中建第三方见证试验分包合同2
- 格式:docx
- 大小:12.44 KB
- 文档页数:7
建筑工程见证合同三方---建筑工程见证合同三方范本甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________丙方(见证单位):______________鉴于甲方为工程项目的建设单位,乙方为承担该工程施工任务的施工单位,丙方为负责对工程进行质量监督的见证单位,三方本着平等互利的原则,经友好协商,就工程项目的质量监督工作达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确三方在工程项目施工过程中的职责和义务,确保工程质量符合国家及行业标准,保障工程安全、高效地进行。
二、甲方职责1. 提供完整的工程设计文件及相关技术资料。
2. 确保施工现场满足施工条件,及时解决施工过程中的问题。
3. 按合同约定支付工程款项。
三、乙方职责1. 严格按照设计图纸和技术规范进行施工。
2. 保证使用合格的建筑材料和设备。
3. 接受丙方的质量监督,及时整改发现的问题。
4. 确保施工安全,遵守安全生产法规。
四、丙方职责1. 对乙方的施工过程进行全程监督,确保工程质量符合要求。
2. 定期检查工程进度和质量,及时发现并指出存在的问题。
3. 对乙方的整改情况进行复查,确认问题得到妥善解决。
4. 向甲方提供客观、公正的监督报告。
五、合同生效与变更本合同自三方签字盖章之日起生效。
合同一经签订,未经三方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
六、争议解决如在执行合同过程中出现争议,三方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁委员会进行仲裁。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜,三方可另行协商补充。
2. 本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
---。
试验室分包的合同模板合同标题:试验室分包合同模板合同编号:[编号]本合同由以下双方(以下简称为“甲方”和“乙方”)达成并签署:甲方:名称:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方联系电话]电子邮件:[甲方电子邮件]乙方:名称:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方联系电话]电子邮件:[乙方电子邮件]一、合同目的本合同旨在规定甲方委托乙方进行试验室分包服务的相关事宜。
二、服务内容1. 乙方将按照甲方的要求提供试验室分包服务,包括但不限于以下内容:a) 提供试验室设备和仪器的租赁;b) 提供试验室技术人员的派遣;c) 提供试验室管理和维护服务;d) 提供试验室安全管理和培训服务;e) 其他双方协商确定的试验室分包服务。
2. 甲方应提供乙方所需的合理支持和配合,包括但不限于提供试验样品、提供试验要求和标准等。
三、合同期限本合同自[起始日期]起生效,至[终止日期]止。
双方可协商续签合同。
四、费用与支付方式1. 甲方应向乙方支付相应的试验室分包费用,具体金额和支付方式如下:[费用条款]2. 甲方应按照约定支付费用,逾期支付的,应支付延迟付款的利息。
五、保密条款双方应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密,并不得向第三方披露或使用。
六、违约责任1. 若一方违反本合同的任何条款,使得对方无法履行合同义务,违约方应承担相应的违约责任。
2. 除非因不可抗力或合同约定的其他情况,违约方应向对方支付违约金,金额为合同总价款的[违约金比例]%。
七、争议解决本合同的解释和履行均适用[适用法律]。
双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式[份数]份,甲方和乙方各执[份数]份,具有同等法律效力。
2. 本合同的修改、补充事项应经双方书面协议并签字生效。
3. 本合同未约定事项,双方可另行协商解决。
试验检测分包合同协议书合同编号:_____________甲方(委托方):_____________________地址:_____________________________法定代表人:_______________________联系电话:_________________________乙方(分包方):_____________________地址:_____________________________法定代表人:_______________________联系电话:_________________________鉴于甲方需要进行试验检测工作,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、互利的原则,经协商一致,就试验检测分包事宜达成如下合同协议:第一条合同目的甲方委托乙方进行试验检测工作,乙方应按照甲方的要求及国家相关标准完成试验检测任务。
