《建设工程合同管理与索赔(第3版)》试卷二

省（市区） 姓名 准考证号 ………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不……………………. 准…………………答…. …………题…2022年一建《建设工程项目管理》考前练习II 卷 含答案考试须知：1、考试时间：180分钟，本卷满分为130分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

一、单选题（共70题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、施工单位编制项目管理任务分工表前,应完成的工作是( ) A.明确各项管理工作的流程 B.详细分解项目实施各阶段的工作 C.落实各工作部门的具体人员 D.检查各项管理工作的执行情况2、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令613号)，投标有效期从( )起计算。

A.提交投标文件开始之日B.购买招标文件的截止之日C.提交投标文件的截止之日D.招标文件的规定开标之日3、建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是( ) A.投标人提交投标文件时B.明确中标人并发出中标初通知书后C.订立.签暑书面合同时D.招标人退还投标保证金后4、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为( ) A.持续改进 B.管理评审 C.系统评审 D.内部审核5、根据《建设工程质量管理条例》未经( )签字，建设单位不拔付工程款.不得进行竣工验收。

A.专业监理工程师B.建设单位现场工程师C.政府质呈管理部D.总监理工程师6、关于项目信息编码的说法正确的是( )A.投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码B.顶目实施的工作顶编码就是指对施工和设备安装工作项的编码C.项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码D.进度顶编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立7、在施工组织总设计的编制程序中，编制总进度计划和编制资源需求量计划之间的先后顺序关系为( )A.编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划B.编制资源需求量计划后才可编制施工总进度计划C.编制施工总进度计划和编制资源需求量计划可以交叉进行D.编制施工总进度计划和编制资源需求量计划可以同时进行8、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。

《建设工程招投标与合同管理》（试卷一）一、单项选择题（每道题2分，共10道题，共20分）1、可以不采用．．．法定招标方式确定承包人的项目是（）A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标，甲施工单位在A地，乙施工单位在B地，丙施工单位在C地，招标项目在D地，则该招投标项目必须在（）的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸C、工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件5、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法，错误．．的是（）A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题（每道题2分，共5道题，共10分）1、建设工程的招标方式包括（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期，实质上包括了招投标活动的（）环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体，包括（）A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括（）A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔，下列说法正确的有（）A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题（每道题2分，共5道题，共10分）1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标，是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。

建筑工程招投标与合同管理考试试题 (二级建造师备考题库)一、单项选择题： (每题的备选答案中，只有一个最符合题意。

1 分/题，共 20 分)1、业主是指( C )A、有一定生产能力、技术装备、流动资金，能够承包工程建设任务的建筑业企业B、能对工程建设提供估算测量、管理咨询、建设监理等智能型服务的机构C、对某项工程建设有需求，又具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场中发包工程项目的法人、组织和自然人D、不用遵守市场规律的客体2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )。

A、20 B 、30 C 、10 D 、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是( )。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为( )人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的( )。

3， 3/4 B 、3， 2/3 C 、5， 2/3 D 、5， 3/45、招标投标活动的公开原则首先要求( )要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的( C )天以前，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14 B 、7 C 、28 D 、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在( )人民币以上的，必须进行招标。

20 万元 B 、120 万元 C 、200 万元 D 、2000 万元8、索赔是指在合同的实施过程中， ( D )因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是 ( )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为 500 万，则投标保证金最高不超过( )万元。

二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.下列不属于总价合同的特点的是()。

A.适用于工期较长、工程量变化幅度太大的项目B.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制2.建设工程项目管理，是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。

对此，下列理解中正确的是()。

A.自项目开始至项目完成的是项目的寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现3.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。

A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案4.下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。

A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?5.招标人自行办理招标事宜，应当具有()的能力。

A.编制招标公告和组织资格评审B.编制招标公告和组织评标C.编制资格审查文件和组织评标D.编制招标文件和组织评标6.建筑施工企业项目经理是指受（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。

A.企业法定代表人的代表B.业主C.企业法人D.企业法定代表人7.发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。

2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。

A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。

A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

（ )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

（ )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（ )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.( ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

（）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率（ )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

（ )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ )A、是B、否转自学易网 www。

12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。

( ）A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（ )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。

( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。

（）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ）A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了（）。

2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二单选题（共30题）1、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义【答案】 C2、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7B.14C.28D.30【答案】 C3、某工程采用公开招标方式选定设计单位。

2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。

此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日4、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】 C5、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】 D6、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。

施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。

承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。

承包人的实际施工期为21个月。

下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

建筑工程项目合同管理练习试卷5及答案与解析一、单项选择题共40题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 按索赔要求分类，索赔可分为( )。

