下载文档原格式
建造工程施工合同示范文本(GF-1999-0201) 建造工程施工合同甲方（建设单位）：乙方（承包单位）：依据《中华人民共和国建造法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经商议一致，签订本合同。
一、工程名称、地点、范围和工期工程名称：工程地点：工程范围：工期：二、施工标准、质量和安全管理1. 本工程按照（国家标准、行业标准、设计文件等）执行。
2. 施工过程中要保证施工质量，执行质量控制计划，按照有关规定进行检测和验收。
3. 施工现场要执行安全生产管理制度，保障施工人员安全，遵守有关安全技术规程和操作规程，严禁违章作业。
三、工程价款和付款方式1. 工程总价款为________万元，按照以下方式付款：（1）前期工程设计、招标代理、开工前准备工程、施工过程中的阶段款项，按照 ______:______:______:_____的进度支付。
（2）工程竣工验收合格后，结算最后一笔款项。
2. 工程变更费用及结算问题，在双方商议后另行签订补充协议。
四、工程设备、材料和管理1. 工程所需的设备、材料按照工程标准选用，符合国家有关标准和规定，必须质量过关，保证安全和可靠性。
2. 设备、材料的选用、使用和管理要符合相关规定，必须经过验收合格后才干使用。
五、工程税金和其他费用1. 工程价格不在含税之外，乙方应按照国家相关规定进行纳税。
2. 工程实施过程中所发生的其他费用，由甲方和乙方共同商议解决。
六、违约责任1. 甲方违约情况：甲方未能按照协议约定支付工程款时，应按照合同约定承担罚款责任。
2. 乙方违约情况：乙方未能按照协议约定完成工程，不符合质量标准、有质量问题时，应承担返工或者赔偿责任。
七、争议解决因本工程发生的争议，双方应本着友好商议的精神进行商议解决，商议不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、合同生效方式本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)【合同编号】：GF-1999-0201【甲方】：（以下简称甲方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【乙方】：（以下简称乙方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：鉴于乙方具备承接本合同约定的建设工程施工项目的能力和资质，并且甲方愿意委托乙方进行建设工程施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方负责按照本合同规定的技术要求和工期要求进行建设工程施工。
第二条工程范围2.1 本合同所指的建设工程范围包括但不限于：（在此详细的工程范围描述，如土建工程、装饰工程、设备安装工程等）第三条工期要求3.1 本合同所规定的工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。
第四条施工报价及支付方式4.1 乙方根据工程范围和技术要求，向甲方提供施工报价为【具体金额】。
4.2 甲方在合同签订后【具体支付方式】支付给乙方相应的合同款项。
（在此根据实际情况补充具体的报价和支付方式描述）第五条质量要求5.1 乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量符合约定的技术要求和标准。
第六条保证金6.1 乙方应按照合同约定向甲方支付一定金额的保证金，作为履行合同义务的保证。
（在此补充具体的保证金金额和支付方式）第七条违约责任7.1 甲方或乙方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
（在此根据实际情况补充具体的违约责任条款）第八条争议解决8.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
8.2 若因合同履行发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程设计图纸2. 技术规格书3. 施工进度计划（所有涉及的附件）法律名词及注释：（所有涉及的法律名词及注释）困难及解决办法：1. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）2. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）（根据实际情况继续困难及解决办法）本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（业主）订立的建设工程施工合同，合同编号为GF-1999-0201。
2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成，并规范甲、乙双方之间的权益和责任，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成本合同。
3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求，甲方将按照设计图纸和规范要求，对位于X地区的建设工程进行施工。
工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。
3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划，合理安排施工队伍和资源，确保工程按时完成。
乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。
3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同规定。
甲方将组织相关质量检验，并及时对存在的质量问题进行整改。
3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点，向甲方支付工程款项。
工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。
3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后，签署变更协议。
若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用，乙方应赔偿甲方相关损失。
3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额按照合同金额的10%计算。
4. 合同生效和终止本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方共同签字并盖章后生效。
合同期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日终止。
5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方；2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充或签订补充协议；3. 本合同采用中文书写，以中文内容为准。
建设工程施工合同(GF-1999-0201) 建设工程施工合同合同编号：GF-1999-0201甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]一、合同目的及范围本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照约定的规格和质量要求完成。
本合同涵盖以下内容：1. 工程的描述和规模2. 工程进度安排3. 材料和设备的供应4. 工程质量控制和验收5. 工程费用和支付安排二、合同条款1. 工程描述和规模甲方委托乙方进行以下工程：[工程描述和规模]2. 工程进度安排甲方和乙方商定以下工程进度安排：[工程进度安排详细说明]3. 材料和设备的供应甲方负责提供以下材料和设备：[材料和设备的详细列表]乙方应按照约定的时间和要求进行材料和设备的安装和调试。