第二条试验检测内容1. 乙方应根据甲方提供的试验检测计划及技术要求,完成以下试验检测项目:- 项目名称:_____________________- 检测范围:_____________________- 检测标准:_____________________2. 乙方应保证试验检测结果的准确性和可靠性。
第三条合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币(大写):____________元整(¥__________)。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款。
3. 乙方完成试验检测工作并提交合格报告后,甲方应在______个工作日内支付剩余款项。
第四条工作进度和时间安排1. 乙方应根据甲方的要求,制定详细的工作计划,并按计划完成试验检测工作。
2. 乙方应在合同约定的时间内完成所有试验检测任务。
第五条质量保证1. 乙方应确保试验检测工作的质量符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 如试验检测结果不符合要求,乙方应在甲方指定的时间内免费重新检测。
检测合同分包协议书甲方(主承包商):_________乙方(分包商):_________鉴于甲方与业主之间就_________项目(以下简称“项目”)达成了建设合同,现甲方欲将该项目中的部分检测工作分包给乙方,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本分包协议,以资共同遵守。
一、分包工程内容1. 乙方应按照甲方的要求,完成项目中的以下检测工作:_________(具体描述分包的检测工作内容)。
2. 乙方应保证其提供的检测服务符合国家相关标准及行业规范,确保检测结果的准确性和可靠性。
二、工程质量1. 乙方必须严格按照甲方提供的技术要求和标准进行检测工作,确保检测质量达到合同约定的标准。
2. 如因乙方原因导致检测质量不合格,乙方应负责无偿重新检测直至合格为止。
三、工期要求1. 乙方应按照甲方的总体工期安排,合理安排检测工作进度,确保不影响项目的总体进度。
2. 若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价格1. 双方约定,本分包工程的总价为人民币_________元。
2. 价格包括所有检测工作的费用,不包括由甲方变更工作内容所产生的额外费用。
五、付款方式1. 甲方应在乙方提交检测报告并经甲方验收合格后___天内支付相应款项。
2. 付款分期进行,具体分期付款的比例和时间由双方根据实际情况协商确定。
六、违约责任1. 如一方违反本协议的任何条款,应向守约方支付违约金,违约金的数额为违约行为所造成损失的___%。
2. 如因一方的原因导致合同无法履行,该方应赔偿对方因此遭受的一切损失。
七、争议解决双方因履行本协议所发生的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
中建——检测试验分包合同检测试验分包合同合同编号:中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX项目之检测试验分包合同总包方:分包方:合同订立地点:合同订立日期: XXXX 工程检测试验分包合同甲方:____________乙方:____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程检测试验相关事宜达成如下协议:第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建筑面积:第二条承包范围及工期1、建设工程质量检测和建筑材料试验,并出具相应的检测报告。
具体包括:普通混凝土、普通砂浆配合比试验,力学试验;钢材力学试验;钢筋焊接试验;土壤标准击实试验,回填土干密度含水率试验;防水材料试验及水泥、砂、石砖等建筑材料物理力学性能试验等。
第三条价款与说明1、合同总价暂定为:人民币元,大写:元整。
2、本合同检测费用总额由各项发生的费用累计,合同单价按发布收费标准(详见附件)的收费基础上常规检测项目单价下浮 %(或按建筑面积固定综合单价元/m2)计算。
如发生非常规检测项目,单价由甲乙双方另行商确。
合同单价为固定综合单价,包括乙方按本合同要求完成相应工作所发生的一切费用(直接费、管理费、税金以及当地政府规定应缴纳的其他费用等),不论市场价格波动和政府政策性调整,在工程结算期内,合同单价不作任何调整。
第四条付款1、本合同无预付款。
2、付款方式:1)付款为一季度付款一次,乙方每季度的最后一个月25日向甲方递交本季度按合同约定支付的费用汇总表和请款报告,甲方在收到报告后于次月的18~25日向分包方签发付款证书,在签发证书的下月3~10日,以网上银行汇款的方式支付进度款。
第三方见证合同模板第三方见证合同模板甲方:(委托方名称)地址:法定代表人:电话:传真:邮编:乙方:(见证方名称)地址:法定代表人:电话:传真:邮编:丙方:(被委托方名称)地址:法定代表人:电话:传真:邮编:鉴于甲方和乙方之间有关(事项)事宜,甲方为确保其权益,需要请乙方作为第三方见证人对事项进行见证。
