施工合同(进度付款)
- 格式:doc
- 大小:40.00 KB
- 文档页数:4
施工合同(进度付款)一. 引言二. 合同条款2.1 付款方式1.甲方应按照合同约定的施工进度及验收标准及时支付相应的工程款项。
2.工程款项分为预付款、进度款、竣工款三部分。
3.预付款为工程总造价的10%,甲方应在合同签订后的三个工作日内一次性支付给乙方。
4.进度款根据合同约定的施工进度分为若干批次,每批次的款项应在乙方完成相应工作后的五个工作日内支付给乙方,并在甲方支付款项后的三个工作日内向甲方提供相应的进度支付报告。
5.竣工款根据最终竣工验收合格后的工程计量价款的90%支付给乙方,剩余的10%作为质量保证金,待保修期届满后,甲方应及时支付给乙方。
2.2 工程进度及验收1.乙方应按照合同约定的工期和施工进度进行施工,确保工程的按时交付。
2.乙方应每月向甲方提交工程进度计划,甲方应在五个工作日内审核并确认。
3.乙方完成一批次施工进度后,甲方应派员进行验收,验收合格后甲方应及时支付相应的进度款项。
2.3 拖期及违约责任1.若乙方因自身原因造成工程拖期,乙方应向甲方支付每天总工程造价0.1%的违约金,直至工程完工。
2.若乙方连续三次未按进度完成工程,并且无正当理由,甲方有权终止本合同并要求乙方承担相关违约责任。
三. 其他条款3.1 变更和索赔1.若甲方需对工程进行变更,应提前书面通知乙方,并达成一致意见后进行施工。
2.若因甲方原因导致工程变更,乙方应有权提出相应的索赔,甲方应按照合理请求进行支付。
3.2 质量保证1.乙方应按照合同约定的施工标准进行工作,确保工程的质量符合国家相关标准和规定。
2.在竣工验收后保修期内,乙方应对工程进行免费维修,保证工程质量。
3.若工程在保修期内发生质量问题,乙方应及时修复,并承担相关费用。
四. 合同解除和争议解决4.1 合同解除1.若甲方或乙方因不可抗力因素导致无法继续履行合同,可解除本合同。
2.若一方违反合同约定,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应责任。
4.2 争议解决1.本合同履行过程中,若发生争议应首先通过友好协商解决。
施工合同(进度付款)1. 合同概述本合同是由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“承包商”)签订的施工合同,详细规定了双方在工程项目施工过程中的权益和责任。
本合同以进度付款方式进行支付,确保工程顺利进行。
2. 工程项目信息2.1 项目名称【项目名称】2.2 项目位置【项目位置】2.3 项目描述【项目描述】3. 合同条款3.1 付款方式根据工程进度,支付款项将按照条件进行支付:•首次进度付款:工程开始后的第一个月,支付合同总额的30%•中期进度付款:工程完成50%时,支付合同总额的50%•最终进度付款:工程竣工且通过验收时,支付合同总额的20%3.2 工期要求本工程预计工期为【预计工期】。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,乙方应及时向甲方书面说明原因,并经过甲方同意后再进行施工。
3.3 工程质量要求乙方应按照相关法律法规和技术标准的要求,保证施工质量符合国家建设工程质量标准。
如发生工程质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任和费用。
3.4 变更和索赔若在工程施工过程中,由于工程设计、施工图纸等原因发生变更,双方应及时协商,并签订变更合同。
如因变更导致工程进度延误或费用增加,应由甲方与乙方共同承担相应责任和费用。
3.5 违约责任任何一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的一切损失,包括但不限于直接损失、间接损失、律师费等。
3.6 法律适用和争议解决本合同适用的法律。
双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决;协商不成时,双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院裁决。
4. 合同生效本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,并在合同签署时生效。
本合同自【合同生效日期】起生效,有效期为【合同有效期】。
甲方(业主):__________ 乙方(承包商):__________签署日期:_____________【业主签字】【承包商签字】。
按施工进度付款合同范本
甲方(发包方):(单位名称)
乙方(承包方):(单位名称)
根据《中华人民共和国建筑工程施工合同法》相关规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的
基础上,就甲方委托乙方承担施工任务达成以下协议:
一、工程名称:(工程名称)
二、施工内容:乙方承担本工程的全部施工工作,包括设计、施工、材料、人工费用等。
三、总造价:本工程总造价为(金额),结算方式为按照施工进度分期付款。