4. 工程质量控制和验收乙方应按照甲方的要求对工程质量进行控制，并确保工程达到约定的质量标准。
甲方有权对工程质量进行验收，如果发现不符合约定标准的情况，乙方应及时进行整改。
5. 工程费用和支付安排甲方应按照合同规定的阶段性完成情况支付相应的工程款项给乙方。
三、附件本合同涉及以下附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准四、法律名词及注释本合同涉及以下法律名词及其注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。
2. 合同费用：指甲方支付给乙方的与工程相关的费用，包括劳务费、材料费等。
五、困难及解决办法在本合同的实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 工程进度延误：如果工程进度出现延误，甲方和乙方应共同协商调整工程计划，并确定后续措施，确保工程按时完成。
2. 工程质量问题：如果工程质量不符合约定标准，乙方应负责整改，并承担相应的责任。
六、附加条款本合同的签署和生效需要甲方和乙方共同确认并签字。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：以上为本合同的正文，甲方与乙方在签字后正式生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准法律名词及注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。
gf-1999-0201建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方拟建设[工程名称]工程，并接受了乙方对该项目的投标，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体施工内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程质量标准：[具体质量标准]第二条合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式]3. 付款时间：[具体付款时间点]第三条工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期：[具体工期]第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 负责提供施工图纸及相关技术资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 协调施工现场的相关工作。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量符合约定标准。
- 负责施工现场的安全管理工作。
第五条工程变更1. 任何工程变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的工期和费用调整，按照双方协商的结果执行。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。
2. 甲方应在收到竣工报告后[具体天数]天内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第二部分合同附件1. 施工图纸2. 技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件第三部分签字盖章甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签订日期：1999年2月1日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商结果来制定。
建设工程施工合同GF—1999—0201(合同范本) 合同编号：GF-1999-0201甲方(承包人)：_____________________（以下简称甲方）乙方(业主)：_____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方委托甲方进行建设工程施工事宜，达成如下合同：一、建设工程内容及施工期限1.乙方委托甲方承建的建设工程内容为：_____________________。
2.工程质量等级为_____________________。
3.工程地址为_____________________。
4.工程施工期限为_____________________。
二、价格及支付方式1.工程合同价款为_____________________元（大写：_____________________元），包括人工费、机械费、工程材料费、运杂费、工程保险费、税金等。
2.乙方应在合同签订后的_____________________日内向甲方支付工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）作为预付款。
3.工程结算方式为_____________________。
4.工程质量达到验收标准后，甲方应在_____________________日内向乙方开具工程结算单，并在_____________________日内向乙方结清尚未支付的工程款。
5.工程变更引起的费用变动，由发生变更的一方负担。
三、保证金1.乙方应按照工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）向甲方提供保证金_____________________元（大写：_____________________元）。
2.工程验收合格后，甲方应在_____________________日内退还乙方缴纳的保证金。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）鉴于甲方拟承建工程名称（以下简称本工程），为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1. 甲方拟承建的工程名称、地点、规模、内容等详见附件1：“工程概况”。
第二条合同价款1. 本工程的合同价款为合同签订之日人民币（大写）_______________元整，具体支付方式及进度见附件2：“合同价款”。
第三条工程期限和工期1. 本工程的竣工日期为合同签订之日起_________个日历天。
具体工程实施计划见附件3：“工程期限和工期”。
第四条工程品质与质量标准1. 本工程的品质与质量标准详见甲方所提供的相关技术规范和标准。
第五条材料采购和设备租赁1. 乙方负责采购本工程所需的材料，并按照甲方要求进行验收。
2. 如需要设备租赁，乙方应按照甲方要求租用符合质量标准的设备。
第六条施工责任1. 乙方负责本工程的施工，确保工程进度和质量符合合同约定。
2. 乙方应按照相关法律法规和甲方要求，采取必要的安全措施，保证施工过程中的人身安全和财产安全。
第七条工程变更和索赔1. 如甲方需要变更本工程的内容或者工期，双方应协商一致，并签订书面变更合同。
2. 如乙方因甲方原因无法按期完工，甲方有权向乙方索赔。
第八条完工验收和结算1. 本工程竣工后，乙方应向甲方提出竣工验收申请，并配合甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应按照合同约定的方式进行结算。
第九条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
第十条法律适用和争议解决1. 本合同的解释和适用以中华人民共和国相关法律法规为准。
2. 如双方因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可根据合同约定或者双方共同选择的仲裁机构进行仲裁。
