下载文档原格式
..XXX站改扩建工程HZS-1标段10/0.4kV变电所安装工程专业分包合同合同编号：XXXXXXXXX工程名称：发包人：承包人：日期：2012年8月1日第一部分协议书发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就事项经协商达成一致，订立本合同。
一、承包人安全及施工资质情况安全生产许可证号码：发证机关：复审时间及有效期：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：二、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：三、承包方式、承包范围及合同价款1、承包方式：专业承包。
2、项目承包范围：。
3、工作内容：。
4、本工程合同价款总额为￥元，人民币大写：。
本合同为总价包干合同。
其中：安全文明施工费￥元，人民币大写：。
四、工期开工时间：总工期为：日历天。
总工期保证在合同约定工期范围内。
各阶段节点工期按发包人编制的施工组织设计要求的时间进行控制。
五、质量标准工程质量标准：验收一次性合格工程创优目标： /六、其他管理标准安全管理标准：文明施工标准：七、组成本合同的文件及优先解释顺序合同文件互相解释，互为说明。
除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；5、合同履行过程中，双协商一致的其它书面文件。
八、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第三条约定的项目(以下简称为“工程项目”)，并在质量保修期内承担保修责任。
十、发包人向承包人承诺，按照合同约定的方式，完成相应的协调和配合工作。
十一、承包人向发包人承诺，履行总包合同中与工程项目有关的发包人的所有义务，并与发包人承担履行工程项目合同以及确保工程项目质量的连带责任。
变电站工程项目分包合同甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将变电站工程项目的部分工作内容分包给乙方，乙方接受并完成该分包工作内容的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XX变电站工程项目1.2 工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：XX变电站工程项目的土建工程、电气设备安装工程、调试工程等（具体工程内容详见附件）。
二、分包范围及内容2.1 分包范围：乙方负责甲方分包的工程项目的全部工作内容，包括但不限于施工图设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、验收、保修等。
2.2 分包内容：根据甲方提供的分包工程内容，乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作内容。
三、合同价格及支付3.1 合同总价：人民币XX元（大写：XX元整）。
3.2 支付方式：甲方按照乙方完成工程进度和质量的要求，分阶段支付合同价款。
具体支付方式见附件。
四、工期4.1 计划工期：自双方签订合同之日起，共计XX个日历天。
4.2 工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方要求支付违约金。
具体违约金标准见附件。
五、质量标准5.1 工程质量：乙方应按照甲方的要求和技术标准，保证分包工程的质量，确保分包工程满足设计文件和规范要求。
5.2 质量保证：乙方应承担分包工程的质量保证责任，自分包工程验收合格之日起，至少保证XX年。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度进行施工，确保施工过程中的安全生产。
6.2 乙方应承担分包工程的安全文明施工费用，并按照甲方的要求进行施工。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成分包工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
具体违约金标准见附件。
变电站工程劳务分包安全合同5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就变电站工程劳务分包事宜达成一致，为明确双方的安全责任和义务，保障工程顺利进行，特签订本合同。
一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在变电站工程劳务分包过程中的安全责任、风险承担及事故处理机制，确保工程安全、质量、进度和效益。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________变电站工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：变电站建设及相关配套设施。
三、分包范围及内容1. 乙方承接甲方变电站工程的劳务分包工作，具体包括但不限于设备安装、调试、试验等。
2. 分包期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
四、安全责任1. 甲方责任：（1）负责现场安全管理，制定安全规章制度。
（2）负责监督检查乙方执行安全规章制度的情况。
（3）负责提供符合安全要求的施工环境及条件。
（4）负责审核乙方提交的安全施工方案。
（5）负责协调处理与其他施工单位之间的安全事项。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规、行业标准及甲方制定的安全规章制度。
（2）制定安全施工方案，确保安全施工所需资源的配备和使用。
（3）设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
（4）负责对员工进行安全教育培训，提高员工安全意识。
（5）负责现场作业安全，防止事故发生。
（6）及时报告安全事故，并积极配合事故调查处理。
五、安全保证措施及要求1. 甲乙双方应制定具体的安全保证措施，包括人员防护、设备设施安全、防火防爆、临时用电、高处作业等方面的规定和要求。
2. 乙方应按照甲方的要求，严格执行安全保证措施，确保施工现场的安全。
3. 甲方应定期对乙方执行安全规章制度的情况进行检查，发现问题及时要求乙方整改。
4. 乙方应接受甲方的监督检查，对甲方提出的安全隐患及时整改。
【标题】：变电所劳务分包合同范本【甲方】：【乙方】：【签订日期】：【正文】：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：二、合同主体2.1 甲方：2.2 乙方：三、合同范围及方式3.1 乙方承担本合同约定的全部劳务作业，包括但不限于变电所的土建、安装、调试等工程。
3.2 乙方应按照甲方的要求，完成变电所劳务作业，并保证作业质量符合相关法律法规及行业标准。
四、合同价格及支付4.1 双方经协商一致，确定变电所劳务分包价为人民币【】元整（大写：【】元整）。
4.2 甲方应按照约定的进度，向乙方支付劳务分包价。
具体支付方式如下：（1）合同签订后【】日内，甲方支付乙方劳务分包价的【】%；（2）工程进度达到【】%后，甲方支付乙方劳务分包价的【】%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方劳务分包价的【】%。
五、工期及质量5.1 乙方应保证按照约定的工期完成变电所劳务作业。
5.2 乙方应保证变电所劳务作业的质量，确保工程验收合格。
六、安全责任6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工安全。
6.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故承担责任。
七、违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 乙方未按照约定工期完成劳务作业的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：【签订日期】：以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