四、付款周期:根据施工计划和进度,甲方将根据以下进度进行付款:
1. 预付款:根据双方约定,乙方可在工程开工前要求甲方支付合同总价的10%作为预付款。
2. 进度款:根据施工进度,乙方完成相应的工程进度后,甲方将按照合同总价的比例支付
相应的进度款。
3. 竣工款:当工程完工验收合格后,甲方将支付剩余的竣工款。
五、质量保证:乙方承诺按照合同要求完成工程,并保证工程质量符合相关标准。
六、违约责任:若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误,乙方将承担相应责任并赔偿
损失。
七、合同变更:如需变更合同内容,须经双方协商一致,并签订书面变更协议。
八、争议解决:合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;如无法协商解决,可
提交相关部门或仲裁机构处理。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签署之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签订日期:年月日。
施工合同月进度付款一、背景及目的为了保障工程建设项目的顺利进行,明确双方的权利和义务,降低工程风险,提高工程质量,我国实行施工合同制度。
施工合同是建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订的,明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任的法律文件。
其中,施工合同的付款方式是双方关注的重要内容之一。
月进度付款作为一种常见的付款方式,能够有效保障工程的顺利进行。
本文将对施工合同月进度付款的相关内容进行详细阐述。
二、施工合同月进度付款的定义及特点1. 定义施工合同月进度付款是指在施工过程中,根据工程实际进度和完成情况,按照合同约定的比例和金额,每月对乙方进行付款的一种方式。
2. 特点(1)付款依据:月进度付款以工程实际进度和完成情况为付款依据,体现了公平、合理的原则。
(2)时间性:月进度付款具有明确的时间性,一般在每个付款周期结束后的约定时间内进行。
(3)比例性:月进度付款金额按照合同约定的比例进行计算,确保乙方在施工过程中的资金需求得到满足。
(4)动态调整:根据工程实际进度和完成情况,合同双方可以对付款比例和金额进行动态调整,以适应工程变化。
三、施工合同月进度付款的适用范围施工合同月进度付款适用于各类工程项目,特别是那些工程周期较长、工程量较大、工程进度较为均衡的项目。
对于工程周期短、工程量小、工程进度不均衡的项目,可以根据实际情况灵活采用其他付款方式。
四、施工合同月进度付款的约定内容1. 付款周期:合同双方应约定明确的付款周期,如每月、每两周等。
2. 付款比例:合同双方应约定合理的付款比例,一般根据工程完成情况进行调整。
3. 付款金额:付款金额应根据合同约定的比例和实际工程量进行计算。
4. 付款时间:合同双方应约定明确的付款时间,确保乙方在施工过程中资金需求得到满足。
5. 工程量核实:双方应共同核实工程量,确保付款金额的准确性。
6. 质量验收:工程质量验收合格是支付进度款的前提条件。
7. 变更调整:根据工程实际进度和完成情况,合同双方可以对付款比例和金额进行调整。
工程施工合同进度付款条款第一条进度款的支付条件甲方应根据乙方完成的工程量和约定的支付比例,按时足额支付进度款。
乙方完成工程量的确认应由甲方或甲方委托的第三方监理机构进行验收,并出具书面验收报告。
第二条进度款的支付比例1. 基础施工完毕后,甲方应支付合同总金额的20%作为首期进度款。
2. 主体结构施工至一半时,甲方应支付合同总金额的30%作为第二期进度款。
3. 主体结构封顶后,甲方应支付合同总金额的20%作为第三期进度款。
4. 装修及安装工程完成后,甲方应支付合同总金额的20%作为第四期进度款。
5. 工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余的10%作为尾款。
第三条付款方式与时限甲方应于收到乙方提交的进度款申请及相关验收报告后的5个工作日内,将相应款项汇入乙方指定的银行账户。
若甲方未能在规定时间内完成付款,应当按照未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
第四条逾期付款的处理如甲方逾期支付进度款超过15个工作日,乙方有权暂停工程施工,直至甲方支付所有应付款项。
由此产生的工期延误及相关损失由甲方承担。
第五条最终结算工程全部完成并通过甲方或甲方委托的第三方机构的最终验收后,双方应根据实际完成的工程量进行最终结算。
任何增减工程项目都应及时反映在最终结算中,并由双方签署确认。
第六条质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定。
对于因质量问题导致的返工、修复等额外费用,由乙方负责赔偿。
甲方在支付每期进度款时,应扣除相应的质量保证金,该保证金在工程最终验收合格后无息退还给乙方。
