下载文档原格式
会所装修合同范本4篇篇1会所装修合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（装修公司名称）鉴于甲方拥有一处位于（详细地址）的会所，现拟对其进行装修，为确保双方利益，经双方协商一致，特订立本合同。
具体内容如下：一、装修范围1. 装修内容：包括但不限于会所内墙面刷漆、地面铺设、天花板装饰、照明设施安装、门窗更换等。
2. 装修材料：乙方应负责提供装修所需的材料，并保证其质量符合国家标准，经甲方确认后方可施工。
3. 设计方案：乙方应根据甲方要求提供详细的装修设计方案，经甲方验收合格后方可开始施工。
二、施工周期1. 装修工期：本次装修工程的预计工期为（具体天数），双方应在签订合同后的第三日内正式开始施工。
2. 延期情况：若因不可抗力等特殊情况导致工期延长，乙方应提前告知甲方，并双方协商确定新的竣工日期。
三、费用结算1. 装修费用：本次装修工程总费用为（具体金额），其中工程款为（具体金额）、材料费用为（具体金额），乙方应在装修完工并经甲方验收合格后结算费用。
2. 付款方式：甲方应在工程开工时支付50%的装修款，余款在验收合格后一次性结清。
3. 额外费用：如因甲方原因导致装修方案变更或额外增加项目，相关费用应由甲方额外承担。
四、验收标准1. 施工质量：乙方应按照双方约定的设计方案和国家标准完成装修工程，质量应符合相关验收标准。
2. 验收周期：装修工程完工后，双方应进行验收，若存在质量问题，乙方应负责整改，直至甲方满意为止。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，赔偿甲方相关损失。
2. 如因甲方原因导致工程延期或违约，甲方应承担相应责任，赔偿乙方相关损失。
六、法律支持双方一旦发生争议，应协商解决，若无法协商解决，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字生效，有效期为（具体天数）日，到期后如继续装修需签订新合同。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
会所装修合同书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方对会所进行装修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：会所装修工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 承包范围：室内装修设计、施工等。
具体内容详见施工图纸及双方约定。
4. 工程期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，工期共计XX天。
二、工程造价及付款方式1. 本工程预算造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
实际造价以竣工结算为准。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程预算造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后，双方进行竣工结算，甲方支付至结算价款的XX%；剩余XX%作为质量保证金，一年后付清。
三、施工与设计变更1. 乙方提交的设计方案经甲方确认后，作为本工程施工的依据。
施工过程中不得随意更改，如确需变更的，应书面提出并得到甲方批准后方可实施。
2. 乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
如因乙方原因造成的工程质量问题，由乙方负责整改并承担相应损失。
四、材料设备供应及保管1. 本工程所需的材料设备由乙方负责采购并保管。
甲方有权对采购的材料设备质量、价格等进行监督。
如乙方采购的材料设备不符合要求的，甲方有权拒绝使用并要求乙方更换合格材料设备。
因此导致的工期延误等损失由乙方承担。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行会所装修工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________会所装修工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括室内装修设计、施工、材料采购等4. 工程期限：自合同签订之日起XX天完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款（含税）：人民币XX元（大写：____________________元整）。
