建设工程施工合同担保保证协议书
- 格式:doc
- 大小:127.50 KB
- 文档页数:15
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)就甲方拟委托乙方承建的建设工程项目(以下简称“工程项目”)签订本合同。
为确保合同的履行,甲方愿意为乙方提供担保。
现就有关担保事项达成如下协议:一、担保金额甲方同意为乙方在工程项目合同金额范围内提供人民币XX万元整(大写:XX元整)的担保。
二、担保期限本担保期限自工程项目合同签订之日起至工程项目竣工验收合格且乙方履行完毕所有合同义务之日止。
三、担保范围1. 乙方在工程项目施工过程中,因甲方原因导致的合同违约责任;2. 乙方在工程项目施工过程中,因设计变更、不可抗力等因素导致的合同违约责任;3. 乙方在工程项目施工过程中,因甲方提供的材料、设备不符合约定质量要求导致的合同违约责任;4. 乙方在工程项目施工过程中,因甲方提供的施工图纸、技术资料不符合要求导致的合同违约责任;5. 乙方在工程项目施工过程中,因甲方违反合同约定导致的合同违约责任。
四、担保方式甲方采用以下担保方式:1. 甲方同意在工程项目合同签订前,向乙方支付人民币XX万元整(大写:XX元整)的保证金,作为本担保的担保物。
2. 甲方同意在工程项目合同签订后,按照合同约定向乙方支付工程款,确保乙方能够按时完成工程项目。
五、违约责任1. 若乙方在工程项目施工过程中出现违约行为,甲方应在收到乙方书面通知后X日内,按照合同约定承担相应的违约责任。
2. 若乙方在工程项目施工过程中,因甲方原因导致的合同违约责任,甲方应在收到乙方书面通知后X日内,按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若甲方未按照本担保协议履行担保义务,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
六、争议解决本担保协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他1. 本担保协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本担保协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________________法定代表人(签字):________________________日期:________________________乙方(盖章):________________________法定代表人(签字):________________________日期:________________________注:本担保协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商解决。
建设工程施工合同担保协议书5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下担保协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:____________________工程规模:____________________二、合同担保事项1. 乙方担保事项:乙方保证按照合同约定履行施工义务,包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 甲方担保事项:甲方保证按照合同约定支付工程款项,提供必要的工作条件,并按约定完成与乙方相关的协调配合工作。
三、担保金额及方式1. 乙方对建设工程施工合同项下的义务以现金或第三方担保的方式向甲方提供担保。
担保金额为合同总金额的XX%,计人民币________元。
2. 甲方对建设工程施工合同项下的义务以提供支付担保的方式向乙方提供担保。
担保金额为合同约定的应支付款项。
四、担保期限本担保协议期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日起满X年止。
在担保期限内,甲乙双方应履行各自的义务。
担保期限届满后,担保自动解除。
五、担保范围本担保协议涉及的担保范围包括但不限于工程款支付、工程质量、工程进度、施工安全等方面。
若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定履行施工义务,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并有权要求甲方承担因违约导致的损失。
六、违约责任及处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定,均应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或施工进度严重滞后,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权解除合同。
同时,乙方应承担因违约导致的损失赔偿。
有关建筑工程支付担保协议5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方与乙方就建筑工程项目已签署相关合同,为确保工程顺利进行,保障双方合法权益,甲方需提供支付担保,乙方同意接受甲方的支付担保。
经双方友好协商,达成以下协议:一、担保事项甲方对乙方在本工程项目中的工程款支付承担担保责任。
担保金额以双方签订的建筑工程合同约定的应支付金额为限。
二、担保期限担保期限自工程开工之日起至工程竣工并结清尾款之日止。
三、担保方式1. 甲方提供足额的有效资产作为担保,包括但不限于现金、银行存款、债券、股权、房产等。
2. 甲方在担保期限内,按照合同约定按时足额支付乙方的工程进度款。
3. 若甲方未能按时足额支付乙方工程进度款,乙方有权依法处置甲方提供的担保资产,以实现其债权。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方工程进度,确保工程按照合同约定进行。
2. 甲方应按照合同约定按时足额支付乙方工程进度款。
3. 甲方应妥善保管其提供的担保资产,确保担保资产的安全和完整。
4. 甲方在担保期限内,不得擅自处置其提供的担保资产。
如需处置,应提前书面通知乙方,并征得乙方同意。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定按时足额支付工程进度款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,并确保工程质量。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的担保资产,不得擅自处置或损坏。
4. 乙方在甲方未按时足额支付工程进度款时,有权要求甲方履行担保责任。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定按时足额支付乙方工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程无法按时完成,甲方应承担违约责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。
3. 若乙方未按照合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求,应承担违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程担保合同书7篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定,为确保双方权益,经甲、乙双方友好协商,就本工程承包事宜达成如下担保合同:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________4. 工程规模:________________二、担保事项甲方委托乙方进行工程建设,乙方需提供工程担保。
担保事项包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的担保。
三、担保金额及方式1. 担保金额:人民币________元整。
2. 担保方式:连带责任担保。
四、担保期限1. 本工程担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并交付使用后的______年止。
2. 若工程出现延期,则担保期限相应顺延。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行担保义务。
2. 甲方应按时支付工程款项,确保工程进度。
3. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督,确保工程质量。