第七条争议解决因进度付款发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
施工合同付款是建筑工程中非常重要的一环。
在签订施工合同后,如何付款、付款方式和付款时间等都是双方需要协商确定的。
以下是一篇关于施工合同付款的详细介绍,希望对您有所帮助。
一、施工合同付款方式施工合同的付款方式主要有以下几种:1. 进度付款:根据工程进度,按照双方约定的比例支付已完成的工程款项。
进度付款方式可以激励施工方加快工程进度,保证工程按时完成。
2. 完成付款:工程全部完成后,一次性支付合同约定的款项。
这种方式适用于工程周期较短、工程量较小的项目。
3. 按阶段付款:根据工程的不同阶段,如设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段等,分阶段支付相应款项。
4. 月结付款:每月末根据施工进度和质量,双方协商确定应付款项,下个月初支付。
5. 其他特殊付款方式:根据双方协商,还可以采用其他付款方式,如扣除质保金、支付预付款等。
二、施工合同付款条件施工合同付款条件是双方在合同中约定的付款前提条件。
常见的付款条件包括:1. 工程进度符合约定:施工方按照合同约定的进度完成工程,方可支付相应款项。
2. 工程质量合格:工程质量符合国家和行业标准,无质量问题,方可支付相应款项。
3. 施工方提供完整的工程资料:包括施工图纸、施工记录、验收报告等,以便双方核实工程量。
4. 双方协商一致:在付款金额、付款时间等方面达成一致意见。
5. 法律法规规定的其他条件。
三、施工合同付款流程施工合同付款流程一般如下:1. 施工方按照合同约定的进度和质量要求完成工程。
2. 双方现场核实工程量,确认无误后,施工方向甲方提交工程进度报告和付款申请。
3. 甲方审核施工方提交的工程进度报告和付款申请,确认无误后,向施工方支付相应款项。
4. 施工方提供完整的工程资料,以便双方进行工程验收。
5. 工程验收合格后,双方办理竣工结算,支付剩余款项。
四、施工合同付款注意事项1. 付款金额:付款金额应严格按照合同约定的金额支付,避免超付或欠付。
2. 付款时间:付款时间应按照合同约定的时间支付,避免延期付款。
工程款进度款支付合同范本随着建筑行业的不断发展,工程项目的管理日益规范化、法制化。
在工程建设过程中,工程款的支付是保障工程顺利进行的重要环节。
为了确保双方权益,明确支付责任,制定一份详尽的工程款进度款支付合同至关重要。
以下是一份标准的工程款进度款支付合同范本,供参考之用。
甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方就__________工程项目(以下简称“本工程”)达成一致,特订立本合同,以资共同遵守。
一、合同标的和内容1. 本合同标的为乙方按照约定完成甲方所委托的本工程,具体工程内容、标准及要求详见附件《工程技术规范》。
2. 本工程总价款为人民币_______元整(¥________),包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
二、工程款支付方式与进度1. 首期款项:甲方在本合同签订后十个工作日内支付乙方工程预付款,占总工程款的10%,即人民币________元整(¥________)。
2. 进度款项:根据工程进度分阶段支付,具体如下:- 第一阶段完成后支付20%;- 第二阶段完成后支付30%;- 第三阶段完成后支付40%。
3. 竣工款项:工程竣工验收合格后,甲方应在七个工作日内支付剩余的最终结清款项。
三、支付条件与验收1. 乙方必须按照合同约定的时间、质量和标准完成工程任务,方可申请相应进度款项。
2. 甲方对各阶段完成的工程进行验收,验收合格后,按约定支付相应进度款项。
四、违约责任1. 如乙方未能按照约定时间、质量完成工程任务,应按照未完成部分的工程造价向甲方支付违约金。
2. 如甲方未能按照约定时间支付工程款,应按照逾期金额每日万分之五的标准向乙方支付滞纳金。
五、争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工合同按进度付款是指在施工过程中,根据工程进度的完成情况,按照约定的比例或者金额进行付款。
这种方式可以有效地激励施工方按照合同约定的时间和质量完成工程,同时也可以保障业主的权益。
本文将从施工合同按进度付款的定义、特点、支付方式、风险防范等方面进行详细介绍。
一、施工合同按进度付款的定义施工合同按进度付款是指在施工过程中,业主按照工程进度的完成情况,按照约定的比例或者金额支付施工方工程款项。
这种付款方式通常在施工合同中约定,旨在保障工程按期完成,同时确保施工质量。
二、施工合同按进度付款的特点1. 激励作用:施工合同按进度付款可以激励施工方积极完成工程,确保工程进度不受影响。
2. 风险可控:业主可以根据工程实际进度进行付款,有效降低资金风险。
3. 灵活性:施工合同按进度付款的方式可以根据工程实际情况进行调整,具有较高的灵活性。
4. 公平性:按进度付款方式可以确保施工方在完成工程过程中得到相应的回报,体现了公平性。