商业中心装修合约样本(全版本)一、合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、装修工程内容1. 乙方将根据甲方的要求和设计方案，负责商业中心的装修工程。
2. 装修工程包括但不限于以下内容：- 拆除原有装修；- 墙体、地面、天花板的处理与装修；- 供水、排水、电气、通风、空调等设施的安装；- 灯具、门窗、地板、墙纸等相关装饰材料的安装；- 其他甲方要求的装修工程。
三、装修工期1. 装修工期为[工期]，具体工期将根据实际情况协商确定。
2. 如果因甲方原因导致装修工期延误，乙方有权要求甲方支付额外费用。
四、装修费用1. 装修费用为[费用]，具体费用将根据装修工程的实际情况进行调整。
2. 甲方应在开始装修前支付[支付比例]的费用作为预付款，剩余费用在装修完成后支付。
3. 如果装修工程中发生变更或增加，乙方有权要求甲方支付额外费用。
五、保修期1. 装修工程竣工后，乙方提供[保修期]的免费保修服务。
2. 在保修期内，如果装修出现问题，乙方将负责及时修复。
六、违约责任1. 如果甲方未按时支付装修费用，乙方有权暂停装修工程，并要求甲方支付违约金。
2. 如果乙方未按合同要求完成装修工程，乙方应支付违约金并承担相应的赔偿责任。
七、法律适用和争议解决1. 本合同的解释和执行应符合中华人民共和国的法律法规。
2. 如果合同中发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上为商业中心装修合约样本，甲方和乙方共同遵守并履行。
ktv包工包料装修合同4篇篇1KTV包工包料装修合同甲方（承包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拥有KTV的装修需求，且双方均同意按照以下条款达成包工包料的装修合同：一、装修范围1.1 甲方要求对KTV的整体装修进行重新设计和装饰，包括但不限于墙面涂料、地板铺设、天花板装饰、家具采购等。
1.2 装修工程的具体内容和要求将在合同签订后另行商议确定。
二、装修标准2.1 装修施工按照国家相关标准进行，确保质量合格，且符合甲方的设计要求。
2.2 装修材料选用优质材料，符合国家标准，且应提供相应的证书和质量保证。
三、工期安排3.1 装修工期为______________（具体时间），双方有权协商修改，但需达成一致意见后执行。
3.2 如有特殊情况导致装修工期延长，双方应及时协商解决，并保持沟通畅通。
四、费用支付4.1 装修总费用为____________________（具体金额），包工包料，不含装修后期的额外费用。
4.2 装修费用支付方式为分期付款，具体分期金额和付款时间将在合同中明确规定。
4.3 如有额外工程需要增加费用，双方应另行协商确定，并签订补充协议。
五、违约责任5.1 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方应积极协商解决，并及时通知对方。
六、其他事项6.1 合同签订后，双方应全力配合，确保装修工程顺利进行。
6.2 合同解释权归双方所有，任何争议均应友好协商解决，若协商不成，应提交相关法律机构处理。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________以上为KTV包工包料装修合同，双方签字盖章后生效。
篇2KTV包工包料装修合同甲方：（委托方）______（单位名称）_________法定代表人：______（姓名）_________职务：_______（职务）_______乙方：（承包方）______（单位名称）_________法定代表人：______（姓名）_________职务：_______（职务）_______鉴于，甲方拟在_______（具体地址）_______进行KTV装修工程，现委托乙方为其承担KTV装修工程的施工工作，并包工包料。
杭州万 K 九堡项目会所 _销售中心及样板房装饰总包合同【最新资料， WORD 文档，可编写】杭州万科置业室内设计及装饰总包合同Interior Design & Construction Contract建设单位：杭州万科置业有限企业（甲方）承建单位上海涞澳装饰设计有限企业（乙方）工程名称：杭州九堡项目会所、销售中心及样板房装饰总包合同工程地址 :杭州合同编号：发包方：杭州万科置业有限企业（以下称甲方）承包方：上海涞澳装饰设计有限企业（以下称乙方）兹有甲方拜托乙方担当本项目之设计及施工工作, 为了明确两方的责任，保障两方的利益 , 保证本工程的顺利达成 , 经两方磋商一致，订立本合同，以资共同信守。
第一条总则1.工程名称：杭州九堡项目会所、销售中心及样板房装饰总包合同2.工程地址：杭州3.工程范围及内容：（说明：本项目中会所有部份面积因销售需要做为销售中心，因此该部份面积将产生重复设计及重复施工。
