术要求、工作内容、数量、单价、合价等详见附件。

第二条 工期

进场时间为 年 月 日，竣工时间为 年 月 日。如乙方未能按本合同之规定完成施工的，则每延期一天，乙方应向甲方支付本合同总价款的 5 ‰作为违约金，延期

30 天以上仍未能完成的，甲方有权单方终止本合同，乙方应按本合同之规定承担相关违约责任，并赔偿由此对甲方造成的损失。

第三条 合同价款及支付方式

1、本合同包干总价为人民币 元整（小写：￥ 元），本合同总价包含了按施工图完成此项工程所需人工、材料、机械、各项措施、各项风险、管理、利润、规费、税金及总包配合管理费等所有费用，除甲方要求的设计变更外，本合同总价一次性包死，不得调整。

合同价款组成详见合同附件《工程报价书》，该报价书作为支付工程款和结算的依据。

2、工程完工、经验收合格、乙方向甲方提交工程结算、结算经审定后，甲方向乙方支付至本合同结算总价的95%，剩余5%作为质保金，保修期满且乙方无任何违约的情况下，甲方向乙方无息支付。

3、乙方应于甲方付款前向甲方出具相应合法发票；甲方付款至本合同结算总价的95%时，乙方应向甲方提交至合同结算总价100%的合法发票，否则甲方有权不予支付。

2 第四条 质量和保修要求

1、产品质量和施工质量均必须满足国家及当地有关规范、标准及本项目施工图纸要求,同时满足 甲方 要求。

2、乙方在所有工程施工完毕后通知甲方验收，甲方应于收到通知后 30 日内进行验收，逾期未验收又无正当理由的，则视为验收合格。