在此,三方协商一致,签订本合同。
一、各方身份甲方为(委托方身份),具有(委托方权益)。
委托乙方进行见证。
乙方为(见证方身份),负责对委托方与丙方之间的(事项)进行见证,维护公正、公平、透明的原则。
丙方为(被委托方身份),与委托方有(事项)事宜,接受乙方见证。
二、权利及义务1、乙方只负责对委托方与丙方之间的(事项)进行见证,不承担与该事项相关的任何责任。
2、丙方在(事项)过程中有义务配合乙方进行观察、记录、验证等工作,并承认乙方的成果报告。
3、乙方在见证过程中,必须严格遵守法律法规,保持公正、公平、透明。
4、甲方与丙方应尊重乙方的意见,如遇乙方提出异议,应有针对性的证明来证明争议问题的真实性。
三、履行方式1、委托方应通知丙方,乙方将于何时出现进行见证,督促丙方按期履行义务。
2、乙方应在委托方与丙方初始约定的时间、地点进行见证,依据法律法规进行工作。
3、见证完成后,乙方应制作出具法律效力、可执行性的成果报告,委托方和丙方均应认真审核,并在三人共同确认后签署相关协议。
四、期限1、本合同供签订时即开始生效,至(事项)完成时或见证终止时止。
2、该见证过程一般不需要太长时间,如有特殊情况,双方协商后应将期限延长至足够完成该见证任务所需的时间。
五、违约责任1、如有一方违反本合同约定,应承担因违反所产生的全部损失或责任。
六、法律效力和可执行性1、本合同以中华人民共和国法律为准则,一旦签署生效,由本合同产生的所有权利和义务在法律上有义务承认。
2、本合同签订后获得法律审查并登记备案,具有法律效力,对各方均具有可执行性。
协议编号:__________________甲方(见证单位):__________________乙方(建设单位):__________________丙方(施工单位):__________________鉴于甲方作为第三方见证单位,愿意对乙方在丙方施工的工程过程中进行见证,确保工程质量、进度和安全,现经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、见证范围1. 甲方将对乙方在丙方施工的以下工程进行见证:(1)主体结构施工;(2)屋面、墙面、地面施工;(3)管道、线路施工;(4)设备安装;(5)其他需要见证的施工环节。
2. 甲方将对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督,确保工程符合国家相关标准和规范。
二、见证方式1. 甲方将指派具备相关专业知识和技能的见证人员对工程进行见证。
2. 甲方见证人员应按照见证计划,对工程进行定期或不定期的现场见证。
3. 甲方见证人员有权要求乙方提供施工资料、检测报告等相关文件,以核实工程质量。
4. 甲方见证人员有权对施工过程中发现的问题提出整改意见,并要求乙方及时整改。
三、见证费用1. 甲方见证费用由乙方承担,具体费用按照以下标准执行:(1)主体结构施工:每平方米____元;(2)屋面、墙面、地面施工:每平方米____元;(3)管道、线路施工:每米____元;(4)设备安装:按设备安装费的____%收取;(5)其他需要见证的施工环节:根据实际情况协商确定。
2. 甲方见证费用按月结算,乙方应在每月____日前支付当月见证费用。
四、违约责任1. 乙方未按照约定支付见证费用的,甲方有权暂停见证工作,直至乙方支付全部费用。
2. 乙方未按约定提供施工资料、检测报告等相关文件的,甲方有权要求乙方补齐,并追究其相应责任。
3. 乙方在施工过程中,因违反国家相关标准和规范,导致工程质量问题,甲方有权要求乙方整改,并追究其相应责任。
五、争议解决1. 本协议履行过程中如发生争议,甲、乙、丙三方应友好协商解决。
工程见证取样合同甲方(业主):_________乙方(施工单位):_________丙方(见证单位):_________鉴于甲方与乙方就_________项目(以下简称“工程项目”)的建设达成合作,为确保工程项目的质量符合国家标准及行业规范,甲乙双方同意委托丙方作为独立的第三方进行见证取样工作。
现各方根据平等、自愿的原则,经协商一致,订立本合同如下:第一条见证取样的目的为了确保工程项目所使用的材料、设备以及施工过程符合国家及行业标准,通过丙方的专业服务,对工程项目中的关键材料、工序进行见证取样,以便于进行质量检验和评定。
第二条见证取样的范围丙方应根据工程项目的特点和需要,对以下材料、设备和工序进行见证取样:1. 结构用材:包括但不限于混凝土、钢筋、砌块等;2. 防水材料:包括防水卷材、涂料等;3. 电气材料:如电线电缆、开关插座等;4. 其他关键材料和设备;5. 重要工序:如基础浇筑、主体结构施工、防水施工等。
第三条见证取样的程序1. 乙方应提前通知丙方见证取样的时间、地点和内容;2. 丙方应在约定时间内到达现场,对取样过程进行监督;3. 丙方应确保取样的公正性和科学性,保证样品的真实性和完整性;4. 丙方应将取得的样品妥善保管,并按照约定送至指定的检测机构进行检测;5. 丙方应及时将检测结果反馈给甲方和乙方。