此中改正部份另行签订合同不计入本合同内。
）会所、销售中心、样板房室内设计；会所和销售中心『硬装：含洁具及设备详见施工图；软装：家具采买及拜见；（此中会所和销售中心硬软装都不包含空调设备、健身器设备及办公家具）』；样板房『硬装：含厨卫设备及洁具等详见施工图、空调（海尔）、软装家具饰品采买及摆放（此中软装不包含电视机、音像、洗衣机、冰箱等家电设备）但要求供给仿真电视机，电脑及音响』。
会所室内设计总面积 : 1011 M 2，此中销售中心室内设计总面积：600 M 2 ；会所变更设计总面积： 500 M 2；样板房设计总面积： 86 M 2 。
4.设计、工程及设备采买造价：（此中会所空调系统由甲方另单购置，不计入本合同中）本合同所有设计、工程、软装及设备采买闭嘴总价为￥3864550 元( 人民币 : 叁佰捌拾陆万肆仟伍佰伍拾伍元整) ，本次示范区开放支付价为3200250（叁佰贰拾万零贰佰伍拾元整) ；①会所销售中心、样板房设计费单价￥450 元/M2，会所设计费为454950 元（人民币：肆拾伍万肆仟玖佰伍拾元整），样板房设计费为38700 元（人民币：叁万捌仟柒佰元整，设计费总价为￥493650 元（人民币：肆拾玖万叁仟陆佰伍拾元整）。
2023年最新ktv装修合同范本3篇篇12023年最新KTV装修合同范本甲方（装修公司）：乙方（KTV经营者）：为了明确双方在KTV装修项目中的权利和义务，根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商，就KTV装修项目达成如下协议：第一条装修内容1.1 甲方应按照乙方的要求对KTV进行装修，包括但不限于墙面、地面、天花板、灯光、音响设备等。
1.2 装修项目实施前须经乙方同意，相关装修方案应提前报乙方审批。
1.3 装修工程应按照相关法律法规及施工标准进行，确保装修质量。
第二条装修费用2.1 KTV装修费用为_________元整（大写），由乙方承担。
2.2 装修费用支付方式：______元定金，其余款项在装修完成验收合格后一次性支付。
第三条工期安排3.1 双方约定的装修工期为______天。
3.2 装修过程中如出现不可抗力因素导致延期的，延期时间双方协商确认。
第四条装修保修4.1 乙方对装修质量享有_____年的保修期，自装修项目完工之日起计算。
4.2 保修期内，如装修质量发生问题，乙方可向甲方提出维修要求，甲方应及时处理。
第五条违约责任5.1 任何一方未履行或不完全履行本合同规定的义务，应向对方支付违约金______元。
5.2 如因一方的原因导致合同不能履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担由此造成的一切损失。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至装修项目完工验收合格之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签订日期：年月日以上为2023年最新KTV装修合同范本，仅供参考。
具体内容可根据实际情况进行调整修改。
希望双方能够遵守协议，顺利完成KTV装修项目。
篇22023年最新ktv装修合同范本甲方：（出借方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承租方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方同意将其拥有的位于________（地址）的ktv场所进行装修，并由乙方承租经营，双方经友好协商一致，达成如下合同：一、装修设计1. 甲方需提供ktv场所的平面图和现场实际情况，甲乙双方商定装修风格和设计方案。
商业中心装修合同1.合同背景说明本合同是由甲方（商业中心业主）与乙方（装修公司）就商业中心装修项目达成的一项协议。
本合同旨在明确双方的权益和责任，并规定了装修项目的具体要求和流程。
2.合同条款2.1 项目概述装修项目的具体内容包括商业中心内部的装修和改造工程，包括但不限于墙面处理、地板铺设、天花板设计、门窗安装、电气设施布置等。
2.2 装修要求2.3 工期和延期乙方必须按照预定的工期完成装修工程。
如因不可抗力、甲方变更要求等原因导致工期延误，乙方应提前书面通知甲方，并与甲方商议并确定新的工期安排。
2.4 资金支付甲方应按照合同约定的支付方式及时间节点支付总合同金额。
乙方完成各阶段的装修工程后，甲方应及时支付相应的款项。
2.5 质保期装修工程完工后，乙方提供整体质保期为一年，对于因施工质量原因导致的问题，乙方负责免费修复。
3.合同履行流程3.1 施工准备阶段甲方提供商业中心平面图、装修设计图纸等相关资料，并与乙方共同商议装修方案。