变电站工程劳务分包安全合同5篇篇1变电站工程劳务分包安全合同为了确保变电站工程的施工过程安全可靠，保障施工人员的生命和财产安全，变电站工程劳务分包安全合同应该被认真制定和执行。
本合同的签订，不仅有助于规范各方的行为，提高安全管理水平，还可以明确各方的责任与义务，防范潜在风险，确保施工工作的顺利进行。
一、合同主体甲方（承包方）：___________（具体公司名称）乙方（劳务分包方）：___________（具体公司名称）二、合同内容1. 工程名称：___________（变电站工程名称）2. 工程地点：___________（变电站所在地）3. 工程内容：___________（变电站的具体施工内容）4. 施工期限：___________（变电站工程的施工周期）5. 项目负责人及联系方式：___________（甲方和乙方各指定一名项目负责人）6. 安全管理要求：遵守国家有关安全生产法律法规，严格执行安全操作规程，确保施工现场安全。
7. 安全培训：甲方应向乙方提供必要的安全生产培训，乙方必须确保施工人员持证上岗。
8. 安全防护设施：双方应共同配备必要的安全帽、安全绳等安全防护设施，并进行定期检查和维护。
9. 安全检查：甲方有权对乙方施工现场进行安全检查，并要求乙方立即整改存在的安全隐患。
10. 安全事故处理：如发生安全事故，双方应立即报告相关部门，并配合进行调查处理。
11. 违约责任：如有一方违约，应承担相应的法律责任，赔偿因此造成的损失。
12. 合同争议：因合同履行发生争议，双方应友好协商解决，如不能协商解决，应提交仲裁部门处理。
13. 合同变更：如有需要，双方可以协商变更合同内容，但须经双方书面确认。
14. 合同解除：如因特殊原因需要解除合同，应提前书面通知对方，并进行协商解决。
15. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
以上为变电站工程劳务分包安全合同的基本内容，双方在签署合同时应谨慎对待，认真履行合同约定，共同维护施工现场的安全与稳定，确保工程顺利完工。
甲方（以下简称“发包方”）：[甲方名称]乙方（以下简称“承包方”）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就变电站安装工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程合同编号：[工程合同编号]5.工程工期：自[开始日期]至[结束日期]。
二、劳务分包范围1.乙方负责变电站安装工程的劳务分包工作，包括但不限于以下内容：（1）变电站设备基础施工、接地施工；（2）电气设备安装、调试；（3）电缆敷设、接线；（4）二次系统施工；（5）其他相关劳务工作。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计要求，确保工程质量、安全、进度满足合同约定。
三、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同价款]元。
2.支付方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证件及施工组织设计，甲方支付合同价款的[比例]%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的[比例]%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的[比例]%；（4）工程保修期满，甲方支付合同价款的[比例]%。
四、工程质量及安全1.乙方应严格按照国家有关法律法规、施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家验收标准。
2.乙方应建立健全施工现场安全管理制度，加强安全教育，确保施工安全。
3.如因乙方原因导致工程质量不合格或安全事故发生，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
五、违约责任1.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
变电站工程劳务分包安全合同3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就变电站工程劳务分包事宜达成一致，为明确双方的安全责任与义务，确保工程顺利进行，特订立本合同。
一、合同背景1. 甲方将变电站工程的劳务分包给乙方，乙方同意接受该分包任务。
2. 双方应遵守国家法律法规和相关政策，确保工程安全、质量、进度等目标的实现。
二、安全目标1. 甲乙双方应共同遵守国家安全生产法律法规、标准和政策，确保工程安全生产。
2. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产责任制，确保安全生产目标的实现。
3. 双方应定期进行安全检查，及时发现并解决安全隐患，防止事故的发生。
三、安全责任甲方责任：1. 提供符合安全要求的施工现场及设施，确保施工环境符合安全生产标准。
2. 对乙方进行安全技术交底，明确安全要求及注意事项。
3. 监督乙方安全生产工作，确保其符合安全生产法律法规要求。
乙方责任：1. 制定详细的安全生产计划和措施，确保施工现场安全。
2. 加强施工现场管理，落实安全生产责任制，确保安全生产目标的实现。
3. 定期参加安全检查，积极整改安全隐患，及时上报安全事故。
4. 加强员工安全教育培训，提高员工安全意识及操作技能。
5. 为从事特殊工种的员工办理相应的特种作业操作证，确保人员资质符合要求。
6. 严格执行安全操作规程，禁止违章指挥和违章操作。
7. 为施工人员提供符合国家标准的安全防护用品，并监督正确使用。
四、安全措施与保障1. 甲乙双方应共同制定变电站工程安全施工方案和安全措施。
2. 施工现场应设立安全警示标识和防护措施。
3. 乙方应定期进行安全检查，做好安全记录，并及时上报甲方。
4. 甲乙双方应建立应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。
5. 乙方应购买安全生产责任险，确保施工过程中的安全风险得到保障。
五、违约责任与处理1. 若因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
变电所土建劳务分包合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方需要进行变电所土建工程的劳务分包，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方变电所土建工程劳务分包事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________________________________2. 工程地点：________________________________________3. 工程内容：________________________________________4. 工程规模：________________________________________5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条劳务分包范围乙方应按照甲方的要求，完成以下劳务分包工作：1. _____________________________________________2. _____________________________________________3. _____________________________________________4. _____________________________________________5. 甲方根据工程进度和实际需要，可以书面通知乙方增加或减少分包工作内容。
第三条工程质量1. 工程质量应达到国家及行业相关标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方的指令进行施工。