第四条费用支付1. 见证取样的费用由甲方承担,具体金额为____元;2. 甲方应在合同签订后____天内支付丙方____%的预付款;3. 余款在见证取样工作完成后____天内结清。
第五条违约责任1. 如乙方未按约定提供取样条件或未能配合丙方完成取样工作,应承担违约责任;2. 如丙方未能按约定时间完成见证取样或提供的样品不符合要求,应承担违约责任;3. 违约方应赔偿对方因此造成的损失。
第六条争议解决合同在履行过程中发生争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
发包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合本工程的具体情况和特点,为明确甲乙双方在试验检测工作中的权利、责任和义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:____________________2.工程地点:____________________3.工程承包范围:____________________4.试验检测内容:____________________5.试验检测标准:____________________二、合同期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至试验检测工作全部完成并经甲方验收合格之日止。
2.如因特殊原因导致试验检测工作无法按期完成,经双方协商一致,可延长合同期限。
三、合同价款及支付方式1.合同价款:人民币______元整(大写:____________________)。
2.支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:(1)合同签订后,乙方收到甲方支付合同总价款的_____%;(2)试验检测工作开始后,每完成_____%的工作量,甲方支付相应比例的款项;(3)试验检测工作全部完成后,经甲方验收合格,乙方提交验收报告后,甲方支付剩余款项。
四、双方责任1.甲方责任:(1)负责提供试验检测所需的试验材料、设备、场地等;(2)对乙方进行技术指导,确保试验检测工作顺利进行;(3)对试验检测结果进行审核,如有异议,及时通知乙方;(4)按照合同约定支付试验检测费用。
2.乙方责任:(1)严格按照试验检测标准和方法进行试验检测;(2)保证试验检测数据的真实、准确、完整;(3)对试验检测过程中发生的事故承担相应责任;(4)按照甲方要求及时提交试验检测报告。
五、违约责任1.甲方违约:(1)未按时支付试验检测费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的_____%;(2)未按约定提供试验检测所需材料、设备的,应承担相应责任。
建设工程第三方检测合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程检测事宜协商一致,特订立本合同。
第一条:工程概况1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程内容:地基基础工程检测、实体检测、沉降观测、防雷接地检测等,含检测工作的准备、实施及成果资料编制等。
具体以发包人发包内容或最终图纸为准。
第二条:合同价款1、本合同暂估合同金额为元,大写元整。
最终结算价款按固定综合单价的实际检测数量进行结算。
综合单价详见附件一《固定综合单价报价表》。
2、固定综合单价为含税包干单价,包含但不限于完成项目检测或监测所需的人工费、机械费、材料费、保险费、税金、报告编制及评审、房屋租赁、进出场费、复检费等全部费用。
第三条:付款方式检测方应在检测前报送检测方案,经发包人审核后方能实施,如在过程中方案发生变更,需经发包人书面认可,以此作为结算依据。
每个单项工程委托检测完成进行一次结算,支付款为完成且提交了本次单项工程成果报告的工作量费用的80%;正式报告提交、沉降观测完成后支付至结算金额的90%,余款待完成资料归档,结算费用通过审计后一次性付清。
第四条:服务期限本工程检测期限:自项目开工至所有检测工作结束止。
该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时,检测报告交付日期顺延。
第五条:甲方的权利与义务1、甲方应如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称;与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型、甲方姓名联系方式等。
2、甲方应依据相关规范、标准,提供完整真实的现场检测相关信息,信息准确无误,以便乙方出具相应报告。
因甲方提供的相关信息有误而导致出具有误报告,甲方承担相应的检测费。
3、乙方每次到现场进行沉降变形监测工作,甲方安排或指定相关人员进行工作量签证。
4、甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。
第三方检测委托合同范本6篇经甲乙双方友好协商,甲方工程的质量及原材料检测交由乙方负责,为此订立本合同。