乙方制定详细施工计划，并提供相应的材料清单。
3.2 施工阶段乙方按照施工计划进行装修工程，合理安排施工人员和材料，并确保施工过程中的安全和质量。
3.3 完工验收装修工程完成后，双方进行验收。
甲方可委派专业人员对装修工程进行全面检查，发现问题应及时提出要求乙方进行修复。
3.4 结算和质保验收通过后，甲方支付尾款给乙方。
乙方提供装修质保承诺书，对装修工程进行一年质保。
4.违约责任4.1 乙方违约责任如乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成装修工程，甲方有权进行相应的索赔，并将乙方列入不良记录。
4.2 甲方违约责任若甲方未按时支付款项或提供必要的合作支持，在乙方通知并催告后仍未履行，乙方有权暂停或终止装修工程，并追究甲方违约责任。
5.争议解决双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，可向相关仲裁机构提起仲裁或向法院提起诉讼。
6.合同变更和终止任何一方在合同履行期间如需变更合同内容，应经双方协商一致，并按照法律法规的要求进行变更手续。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年杭州住宅精装修全包服务协议版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及住所1.2 乙方名称及营业场所1.3 合同所称的住宅精装修全包服务定义第二条服务内容与范围2.1 乙方提供的服务内容2.2 服务范围与工程量清单2.3 服务不包括的项目第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用的确定3.2 支付方式与支付时间表3.3 额外费用的承担条件第四条工程进度与交付4.1 工程预计开始与结束日期4.2 工程进度计划与调整4.3 工程交付标准与验收第五条材料与设备5.1 乙方提供的材料与设备标准5.2 甲方提供材料的要求与责任5.3 材料与设备的质量保证第六条设计与变更6.1 设计方案的提供与确认6.2 设计变更的条件与程序6.3 变更产生的费用处理第七条保修与维护7.1 保修期限与范围7.2 保修责任与处理流程7.3 维修服务的响应时间第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任8.3 不可抗力导致的违约第九条争议解决9.1 双方协商解决9.2 向相关行业协会申请调解9.3 向有管辖权的人民法院提起诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同变更的条件与程序10.3 合同终止的条件与后果第十一条保密条款11.1 双方对合同内容保密11.2 违约保密条款的后果第十二条协助与配合12.1 双方在合同履行中的协助义务12.2 双方在紧急情况下的配合第十三条法律适用与争议解决13.1 适用法律13.2 争议解决方式第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 合同附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及住所甲方名称为：__________，住所为：__________。
1.2 乙方名称及营业场所乙方名称为：__________，营业场所为：__________。
编号：__________2024KTV豪华包厢装潢工程合同模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日2024KTV豪华包厢装潢工程合同模板合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经双方友好协商，特订立本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）2024KTV豪华包厢装潢工程：指委托方所属的KTV包厢进行室内装潢、设备安装、家具配置等工程。
（2）工程进度：指2024KTV豪华包厢装潢工程的实际完成情况。
（3）工程质量：指2024KTV豪华包厢装潢工程符合国家标准、行业规范及双方约定标准的要求。
3.2 关键词解释（1）委托方：指甲方，即2024KTV豪华包厢装潢工程的业主单位。
（2）承包方：指乙方，即承担2024KTV豪华包厢装潢工程的设计、施工、验收等工作的单位。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成2024KTV豪华包厢装潢工程。
（2）甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。