4. 甲方应提供乙方所需的施工条件及资料。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行担保义务,确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方有权获得相应的工程款项。
3. 乙方应遵守相关法律法规及工程建设标准,确保工程安全。
4. 乙方应对施工过程中的质量问题负责,并及时进行整改。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项,应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定履行担保义务,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通,协商解决。
八、解决争议的方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
工程合同担保协议书范本【工程合同担保协议书】甲方(业主):_________乙方(承包商):_________丙方(担保人):_________鉴于甲方与乙方已就__________工程项目(以下简称“该工程”)签订了《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),为了确保主合同的履行,经甲、乙、丙三方协商一致,达成如下担保协议:一、担保内容1. 丙方作为担保人,对乙方履行主合同约定的义务提供无条件的连带责任保证。
2. 若乙方未能按照主合同约定完成工程质量、工期等要求,或违反主合同其他条款,丙方将承担相应的赔偿责任。
二、担保范围丙方的担保范围包括但不限于:1. 工程款项的支付担保;2. 工程质量的保证金;3. 工程进度的履约担保;4. 违约责任的赔偿担保。
三、担保期限本担保书自签订之日起生效,至主合同规定的缺陷责任期满之日止。
四、担保方式丙方提供的担保方式为银行保函或其他甲方认可的担保方式。
五、其他条款1. 本担保书的修改和补充须经甲、乙、丙三方书面同意。
2. 本担保书的解释权及争议解决方式,应与主合同保持一致。
3. 本担保书一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
六、签字盖章本担保书由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日丙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方:___________________(委托人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________乙方:___________________(承包人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________丙方:_____________(担保人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________为明确各方在建设工程施工合同(以下简称“施工合同”)履行过程中的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程,并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果,乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为:保证担保。
三、担保期限:自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容:1、在乙方签收完工验收书的前提下,如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程,经甲方通知后,丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的,丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议,应当本着友好协商原则进行,如无法协商解决的,应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):签订日期:_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容,如有疑问请与相关法律机构联系,以便获得更详尽的解释。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
建筑工程担保协议书1. 协议缔约方1.1 甲方1.2 乙方2. 工程描述2.1 项目名称工程项目的正式名称为[工程项目名称],简称为[项目简称]。
2.2 工程地点工程项目位于[工程地点]。
2.3 工程描述具体工程的详细描述如下所示:[工程描述]3. 担保范围3.1 履约保证金甲方将向乙方支付履约保证金作为保证。
履约保证金的金额为[履约保证金金额]。
履约保证金将在工程竣工并验收合格后的[提款/退还]。
3.2 违约责任若乙方未能按照合同规定完成工程或出现违约情况,甲方有权使用履约保证金,以弥补损失并支付给其他承包商或相关方。
3.3 担保期限本担保协议的期限为工程项目开工之日起到工程项目竣工并验收合格之日。
4. 协议条款4.1 工程合同双方应在签署本协议后立即签署正式的工程合同,并确保合同中具体的工程范围、进度和付款方式等事项得到充分协商和确认。
4.2 保密义务双方应将与本协议相关的商业和技术信息保密,并不得将其透露给第三方,除非获得另一方书面许可。
4.3 变更和修订对于本协议的任何修改或修订,双方应达成书面一致并签署补充协议作为附件。
4.4 法律适用和争议解决本协议适用[适用的法律]。
双方如发生争议,应首先通过友好协商解决。
如协商未能解决,双方同意将争议提交[指定的仲裁机构]进行仲裁,并接受仲裁裁决的最终结果。
5. 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,在签字盖章前双方都有权随时终止本协议。
甲方:签字:____________日期:____________乙方:签字:____________ 日期:____________。
担保协议书关于担保协议书范文5篇担保协议书篇1(承包人):鉴于你方作为承包人已经与月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的二、保证的方式及保证期间1. 我方保证的方式为:连带责任保证。
2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。
支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
(发包人名称)(以下称“发包人”)于年(以下称“主合同”),应发包人未按主合同约定向你方。
四、代偿的安排1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除1. 在本保函承诺的保证期间内,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保,为了明确双方的权利和义务,确保合同的履行,双方本着诚实、守信的原则,经友好协商,订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整(大写:_________元整)。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时,甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于:未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料,以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况,确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时,应承担连带清偿责任,向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后,向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料,并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务,确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督,确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后,应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带清偿责任的,乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。