合同中应明确检测标准、时间节点及费用等内容。
双方需严格遵守合同约定,确保检测工作准确高效。
通过合作,为工程质量提供保障,实现共赢发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于第三方检测委托合同的内容,希望能对大家有所帮助。
第三方检测委托合同 1合同编号:甲方(委托人):乙方(检测机构):检测机构编号:根据《中国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3结构类型:1.4监督单位:1.5开工日期:1.6其它:第二条:检测项目甲方委托乙方的检测项目:见证取样检测主体结构工程检测地基基础工程检测钢结构工程检测建筑幕墙工程检测室内环境检测其它:第三条争议的解决方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:(盖章)_____乙方:(盖章)_____住所:_____住所:_____法定代表人:_____法定代表人:_____委托代表人:_____委托代表人:_____开户银行:开户银行:_____账号:_____账号:_____邮政编码:_____邮政编码:_____单位电话:_____单位电话:_____传真:_____传真:_____联系人:_____联系人:_____联系人手机:_____联系人手机:_____合同订立时间:20XX年XX月XX日合同订立地点:____第三方检测委托合同 2委托方(以下简称甲方):受托方(以下简称乙方):经甲乙双方友好协商,甲方的工程质量及原材料检测,由乙方负责检测,特订立本合同。
工程第三方见证协议书模板甲方(委托方):____________________乙方(见证方):____________________鉴于甲方因工程项目需要,委托乙方作为第三方见证人,对工程项目的相关活动进行见证,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议书。
第一条见证范围1.1 乙方应甲方要求,对甲方指定的工程项目进行见证。
1.2 见证范围包括但不限于工程进度、工程质量、工程变更、工程验收等。
第二条见证方式2.1 乙方应根据甲方的要求,以书面形式对见证事项进行记录。
2.2 乙方应确保见证记录的真实性、准确性和完整性。
第三条见证义务3.1 乙方应根据甲方的要求,及时进行见证活动。
3.2 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露或用于其他目的。
第四条见证费用4.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付见证费用。
4.2 见证费用的支付方式、支付时间、支付金额等,由双方另行约定。
第五条违约责任5.1 如乙方未按本协议约定履行见证义务,应赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如甲方未按本协议约定支付见证费用,乙方有权要求甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):____________________乙方(签字):____________________签订日期:____________________签订地点:____________________ (以下无正文)。
建筑工程见证合同三方甲方:____________乙方:____________丙方:____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方采购建筑材料,丙方作为见证方提供相关服务的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程总价:__________二、甲乙双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务:(1)提供建筑材料采购的详细需求和规格;(2)按照约定时间支付乙方材料款项;(3)提供丙方见证所需的相关资料;(4)保证建筑材料符合国家相关标准和质量要求。
2.2 乙方权利和义务:(1)按照甲方需求提供合格的建筑材料;(2)按照约定时间交付材料,并保证材料质量;(3)提供相关证明材料,以供丙方见证;(4)遵守国家有关建筑材料生产和销售的规定。
三、丙方见证方的权利和义务3.1 丙方权利和义务:(1)按照约定时间进行见证,并对甲乙双方提供的材料进行检验;(2)对甲乙双方的交易过程进行监督,确保双方履行合同义务;(3)对甲乙双方提供的证明材料进行审核,并出具见证报告;(4)保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露相关信息。
四、合同的履行和验收4.1 甲乙双方应当按照约定时间、地点、数量交付建筑材料;4.2 丙方应当在约定的时间内完成见证工作,并对交付的建筑材料进行验收;4.3 甲乙双方应当根据丙方的见证报告进行结算。