（3）甲方应按约定向乙方支付工程款项。
（4）甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定收取工程款项。
（2）乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、水、电等条件。
（3）乙方应按照合同约定完成2024KTV豪华包厢装潢工程。
ktv装修承包的合同范本合同编号：【合同编号】合同签订日期：【签订日期】甲方（委托方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】联系电话：【甲方联系电话】证件号码：【甲方证件号码】乙方（承包方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】联系电话：【乙方联系电话】证件号码：【乙方证件号码】鉴于甲方拟对位于【装修地址】的KTV进行装修改造，并委托乙方进行承包，双方经平等协商，达成如下合同：第一条工程内容1.1 乙方按照甲方的要求进行KTV的装修改造工程，工程包括但不限于室内装潢、灯光音响、家具摆设、电器设备、网络布线等。
第二条工程期限2.1 工程期限自本合同签订之日起【合同工期】天，具体工期按双方协商确定。
第三条价格和支付方式3.1 本次装修承包工程总价为【合同总价】元（大写：人民币【合同总价中文大写】元整）。
3.2 甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款项的【合同总价百分比1】%作为预付款；（2）工程施工过程中，甲方根据工程进度向乙方支付各个阶段的工程进度款项；（3）工程竣工后，甲方支付剩余工程款项给乙方。
第四条安全与技术质量保障措施4.1 乙方负责制定详细的施工方案和安全保障措施，并组织施工过程中的安全培训，确保施工安全。
4.2 乙方承诺所使用的材料符合国家标准，并保证工程质量符合合同约定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项或未按时提供必要的施工条件，造成工程进度延迟或其他损失的，由甲方负责赔偿乙方的全部损失。
5.2 如乙方未按合同约定的工期和质量要求完成工程，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方的全部损失。
第六条保密条款6.1 本合同签订后，双方在工程施工期间及工程完成后3年内保密相关工程资料及技术方案。
6.2 未经一方同意，任何一方不得向第三方透露本合同约定的内容和工程实施方案等商业机密信息。
第七条争议处理7.1 在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向双方约定的解决争议的仲裁机构申请仲裁。
杭州万K九堡项目会所_销售中心及样板房装修总包合同【最新资料，WORD文档，可编辑】杭州万科置业室内设计及装修总包合同Interior Design & Construction Contract建设单位：杭州万科置业有限公司（甲方）承建单位上海涞澳装饰设计有限公司（乙方）工程名称：杭州九堡项目会所、销售中心及样板房装修总包合同工程地点: 杭州合同编号：发包方：杭州万科置业有限公司（以下称甲方）承包方：上海涞澳装饰设计有限公司（以下称乙方）兹有甲方委托乙方担任本项目之设计及施工工作,为了明确双方的责任，保障双方的利益,确保本工程的顺利完成,经双方协商一致，订立本合同，以资共同信守。
第一条总则1.工程名称：杭州九堡项目会所、销售中心及样板房装修总包合同2.工程地点：杭州3.工程范围及内容：（说明：本项目中会所有部份面积因销售需要做为销售中心，所以该部份面积将产生重复设计及重复施工。
其中变更部份另行签定合同不计入本合同内。
）会所、销售中心、样板房室内设计；会所和销售中心『硬装：含洁具及设备详见施工图；软装：家具采购及拜访；（其中会所和销售中心硬软装都不包含空调设备、健身器设备及办公家具）』；样板房『硬装：含厨卫设备及洁具等详见施工图、空调（海尔）、软装家具饰品采购及摆放（其中软装不包含电视机、音像、洗衣机、冰箱等家电设备）但要求提供仿真电视机，电脑及音响』。
会所室内设计总面积: 1011 M2，其中销售中心室内设计总面积： 600 M2 ；会所变更设计总面积： 500 M2 ；样板房设计总面积： 86 M2。
4.设计、工程及设备采购造价：（其中会所空调系统由甲方另单购买，不计入本合同中）本合同全部设计、工程、软装及设备采购闭口总价为￥ 3864550元(人民币:叁佰捌拾陆万肆仟伍佰伍拾伍元整)，本次示范区开放支付价为3200250（叁佰贰拾万零贰佰伍拾元整)；①会所销售中心、样板房设计费单价￥450元/M2，会所设计费为454950元（人民币：肆拾伍万肆仟玖佰伍拾元整），样板房设计费为38700元（人民币：叁万捌仟柒佰元整，设计费总价为￥ 493650元（人民币：肆拾玖万叁仟陆佰伍拾元整）。