三、施工合同按进度付款的支付方式1. 比例付款:根据工程进度的完成情况,按照约定的比例支付工程款项。
例如,工程总价为1000万元,约定按进度付款比例为5%,则当工程完成50%时,业主应支付500万元的工程款项。
2. 固定金额付款:根据工程进度的完成情况,按照约定的固定金额支付工程款项。
例如,业主可以约定每月支付50万元的工程进度款,无论工程完成进度如何,每月固定支付50万元。
3. 里程碑付款:根据工程关键节点的完成情况,进行付款。
这种方式通常适用于工程周期较长、关键节点较为重要的项目。
例如,工程分为五个阶段,每个阶段完成后,业主支付相应阶段的工程款项。
四、施工合同按进度付款的风险防范1. 明确付款条件:在施工合同中应明确约定付款的条件,包括工程进度的计算方法、付款比例、付款时间等,以减少双方在付款过程中的纠纷。
2. 完善工程监理:加强对工程进度的监督和管理,确保工程实际进度与付款进度相符。
3. 强化合同履行:双方应严格按照施工合同约定履行合同义务,确保工程质量和进度。
工程施工合同进度付款第一章总则第一条本合同由甲方与乙方签订,合同金额为××万元。
第二条乙方负责本工程的施工,保证工程按照本合同的约定完成,并保证工程质量符合国家标准。
第三条甲方应根据本合同约定支付工程款,并协助乙方完成本工程。
第二章工程进度及支付方式第四条乙方应根据本合同约定的施工进度,按月提供施工进度计划及工程形象进度图给甲方。
第五条甲方应根据乙方提供的施工进度计划及工程形象进度图,按照下列方式支付工程款:按照工程实际进度支付。
第六条工程施工过程中遇到变更,乙方应及时向甲方提交变更申请,并经甲方同意后,方可进行施工变更。
第三章进度款支付方式第七条乙方应于每月10日前向甲方提供本月施工进度计划及工程形象进度图。
第八条甲方应于收到乙方提供的施工进度计划及工程形象进度图后,对工程款进行评审。
第九条甲方应在接到乙方提供的施工进度计划及工程形象进度图后的15日内向乙方支付符合标准的工程款。
第四章工程停工及延期第十条工程停工情况,乙方应向甲方提前5日报备停工原因,并经甲方同意后才能停工。
第十一条工程延期情况,乙方应在知晓延期情况后立即向甲方报备,并协商解决延期问题。
第十二条工程因乙方原因造成的停工及延期,按照工程款支付方式中的条款进行扣款。
第五章完工及结算第十三条乙方建设工程完工后,应成立竣工验收组,向甲方提出竣工验收申请。
第十四条甲方应及时成立竣工验收组,对乙方提出的竣工验收申请进行审查。
第十五条乙方应在竣工验收后提供竣工图纸及技术资料备案。
第十六条乙方提交的竣工图纸及技术资料备案被确认合格后,甲方应按约定支付最后一次工程款。
第六章违约责任及争议解决第十七条任何一方违反本合同约定造成对方损失的,应按照法律规定承担相应的法律责任。
第十八条本合同的解释及争议解决,依照中华人民共和国有关法律法规进行。
第七章其他约定第十九条本合同未尽事宜,由双方协商解决。
第二十条本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方完成工程并经甲方验收后终止。
施工合同付款进度模板一、定义1.1 付款进度:指根据施工合同的约定,业主按照施工进度和质量要求,按照约定的时间和比例向承包商支付工程款项的过程。
1.2 施工合同:双方签订的,约定工程建设项目的设计、施工、设备供应、材料供应等内容的合同。
1.3 工程款项:指承包商按照施工合同的约定,完成工程建设的各项任务后,应得的报酬。
二、付款进度及比例2.1 预付款业主应在合同签订后的七个工作日内,向承包商支付合同总价款的 10% 作为预付款。
预付款的支付视为业主对承包商施工准备工作的认可。
2.2 进度付款进度付款按照施工进度和质量要求进行,具体付款比例和时间如下:(1)工程进度达到 20% 时,支付合同总价款的 20%;(2)工程进度达到 40% 时,支付合同总价款的 30%;(3)工程进度达到 60% 时,支付合同总价款的 35%;(4)工程进度达到 80% 时,支付合同总价款的 40%;(5)工程进度达到 100% 时,支付合同总价款的 50%。
2.3 尾款工程竣工验收合格后,业主应在验收报告书上签字,并在签字后的七个工作日内支付剩余的 50% 工程款项。
三、付款条件3.1 预付款的支付条件:承包商提交合同约定的履约担保。
3.2 进度付款的支付条件:(1)工程进度达到约定的比例;(2)工程质量符合合同约定;(3)承包商提交进度付款申请报告及相关证明材料。
3.3 尾款的支付条件:(1)工程竣工验收合格;(2)承包商提交竣工付款申请报告及相关证明材料。
四、付款方式4.1 预付款及进度付款:通过银行转账的方式支付。
4.2 尾款:通过银行转账的方式支付。
五、违约责任5.1 业主未按约定时间和比例支付预付款、进度付款或尾款的,应按照逾期付款金额的 0.05% 向承包商支付违约金。
5.2 承包商未按约定时间和质量要求完成工程建设的,业主有权扣除相应的工程款项,并有权解除合同。
六、其他约定6.1 双方应遵守国家法律法规,严格履行合同约定,确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。