下载文档原格式
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
安徽省2016年上半年监理工程师合同管理：合同终止概述模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为。
A：质量改进B：持续改进C：质量策划D：组织行为E：工程变更单2、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础上进行，自检是指。
A：工序作业者的自检验B：前后工序交接检验C：专职质检员的检验D：作业者自检、交接检和专检E：工程变更单3、【例2·单选题】实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。
A：总承包单位B：设计单位C：建设单位D：监理单位E：工程变更单4、风险管理的首要步骤是。
A：风险识别B：风险分析与评价C：风险对策的决策D：风险对策的实施E：工程保险金5、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是。
A：实行包干奖励B：采用更先进的施工方法C：增加每天的施工时间D：改善劳动条件E：自我评定6、下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是。
A：提高功能和质量要求，需要适当延长工期B：提高功能和质量要求，需要增加一定的投资C：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用D：增加质量控制的费用，有利于保证工程质量E：工程保险金7、当委托人更换其代表时，应提前天通知监理人。
A：7B：14C：20D：30E：工程保险金8、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是。
A：联合体投标没有联合体协议书B：投标工期长于招标文件要求的工期C：投标报价的大写金额与小写金额不一致D：投标文件没有投标人授权代表的签字E：专业监理9、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是__。
A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期10、”纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的__项目。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
安徽省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是__。
A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用2、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。
间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。
A：206．82B：221．30C：227．50D：243．59E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计算，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。
A：单独进行工程量计量，计量结果有效B：再次向承包人发出通知，推迟计量时间C：单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D：与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效E：专业监理4、【例2·单选题】是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。
A：工作的时序性B：职责分工的严密性C：工作目标的确定性D：权责一致性E：工程保险金5、【例2·单选题】依据《担保法》，担保方式只能由合同当事人本人提供担保。
A：保证B：抵押C：质押D：定金E：专业监理6、为了识别建设工程风险，在风险分解的循环过程中，一旦发现新的风险，就应当__。
A．建立建设工程风险清单B．识别建设工程风险因素、风险事件及后果C．直接将该风险补充到已建立的风险列表中D．进行风险评价7、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为l3750万元。
安徽省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。
下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是。
A：各自承担自己的损失B：分别赔偿对方的损失C：供应方赔偿购买方1万元损失D：供应方赔偿购买方2万元损失E：专业监理2、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是。
A：承包人负责拆除，供货商承担费用B：承包人负责拆除，发包人承担费用C：供货商负责拆除，发包人承担费用D：供货商负责拆除，并承担费用E：专业监理3、根据《房屋建筑施工旁站监理管理办法(试行)》，施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前小时，书面通知项目监理机构。
A：48B：24C：12D：6E：工程保险金4、材料采购合同履行时，采购方对不合格产品提出书面异议，并出具了检验证明和对不符合要求的产品的具体处理意见，供货方在收到该书面异议通知后，应在__天内负责处理。
A．10B．15C．14D．285、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。
A：承包人B：发包人C：监理单位D：钢材供应商E：专业监理6、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理工程师和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位C：监理员D：事故调查小组E：工程变更单7、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计入建筑安装工程的。
A：直接工程费B：措施费C：间接费D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
2015年安徽省监理工程师合同管理：合同解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应对承包单位进场的工程材料、构配件和设备采用方式进行抽检。
A：平行检验或旁站B：见证取样或旁站C：平行检验或见证取样D：平行检验和见证取样E：工程保险金2、建筑工程一切险的保险期限开始。
A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B：自工地动工C：自主要材料、设备运抵工地D：保险公司中约定日期E：专业监理3、在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为。
A：风险自留B：损失转移C：风险回避D：风险控制E：工程保险金4、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容不包括。
A：施工组织设计B：是否符合工程建设强制性标准C：地基基础和主体结构的安全性D：勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字E：工程保险金5、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从中支付。
A：建筑安装工程费B：设备及工、器具购置费C：建设单位管理费D：生产准备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为。
A：6个和20天B：9个和24天C：8个和24天D：7个和20天E：自我评定7、对生产连续性和生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。