②会所销售中心硬软装工程限定价如下：会所全按最终交房标准装修面积为500平方（以软硬装单方造价2000元计，该部份造价为￥ 1000000 元(人民币：壹佰万元整)；会所目前完成装修但将来仅能保留部份装修成果的面积为511平方（以软硬装改建单方造价1300元计，该部份造价为￥ 664300元(人民币：陆拾陆万肆仟叁佰元整，该部份为将来改建费用，在合同总价中体现，但不列入本次支付范围)；会所内目前销售中心使用面积为600平方（以软硬装单方造价2400元计，该部份造价为￥ 1440000 元(人民币：壹百肆拾肆万元整)。
③样板房硬软装工程限定价如下（硬装1300软装1800），总价为：￥266600元（人民币：贰拾陆万陆仟陆佰元整)。
以上三项小计硬软装工程价为￥本次支付总价为3200250.00元(人民币：叁佰贰拾万零贰佰伍拾元整)。
各项价格可在不突破限定价原则下根据实际情况做适当调整。
6. 施工工期自 2007年 3 月 15 日至 2007年 4 月 30 日（含软装竣工时间），共 45 天7. 工程质量等级：优良8. 硬装工程保修期： 2年；软装工程保修期：1年9. 承包方式：包工包料、包费率、包文明施工的承包方式。
第二条工程造价1.甲方限定该工程的最高总价为3804850元（包括设计、硬装、软装及设备）目前支付总价为3200250元,由于乙方为该项目的设计施工总包单位,乙方负责在满足甲方要求的装修效果的前提下，包干使用以上三大类费用，2.本工程开办费为0元。
3.入场后由甲方组织乙方与土建单位进行配合费用的协商工作；乙方自行承担对土建单位的配合费用；4.乙方必须处理装修过程的垃圾外运工作，费用包括在合同总价中；5.工程竣工，乙方通过甲方的设计、营销、物业等相关部门的竣工验收（《示范单位、会所、售楼处装修工程验收单》）后，提交工程结算造价；6.竣工后乙方必须递交甲方确认的竣工资料，包括竣工图、材料清单、软装部品清单等，详细要求见附件二；7.工程费用包干使用，结算价即为合同价，一般情况不予调整；若施工过程中有甲方确认的重大变更，双方根据市场价协商解决；8.1. 工程付款246825元；8.1.2 乙方进场施工前十天内支付硬软装费30%计人民币811980元，541320元，设计费的40%计人民币197460元；541320元；541320元；设计费的10%计人民币49365元；9．保修金保修金为合同总价的5%。
硬装工程保修期： 2年，软装工程保修期：1年；保修期满后，在扣除乙方在保修期内的责任款后十五个工作日内支付保修金余额。
10. 本工程开办费为0元。
11. 本工程配合费用：配合费按实结算，乙方自行承担，内容包括：水电费，垂直运输，提供材料堆放场地，提供临时电源等。
入场后由甲方组织乙方与土建单位进行配合费用的协商工作, （不计入工程造价,乙方自行承担)。
廉政管理协议书建设单位：（甲方）杭州万科置业有限公司施工单位：（乙方）上海涞澳装饰设计有限公司为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质按时竣工投产，经甲乙双方同意签订廉政管理协议书并作为甲乙双方共同遵守的廉政行为准则。
建设单位（甲方）廉政管理职责：1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2、甲方有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。
3、甲方有权对乙方在工程项目建设中执行廉政情况实行监督，由甲方每月召开一次甲乙双方廉政管理会议。
4、甲方人员应严格遵守本单位制定的《万科职员手册》，如违反此规定除给予当事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。
5、甲方人员参加乙方单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所发的礼品、礼券（现金）均应按公司有关规定执行。
6、甲方人员在工程项目建设中发现乙方单位有不廉政的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告主管领导。
施工单位（乙方）廉政管理职责：1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。
2、乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的《万科职员手册》等有关廉政方面的制度和规定），按时出席甲方召集的廉政管理会议。