五、争议解决5.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应当首先通过友好协商解决;5.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、合同的生效、变更和解除6.1 本合同自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效;6.2 合同的变更或解除必须经甲乙丙三方协商一致,并书面确认;6.3 本合同的有效期至工程竣工验收合格之日止。
工程三方见证合同甲方(业主):________乙方(承包方):________丙方(见证方):________鉴于甲方拟委托乙方进行__________工程项目的建设,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,达成如下协议,并由丙方作为见证方参与合同的签订和履行过程。
一、工程内容与范围详细描述工程项目的名称、地点、规模、标准、工期要求等基础信息,以及具体施工内容和技术参数。
二、合同价款与支付方式明确约定工程的总价款,包含各个阶段的付款比例和时间节点,以及迟延支付的利息赔偿等条款。
三、工期与进度管理规定具体的开工日期、阶段性完成时间及竣工日期,并就如何监督和管理进度做出安排。
四、质量要求与验收标准设定工程质量标准和验收程序,明确不合格工程的处理办法和返工责任。
五、变更与索赔管理对于工程设计、材料或工艺变更的情形,应如何提出、审批及实施,以及由此产生的费用处理。
六、安全生产与环保要求强调安全生产的重要性,列出必须遵守的安全操作规程和环保标准。
七、违约责任与争议解决明确违约的定义、责任承担及违约金的计算方法。
同时,确定争议解决的方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼等途径。
八、其他相关条款包括但不限于保密协议、知识产权归属、合同的转让和分包等。
九、合同生效与签署注明合同的生效条件、签署日期和各方签字盖章的要求。
十、附件包含设计图纸、技术规范、工程量清单等相关文件,作为合同不可分割的一部分。
以上各项条款构成了本次工程三方见证合同的基本框架,旨在为甲乙丙三方提供一个明确无误的工作依据。
在实际操作中,各方应根据具体情况对合同内容进行适当的调整和补充,以确保合同的完整性和实用性。
在签订合同时,丙方作为见证方应仔细审核合同内容,确保其合法合规,并在甲乙双方发生争议时提供必要的协助和证明。
通过这样的三方见证合同,可以更好地维护各方的合法权益,促进工程项目的顺利完成。
工程材料第三方检测合同合同编号:____________委托方:(以下简称甲方)服务方:____________第三方检测机构(以下简称乙方)项目名称:____________工程材料检测乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。
乙方根据国家规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。
为明确双方责任,经双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:一、工程概况1.1 工程地址:____________1.2 施工单位:____________1.3 施工单位项目负责人:____________1.4 联系电话:____________1.5 检测报告提交对象:____________1.6 联系电话:____________1.7 报建面积:____________平方米二、检测服务范围及时间2.1 见证取样检测:2.1.1 水泥物理力学性能检测;2.1.2 钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;2.1.3 建筑用砂常规检测;2.1.4 建筑用卵石、碎石常规检测;2.1.5 砼强度检验;2.1.6 砂浆强度检验;2.1.7 简易土工试验;2.1.8 掺和料(粉煤灰)检验;2.1.9 沥青检验;2.1.10 防水卷材检验;2.1.11 墙体材料(强度)检测2.2 主体结构检测:2.2.1 回弹法检测混凝土抗压强度检测;2.2.2 砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;2.2.3 砼楼板厚度检测;2.2.4 砌体基本力学性能检测2.3 说明:因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托,费用按实计算。
三、合同单价3.1 本合同按单项(或工程平方米费用包干方式)进行收费核算;3.2 本次各项费用详细列表见附件。
四、合同总价4.1 双方确认,本合同的总价为人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