A．分层抽样B．全数抽验C．免检D．调整型抽样8、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，。
A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任E：专业监理9、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。
2016年安徽省监理工程师合同管理：合同终止概述考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员2、某项目建设期为2年，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目的建设期贷款利息估算为万元。
A：286．40B：366．40C：560．00D：572．80E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定4、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的也要复核。
A：见证抽样检验报告B：见证取样送样试验报告C：观感质量验收报告D：设计变更文件E：工程变更单5、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。
A：不再返还B：在颁发接收证书时全部返还C：在颁发履约证书时全部返还D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半E：专业监理6、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。
A：2013年5月15日B：2013年5月16日C：2013年5月30日D：2013年5月31日E：专业监理7、建设工程信息收集有__个阶段，施工阶段又分__个阶段。
A．4、3B．3、4C．1 4D．2、38、我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括。
A：直接工程费B：企业管理费C：利润D：税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作。
2015年下半年台湾省监理工程师合同管理：合同终止概述模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经__签字。
A．有关作业人员B．现场监理人员C．项目负责人D．专业监理工程师2、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理3、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D．伙伴单位4、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理5、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：承担工程初步设计的设计院E：专业监理6、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E：专业监理7、在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则。
A：必定影响其随后工作的最早开始时间B：必定影响工程总工期C：该项工作必定变为关键工作D：对其后续工作及工程总工期无影响E：自我评定8、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位可以不编制专项施工方案的分部分项工程有。
安徽省2015年监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是。
A：工程延期必须符合计划进度安排B：延长的时间不应超过工作总时差C：工程延期必须事先申请和报告D：工程延期必须符合实际情况E：自我评定2、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。
A：招标人给予书面解答B：招标人答复作为招标文件的组成部分C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源E：专业监理3、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是。
A：只能向有合同关系的对方提出索赔B：工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力C：工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬D：索赔处理应尽可能协商达成一致E：专业监理4、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是__。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的股票D．学校设施5、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。
A：设计概算B：施工图预算C：修正概算D：投资估算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行检测。
A：抽样B：全数C：无损D：见证取样E：工程变更单7、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理8、在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。
2015年下半年安徽省监理工程师合同管理：合同终止概述模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：至竣工结束，不得运出工地C：经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D：经过业主书面同意后，可以提前撤出工地E：专业监理2、下列属于项目监理机构内部人际关系的协调的是。
A：建立信息沟通制度B：在工作委任上要职责分明C：明确规定每个部门的目标D：事先约定各个部门在工作中的相互关系E：工程保险金3、【例1·单选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-12所示，节点中下方数字为工作的持续时间，其中关键工作有。
A：工作A和工作BB：工作B和工作DC：工作C和工作DD：工作C和工作EE：自我评定4、下列费用中，属于建安工程措施费的是。
A：工程排污费B：构成工程实体的材料费C：二次搬运费D：施工现场管理人员的工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。
A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B：协调合同工期与进度计划之间的关系C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工E：自我评定6、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。
后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。
重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。
下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。
A：工期和经济损失均由承包人承担B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期C：顺延合同工期，不补偿经济损失D：补偿经济损失并顺延合同工期E：专业监理7、在组织流水施工时，某施工过程(专业施工队)在单位时间内完成的工作量，称为。
A：流水节拍B：流水步距C：流水时距D：流水强度E：自我评定8、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是的规定。