3、乙方不得宴请甲方人员或向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金），如乙方确有特殊情况需宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品、礼券（现金）应先征得甲方单位主管领导的同意并报送甲方人员的名单，如有违反规定除批评教育外，视情节轻重，后果大小给予乙方当事人200-500元罚款，后果严惩的扣除乙方单位工程建设项目总造价的1.5%，直至终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。
4、乙方在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位在工程项目总造价的1-5%直至终止工程项目合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。
5、如乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同。
由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。
6、乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉政行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知甲方单位主管领导。
7、乙方任何人员向甲方人员行贿，无论是甲方索贿，还是乙方主动行贿，一旦此事被确认，乙方均自愿在原合同基础上让利1%。
第三条设计内容、范围及要求1.设计内容：根据甲方要求，包括工程范围内的设计（方案设计、方案深化、施工图设计,材料样板及饰品）、图纸修改及工程配合。
2.设计要求：2.1方案设计阶段需提供多个方案比较，并提供效果图(表现手法不限)；2.2方案深化阶段需提供有具体尺寸参考依据的各项技术可行的细化设计,提出装饰品、室内布置的方案；2.3施工图设计阶段需提供设计说明、详细施工图纸及材料样板等;2.4具体要求及本合同中未尽内容详见设计任务书2.5 示范单位管线设计要求详见设计任务书；2.6示范单位装修配置标准详见设计任务书；2.7 示范单位（会所、售楼处）装修工程验收单详见附件一；3. 甲方责任和权利3.1甲方须按时向乙方提供设计所需的原始设计资料。
3.2甲方收到乙方的方案设计图后，应及时出具明确意见，在乙方调整设计完毕后，甲方应出具书面认可，以便乙方进入方案深化设计阶段。
3.3甲方收到乙方的施工图后，应及时组织会审，并有权要求乙方作必要更改，在乙方更改完毕后，甲方应出具书面认可施工图设计文件。
3.4甲方负责审定乙方提供主要材料及各类设备的规格、型号、价格和厂家，如有甲供材料则应向乙方提供甲供材料的详细资料。
3.5甲方负责督促检查乙方的设计进度、设计深度，参与设计阶段的设计管理。
3.6甲方须就重大设计变更（包括项目规模、实用性质、工作周期、总体方案等变更）对乙方进行书面确认。
3.7甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底，安排乙方设计师配合现场施工，组织乙方参加工程验收，验收标准参照行业相关规定，验收后及时出具工作认可书面文件通知乙方。
3.8甲方承担由于甲方原因造成的设计变更(包括重大变更和甲乙已确认部分的再次变更)费用及工程延期损失。
3.9甲方有权审定乙方相关设计的签证。
3.10甲方有责任组织现场施工的设计配合工作,对于乙方现场服务的质量进行监督,并对不符合甲方要求的乙方现场设计人员提出更换,更换乙方现场服务设计人员需经甲方出面确认。
4．乙方责任和权利4.1乙方对于设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方,协助和参与甲方的设计资料的收集工作，协助甲方使方案设计及施工图设计获得批准。
4.2乙方须对设计的正确性全面负责, 所有设计图纸必须符合国家颁布的有关规范、规定，进行设计,细部做法要做到准确、完整并施工可行，保证设计质量,乙方负责对所提供的设计文件应甲方要求或有关上级主管部门审批要求进行设计修改或变更，直至甲方或有关政府部门最后满意为止，乙方须参加甲方组织的图纸会审和施工图设计交底，并对提出的问题进行修改。
4.3乙方配合施工进度，负责指定设计师□在施工现场办公□定期与根据施工需要。
4.4要至施工现场办公□根据施工需要至施工现场办公，解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，随时接受甲方工程经理或地盘代表在设计上的咨询。
4.5乙方重要设计文件应先送甲方审核并经甲方书面确认后方可进行下一步设计。
4.6乙方不能按合同规定时间提交设计文件,按照延期每天0.3%合同金额赔偿甲方。