最新版输变电工程施工专业分包合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（分包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为输变电工程项目的施工方，乙方具有输变电工程施工的专业技术和经验，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本分包合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________第二条分包范围及工程量2.1 分包范围：__________2.2 工程量：__________第三条工程质量3.1 工程质量标准：__________3.2 乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第四条合同价格4.1 合同总价：__________4.2 支付方式：__________4.3 乙方报价应包含所有施工所需的人工、材料、设备、机械使用等费用。
第五条工期5.1 计划开工日期：__________5.2 计划竣工日期：__________5.3 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第六条技术交底和验收6.1 甲方应向乙方进行技术交底，明确施工要求和技术标准。
6.2 工程验收：__________6.3 乙方应按照约定时间提交工程验收报告，并承担验收不合格的风险。
第七条乙方义务7.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
7.2 乙方应保证施工过程中的安全，防止意外伤害和损失。
7.3 乙方应保证工程质量，不得有劣质材料和施工行为。
第八条甲方义务8.1 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
8.2 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于场地、道路、水电等。
8.3 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和指导。
变电安装外包工程合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方将变电安装工程外包给乙方施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________变电安装工程2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于变电站土建施工、设备安装、线路铺设、调试及验收等。
二、工程范围及内容1. 乙方负责本工程的施工、设备采购、人员配置、材料供应等全部工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和安全规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需顺延，应提前向甲方申请并获得甲方同意。
4. 乙方应承担工程期间的一切安全责任，确保工程施工过程中不发生安全事故。
三、工期1. 开工日期：自合同签订之日起计算，工期为____个月。
2. 竣工日期：根据工程实际情况，双方协商确定。
3. 如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工程无法正常进行，工期相应顺延。
四、质量标准1. 工程质量应达到国家相关验收标准，并通过甲方验收。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和质量标准进行施工，确保工程质量。
3. 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。
五、合同价款1. 本合同工程价款采用固定价格方式，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
（3）工程验收合格并支付剩余的40%工程款。
六、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
2. 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的10%。
XXX站改扩建工程HZS-1标段10/0.4kV变电所安装工程专业分包合同合同编号：XXXXXXXXX工程名称：发包人：承包人：日期：2012年8月1日第一部分协议书发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就事项经协商达成一致，订立本合同。
一、承包人安全及施工资质情况安全生产许可证号码：发证机关：复审时间及有效期：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：二、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：三、承包方式、承包范围及合同价款1、承包方式：专业承包。
2、项目承包范围：。
3、工作内容：。
4、本工程合同价款总额为￥元，人民币大写：。
本合同为总价包干合同。
其中：安全文明施工费￥元，人民币大写：。
四、工期开工时间：总工期为：日历天。
总工期保证在合同约定工期范围内。
各阶段节点工期按发包人编制的施工组织设计要求的时间进行控制。
五、质量标准工程质量标准：验收一次性合格工程创优目标： /六、其他管理标准安全管理标准：文明施工标准：七、组成本合同的文件及优先解释顺序合同文件互相解释，互为说明。
除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；5、合同履行过程中，双协商一致的其它书面文件。
八、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第三条约定的项目(以下简称为“工程项目”)，并在质量保修期内承担保修责任。
十、发包人向承包人承诺，按照合同约定的方式，完成相应的协调和配合工作。
十一、承包人向发包人承诺，履行总包合同中与工程项目有关的发包人的所有义务，并与发包人承担履行工程项目合同以及确保工程项目质量的连带责任。
十二、合同生效与终止合同订立时间：年月日；合同订立地点：。
本合同双方约定双方签字并盖章后生效。
发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，总包合同终止后即告终止.发包人（签章）：承包人（签章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人：委托代理人：开户银行名称：开户银行名称：账户名称：银行帐号：银行帐号：联系人：联系人：电话：电话：日期：年月日日期：年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于工程项目的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包方：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4发包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包方接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5承包人：指在本标段分包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有承揽该工程项目资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6总包工程：指由发包人和发包方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7工程项目：指由发包人和承包人在本合同协议书中约定的本标段承包范围内的工程。
1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包方指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和发包方在总包合同专用条款中约定。
1.9项目经理：指发包人在本合同专用条款中指定的负责工程项目施工管理、履行总包合同（与本标段相关部分）及本合同的代表。