建筑第三方检测合同范本合同编号:_______甲方(委托人):_______乙方(检测机构):_______根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,甲乙双方就本建筑工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 结构类型:_______1.4 监督单位:_______1.5 开工日期:_______1.6 其他:_______第二条检测项目甲方委托乙方的检测项目如下:(1)见证取样检测(2)主体结构工程检测(3)地基基础工程检测(4)钢结构工程检测(5)建筑幕墙工程检测(6)室内环境检测(7)其他:_______第三条检测费用乙方向甲方提供的检测服务,检测费用为人民币_______元整(大写:_________________________元整)。
第四条检测周期和报告出具时间4.1 乙方应在合同签订后_______个工作日内完成检测工作。
4.2 乙方应在检测工作完成后_______个工作日内出具检测报告。
第五条质量保证乙方保证检测报告的真实性、准确性和合法性。
检测报告应符合国家相关法律法规和标准要求。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
6.2 保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条争议解决双方发生争议的,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条合同的生效、变更和终止8.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
8.2 本合同的变更或终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。
8.3 本合同终止后,乙方应将所有与合同有关的文件、资料和检测报告交付甲方。
第九条其他约定9.1 甲方应按照约定时间支付检测费用。
9.2 乙方应按照约定时间完成检测工作和出具检测报告。
中建一第三方见证试验分包合同(2)
第三方见证试验分包合同
合同编号:中建一局集团建设发展有限公司China Construetion First Division Construetion & Developing Co、,Ltd XXXXXXXXX 项目之
第三方见证试验分包合同
总包方:分包方:合同订立地点:合同订立日期:XXXX 工程第三方见证试验分包合同
总包方(甲方):分包方(乙方):根据《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就工程
第三方见证试验的相关事宜达成如下协议:
第1条工程概况
1、1工程名称:
1、2工程地点:
1、3建筑面积:m2
1、4建筑檐高:m
1、5结构形式:
1、6计划开竣工时间:—年—月—日-—年—月—日
1、7承包范围:工程的见证试验。
1、8试验内容: _____
包括建设部建[2000]211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》及DBZ01-51-2003资料规程管理规定的试验项目。
具体为: _______
普通混凝土、普通砂浆配合比试验,力学试验;
钢材力学试验;钢筋焊接试验;土壤标准击实试验,回填土
干密度含水率试验;防水材料试验及水泥、砂、石砖等建筑材料物理力学性能试验等。
第2条合同价款
2、1本合同单价为在公布市场价格(详见附件)基础上下浮%(或根据建筑面积按固定综合单价元/m2)o该价格一次包死的综合价,整个合同期间单价不做调整。
本分包合同单价为完整价,即包含完成本分包合同工程,乙方所需的所有直接、间接费用和上缴政府部门的税金或其它有关费用。
2、2试验费按双方签认工程试验量进行核算,暂估总价元整,小写元。
第3条技术要求
3、1满足施工技术要求和国家、政府关于建设工程试验的规定。
3、2试验报告符合DBZ01-51-2003资料规程管理规定。
第4条甲方工作
4、1甲方应严格按照国家有关规范、标准,认真及时做好施
工现场各项材料试验的批量取样、送试工作。
4、2北京市行政区域内的建设工程施工项目,由甲方负责按
建[20001211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》进行见证取样和送检试验。
4、3甲方要明确材料试验负责人和专职持证上岗的试验人
员,以便做好各项试验工作,并做到资料与工程同步。
4、4甲方要严格遵守试验规定,认真填写各类试验委托单,
包括:材料名称、厂别、规格、牌号及取样批量,各项子目应填写准确、清楚、字迹工整。
4、5甲方应及时将所需一般见证试验的材料送至试验室,给
乙方留有必要的试验时间,特殊材料和试验项目的试验时间由甲、乙双方相互协商,酌情安排。
4、6凡送试水泥、钢筋、砖(砌块)、外加剂、防水材料
等,需按规定持有相关认证证书、说明书或材质单,应与来样相符。
4、7遇有钢筋或其它试验数据异常时应按有关规范规定及时
复试,以便采取相应的技术措施,防止质量事故的发生。
4、8有见证试验应附有见证试验记录,其它事项均按市质监
总站有关规定。
4、9本合同生效后甲方每次送样直接去有关试验室办理委托
手续;