第十一条附件本合同附件如下：1. 附件1：“工程概况”2. 附件2：“合同价款”3. 附件3：“工程期限和工期”第十二条法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下：1. _______________，解释为_____________________2. _______________，解释为_____________________第十三条实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 困难：_____________，解决办法：_________________2. 困难：_____________，解决办法：_________________以上为《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》的详细内容，双方如无异议，可在合同末尾签字确认。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)《建设工程施工合同》是双方在平等、自愿的基础上，为完成一项建设工程所签订的合同。
双方应严格遵守合同的约定，并按照合同的条款履行各自的义务。
为了明确双方责任，规范合同内容，特制定本文档范本，供参考用。
第一章合同信息1. 合同名称：________建设工程施工合同2. 合同编号：________GF-1999-02013. 合同签订日期：________【请填写签订日期】4. 合同签订双方：________【请填写甲方和乙方的名称、地质、法定代表人等信息】5. 计划工期：________【请填写计划的工期安排】第二章工程概况1. 工程名称：________【请填写工程的名称】2. 工程地点：________【请填写工程的具体地点】3. 工程范围：________【请详细描述工程的范围，包括主要建筑物、设备等信息】4. 工程总造价：________【请填写工程的总造价】第三章合同约定1. 工程质量要求：________【请详细描述工程的质量要求，包括技术标准、验收标准等信息】2. 工程进度安排：________【请详细描述工程的进度安排，包括不同阶段的完成时间、工期控制等信息】3. 材料供应：________【请详细描述材料的供应方式、质量要求、验收标准等信息】4. 工程支付：________【请详细描述工程款项的支付方式、支付比例、支付时限等信息】5. 变更和索赔：________【请详细描述变更和索赔的程序、条件、责任等信息】6. 违约责任：________【请详细描述双方违约时的责任、补救措施等信息】7. 纠纷解决：________【请详细描述合同纠纷解决的方式、程序等信息】第四章合同附件1. 工程图纸：________【请列出工程图纸的编号、版本号等信息】2. 技术规范：________【请列出工程所需的技术规范文件、编号等信息】3. 其他附件：________【请列出合同涉及的其他附件，如招标文件、投标文件等信息】第五章法律名词及注释1. 法律名词：________【请列出合同中涉及的法律名词及其对应的法律定义】2. 注释：________【请为合同中的关键条款提供简要的注释说明】此处省略若干字。
建设工程施工合同(GF-1999-0201) 建设工程施工合同 (GF-1999-0201)合同编号：GF-1999-0201合同类型：建设工程施工合同甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]一、合同背景本合同为甲方与乙方就建设工程施工事项达成一致，双方遵循法律法规，按照公平、公正、诚实信用原则，自愿达成以下协议。
二、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：5. 工程进度安排：6. 工程质量要求：7. 工程价格及支付方式：三、合同条款1. 合同签订及生效2. 合同变更3. 工程款支付方式4. 保证金及索赔5. 质量保证6. 违约责任7. 法律适用及争议解决8. 其他约定四、合同附件所涉及附件如下：2. 工程设计图纸3. 工程施工方案4. 工期计划安排5. 付款方式及进度五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 合同法：指中华人民共和国合同法2. 建设工程：指人工合成的设施，用于某项特定目的3. 施工方案：指具体实施建设工程的方案及措施等六、执行困难及解决办法在实际执行过程中，可能遇到的困难及解决办法如下：1. 资金不足：可通过融资、借款等方式补充资金2. 工期延误：可通过增加人员、加班工作等加快工程进度3. 材料供应问题：可寻找替代供应商或调整工程计划本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：附件：1. 工程需求清单2. 工程设计图纸3. 工程施工方案4. 工期计划安排5. 付款方式及进度法律名词注释：1. 合同法：指中华人民共和国合同法，是中华人民共和国的基本法律之一，对于合同的签订、履行和解除等方面有详细规定。
2. 建设工程：指人工合成的设施，用于某项特定目的，如房屋、道路、桥梁等。
3. 施工方案：指建设工程实施的详细规划和措施，包括工程进度、材料选用、施工方法等。
执行困难及解决办法：1. 资金不足：若遇到工程资金不足的情况，乙方可通过融资、借款等方式补充资金，确保工程的顺利进行。
GF—1999—0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局云南省工商行政管理局监制第一部分协议书发包人（全称）：_____________________________________承包人（全称）：_____________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_________________________________________工程地点：_________________________________________工程内容：_________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_________________________________资金来源：_________________________________________二、工程承包范围承包范围：_________________________________________三、合同工期开工日期：_________________________________________竣工日期：_________________________________________合同工期总日历天数______________天四、质量标准工程质量标准：_____________________________________五、合同价款金额（大写）： ________________________元（人民币）￥：_________________________元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日合同订立地点：_____________________________________本合同双方约定_____________________________后生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
２．合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
３．语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
４．图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务５．工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
６．工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。