1.10工程项目经理：指由承包人在本标段分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行本标段分包合同的代表。
1.11总包合同：指发包人与发包方之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12总包合同条款：指发包人和发包方协商一致的合同条款。
1.13本标段分包合同：指发包人和承包人之间签订的本标段分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14工程建设标准：指与工程项目相关的工程建设标准，以及经发包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15图纸：指由发包人提供的符合总包合同要求及本标段分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16报价书：指由承包人根据本标段合同的规定，为完成工程项目，向发包人提出的本标段合同报价。
在发包人采用招标方式确定承包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17中标通知书：指由发包人发出的确定承包人中标的通知。
1.18开工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19竣工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人完成工程项目的绝对或相对的日期。
1.20合同价款：指发包人与承包人在本合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同完成合同范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款：指在本标段分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经发包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22施工场地：指由发包人提供的用于工程项目施工的场所，以及发包人在现场总平面图中具体指定的供承包人施工使用的任何其他场所。
l.23书面形式：指本标段分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真)可以有形地表现所载内容的形式。
1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释，互为说明。
除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：2.1.1、本合同协议书；2.1.2、本合同专用条款；2.1.3、本合同通用条款；2.1.4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；2.1.5、合同履行过程中，双协商一致的其它书面文件。
2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由承包人和发包人协商解决。
双方协商不成时，按本合同通用条款第30条关于争议的约定处理。
3.适用的工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与工程项目有关的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的，应由发包人按照本合同专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。
4.图纸发包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。
承包人需要增加约定以外图纸套数的，由承包人自行复制；承包人应负责工程项目范围内图纸的保密工作，承包人的保密义务在本标段分包合同终止后，应当继续履行。
二、双方一般权利和义务5.总包合同5.1承包人对总包工程的了解发包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供承包人查阅。
当承包人要求时，发包人应向承包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。
承包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5.2承包人对有关工程项目的责任除本合同条款另有约定，承包人应履行并承担总包合同中与工程项目有关的发包人的所有义务与责任，同时应避免因承包人自身行为或疏漏造成发包人违反总包合同中约定的发包人义务的情况发生。
5.3承包人与发包人的关系承包人须服从发包人转发的发包方或工程师与工程项目有关的指令。
未经发包人允许，承包人不得以任何理由与发包方或工程师发生直接工作联系，承包人不得直接致函发包方或工程师，也不得直接接受发包方或工程师的指令。
如承包人与发包方或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
6.指令和决定6.1发包人指令就工程项目范围内的有关工作，发包人随时可以向承包人发出合理指令，承包人应执行发包人根据本标段分包合同所发出的所有指令。
承包人拒不执行指令，发包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给承包人的相应款项中扣除。
7.项目经理7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回授权以书面形式通知承包人，委派书及撤回通知作为本标段分包合同的附件。
7.3发包人所发出的指令、通知，由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给承包人，工程项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。
确有必要时，项目经理可发出口头指令，并给予书面确认。
项目经理未予书面确认的，承包人应于发包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
承包人认为发包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，发包人在收到承包人申告后作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。
紧急情况下，项目经理可发出要求承包人立即执行的指令，承包人必须立即执行。
7.4发包人如更换项目经理，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8.工程项目经理8.1工程项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
8.2承包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由工程项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
8.3工程项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据本标段分包合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，工程项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。
否则，由承包人承担费用，且不顺延工期。
8.4承包人如需更换工程项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8.5发包人认为承包人的工程项目经理不称职时，可向承包人发出更换工程项目经理的指令，承包人需无条件执行。
9.发包人的工作9.1发包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：9.1.1按本合同专用条款约定的时间，组织承包人参加发包人组织的图纸会审，向承包人进行设计图纸交底。