甲方提供的数量、外观、标识或标志应符合相应标准规范,
若不符乙方有权拒绝收样。
第5条乙方工作
5、1乙方在接受甲方委托试验后,应严格按有关规范、标
准、操作规程进行试验检测,对所出具的试验报告负责。
5、2乙方在接受甲方委托试验时,有责任认真、耐心地解答
甲方提出的有关试验的各种技术问题,为甲方提供优质服务。
5、3负责对甲方进行取样指导。
5、4乙方在收样时,要认真检查核对试验来样及委托单,并
及时进行委托登记录,如出现试件与委托单不符合要求的情况时应耐心向甲方说明,使甲方能够及时更正。
5、5乙方接受甲方委托试验后,要严格遵守试验室制定的各
项试验时间,按时发放试验报告单。
材料试验结果有问题时应及时通知甲方试验负责人,以便采取相应技术措施。
5、6乙方要与甲方保持经常的联系,虚心征求、听取甲方的
合理建议和意见,共同把好材料试验关。
第6条试块、试件运送本合同试验工程项目需试验的试
件、试块由乙方负责从现场取样运至试验室。
第7条试验费用支付方式:试验费按半年结算,乙方应在每半年最后月份的25日向甲方递交工程量付款要求报告,甲方在收到乙方报告后15日内核实完毕,并签发分包付款单,在核实后的
次月1日〜5日支付分包款。
3、资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况,总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。
在此情况下,分包方郑重承诺,为共同开拓占领市场,对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容,分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。
4、总包方缓付、迟付本合同项下工程款时,分包方任何情况下均不计取利息,亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。
分包方应当具备一定承担风险的能力。
如果分包方承担的分包工程施工屮,分包方向总包方所递交的索赔要求,在总包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准,则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。
如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素,造成总包方已经无法全部或部分得到工程款,总包方亦将不会支付分包方工程款,所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担,即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。
第8条违约责任
8、1凡因甲方漏取试样或未及时委托发生不符合交工验收要
求或造成质量事故,由甲方自行承担一切责任。
8、2凡乙方接收了试件,试验出差错,造成工程质量问题,
或未在合理的时限完成试验,或漏做造成损失,由乙方承担全部责任和因此造成的一切损失。
8、3凡因乙方原因造成甲方工期延误,由乙方承担责任,并
赔偿因此给甲方造成的一切损失;
凡因甲方未按时委托、拖延不付试验费,造成延误工期等损
失由甲方自行承担一切责任和损失。
8、4总分包双方明确约定,对于在本合同项下产生的或与本
合同相关的事宜产生的分包方对总包方拥有的债权,分包方承诺不得将其转让给
第三方,除非经过总包方的书面同意后方可转让,否则,分
包方应在违约转让债权Z日起五日内,按照违约转让债权总额的5%向总包方支付违约金,逾期支付并应承担违约付款责任。
第9条合同文件及补充合同文件甲乙双方签订的合同、甲方对特殊试验项目提出的书面要求说明、委托试验交底等文件构成对双方有约束力的合同文件。
在双方履约过程屮,由甲方提出的增加试验项目委托,在与
乙方签订的补充合同签字之日起生效。
甲乙双方商议签订的各种书面合同协议构成补充合同文件,与原合同文件共同有效。
第10条争议的解决
1、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方友好协商解决。
协商不成时,提请北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
2、本合同中关于管辖权的约定是唯一的,任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与Z相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更,
如发生类似情形,该等约定亦属无效。
第11条合同生效与终止本合同自签字盖章之日起生效,完成合同约定的全部内容并结清工程价款Z日即告终止。
第12条合同份数本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本二份,甲乙双方各执一份;具有同等法律效力。
(以下无正文)甲方盖章:乙方盖章:甲方签字:乙方签字:联系电话:联系电话:—年—月—日—年—月—日。