A：施工合同中关于进度控制条款B：施工合同中关于变更条款C：工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D：工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款E：专业监理9、反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为__。
A．流动信息B．固定信息C．项目外部信息D．管理型信息10、下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是。
A：流程图法B：初始清单法C：经验数据法D：风险调查法E：工程保险金11、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费90万元，涨价预备费20万元，建筑安装工程投资1200万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：75B：145C：165D：175E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、【例2·单选题】在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括。
A：编制说明B：总概算表C：综合概算表D：单位工程概算表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足的需要。
A：控制概算B：编制招标文件C：施工图设计D：非标准设备制作E：专业监理14、【例1·单选题】根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的。
A：工程延期估计值B：延期意向通知C：阶段性详情报告D：临时延期申请书E：自我评定15、为了有效控制建设工程进度，监理_[程师可采取的技术措施是。
A：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制B：对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工C：对工程延误收取误期损失赔偿金D：严格审查工程变更和设计变更E：自我评定16、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。
A：流动资金估算一般采用分项详细估算法B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D：流动资金应列入建设工程造价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、网络图的是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。
A：工期优化B：工期成本优化C：效果优化D：资源优化E：自我评定18、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师19、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。
A：工程暂列B：工程实体C：非工程实体D：分部分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是__。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延21、施工合同实行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是。
A：视为不需要补偿B：工程师应主动确定变更价款予以补偿C：工程师应与承包人协商补偿的变更价款D：工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款E：专业监理22、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在小时内写出质量事故报告。
A：12B：24C：36D：48E：工程变更单23、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。
A：10B：20C：30D：40E：专业监理24、【例2·单选题】某粮库工程拟建三个结构形式与规模完全相同的粮库，施工过程主要包括：挖基槽、浇筑混凝土基础、墙板与屋面板吊装和防水。
根据施工工艺要求，浇筑混凝土基础1周后才能进行墙板与屋面板吊装。
各施工过程的流水节拍见表2-3，试分别计算组织四个专业工作队和增加相应专业工作队的流水施工工期各为周。
A：30和29B：27和19C：21和30D：19和27E：自我评定25、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括__。
A．勘察工作方案执行的情况B．现场作业人员的情况C．原始资料取得的方法、手段D．项目技术管理制度是否健全E．原始记录表格应按要求填写清楚，并经有关作业人员检查、签字2、建设单位管理费包括（）。
A．工程招标费B．建设单位采购及保管材料费C．合同契约公证费D．工程质量监督检测费E．竣工验收费3、工程项目年度计划的文字部分有。
A：说明编制年度计划的依据和原则B：本年度计划建造的建筑面积C：年度计划项目表D：对外部协作配合项目建设进度的安排或要求E：计划中存在的其他问题4、采用建筑工程管理方法要求监理工程师担负以下工作。
A：行使施工监理职能B：大量的计划工作C：工程管理方法的制定实施工作D：设计管理与协调工作E：使工程设计与施工协调进行5、下列关于对工程咨询公司为承包商服务情况的表述中正确的是__。
A．为承包商提供合同咨询服务B．为承包商提供合同索赔服务C．为承包商提供技术咨询服务D．为承包商提供技术索赔服务E．为承包商提供工程设计服务6、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，规费包括__。
A．安全施工费B．环境保护费C．工程排污费D．工程定额测定费E．住房公积金7、施工招标文件内容包括__。
A．工程综合说明书B．工程设计文件C．工程量清单D．招标广告或邀请函E．标底8、建设工程的协调分为__。
A．人员/人员界面B．人员/系统界面C．系统/环境界面D．系统/系统界面E．人员/环境界面9、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。
A．已经办理了该建筑工程用地批准手续B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证C．已经确定了建筑施工企业D．有保证工程质量和安全的具体措施E．建设资金正在落实10、工程监理与项目管理服务的区别包括。
A：服务性质不同B：服务对象不同C：服务侧重点不同D：服务范围不同E：服务属性不同11、目前在我国工程建设实践中，按照工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务可归纳为三种模式。
A：咨询式B：一体化C：多样化D：植入式E：结合式12、投资估算是建设工程的投资控制目标。
A：技术设计B：设计方案选择C：初步设计D：施工图设计E：承包合同价13、下列关于目标控制计划的说法中．正确的有。
A：计划不仅是工程实施的依据。
也是对目标的进一步论证B：计划是许多更细，更具体目标的组合C：制订计划要考虑各种风险因素对计划实施的影响D：对计划的优化实际上是做多方案的技术分析和比较E：计划制定得越早，目标控制的效果越好14、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。
A．措施费B．人工费、材料费和机械使用费C．管理费D．利润E．税金15、按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是__。
A．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费16、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A：发包人要求中引用的原始数据和资料B：对工程的工艺安排C：试验和检验标准D：对某工程部分功能的要求E：承包人可以核实的数据17、合同中免责条款无效的是__。