（A）工期索赔和费用索赔（B）单项索赔和总索赔（C）合同内索赔、合同外索赔和道义索赔（D）业主的索赔和承包商的索赔2 以下关于索赔的说法不正确的是( )。

（A）索赔是相互的（B）索赔是双向的（C）发包人不可以向承包人索赔（D）承包人可以向发包人索赔3 由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此( )。

（A）不能提出索赔（B）可以提出工期拖延索赔（C）可以提出工程变更索赔（D）可以提出工程终止索赔4 我国《施工合同示范文本》规定，索赔事件发生后的28天内，承包人向工程师提交( )。

（A）索赔意向通知（B）索赔报告（C）索赔计算结果（D）索赔有关证据5 工程师在收到承包人提交的索赔报告后的( )天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

（A）2（B）7（C）14（D）286 国际工程合同争议解决方式中，具有最终决定效力的是( )。

（A）协商（B）仲裁（C）工程师决定（D）DRB决定7 我国《施工合同示范文本》规定．在索赔通知书发出后的28天内，承包人向( )提交索赔报告。

（A）业主（B）工程师（C）分包人（D）设计人8 下列选项中说法正确的是( )。

（A）索赔发生在工程建设的各阶段，但在施工竣工后发生较多（B）承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔（C）总索赔比单项索赔要更容易处理和解决（D）工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正9 解决工程建设索赔最理想的方法是( )。

（A）提交仲裁解决（B）工程师分析、解决（C）通过协商解决（D）第三方介入解决10 工程师在收到承包人提交的索赔报告后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，( )。

（A）视为该项索赔已经认可（B）视为该项索赔已经否决（C）承包人可要求仲裁（D）承包人可提起诉讼11 明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为( )天。

云南省2022年注册监理工程师合同范本管理索赔管理考试试卷卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。

用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。

A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在(—)平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。

A．1万B．2万C．3万D．5万3、【例1·单选题】确定进度协调工作制度是监理工程师控制工程建设进度的。

A：技术措施B：合同措施C：组织措施D：经济措施E：自我评定4、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．6；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。

根据价值工程原理确定的最优方案为。

A：方案一B：方案二C：方案三D：方案四E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、关于违约金的说法，正确的是。

A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理7、下列不属于项目监理机构现场监理工作制度的有。

A：监理人员考勤制度B：工程开工、复工审批制度C：监理工作报告制度D：平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度E：工程保险金8、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是__。

A．由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B．损失严重的应向发包人支付赔偿金C．累计赔偿总额不得超过设计费用总额D．赔偿责任按工程实际损失的百分率计算9、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。

工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。

其中乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）（）元以下的工程招标代理业务。

A.5000万B.3000万C.1亿D.8000万2.施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是（）。

A.施工单位数量较少，对业主合同管理有利B.业主只需要一次招标，合同管理量较小C.业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D.符合“他人控制”原则，对业主质量控制有利3.下列关于成本核算的内容，说法正确的是（）。

A.工程成本只包括从建造合同签订开始直至合同完成所发生的、与执行合同有关的直接费用B.直接费用是指企业各施工单位为组织管理工程施工所发生的费用C.项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则，即三者的取值范围一致D.成本核算的依据不包括成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料4.施工企业质量管理体系文件一般不包括（）。

A.质量规划B.质量手册C.质量计划D.程序文件5.某施工单位承包了高速公路工程的施工任务，一般情况下，下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的是（）。

A.整个项目的施工平面布置图设计B.主要技术经济指标C.单位工程施工进度计划D.施工方案的选择6.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。

A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位7.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了（），它是信息管理的核心指导文件。

A.信息编码手册B.信息管理手册C.信息分类体系D.信息处理方法8.当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是（）。

二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。

A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉2.【真题】施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行()的比较。

A.施工成本计划值与实际值B.施工成本计划值与投标报价C.成本实际值与投票报价D.实际工程款支付与合同价3.自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日4.工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。

A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施5.下列选项中，未违反《建设工程安全生产管理条例》规定的是（）。

A.监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理B.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工C.监理单位未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查D.施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告6.通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为工、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个风险等级。

其中代表重大风险的是（）。

A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.Ⅴ7.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线。

那么，该节点称为（）。

A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.共有节点8.下列不属于索赔费用的计算方法的是（）。

A.实际费用法B.修正实际费用法C.总费用法D.修正总费用法9.某建设工程项目采用固定单价合同。

工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。

一建工程项目管理第 1题：单选题(本题1分)关于工期索赔的说法，正确的是（）。

A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误【正确答案】：D第 2题：单选题(本题1分)基于互联网的项目信息门户属于电子商务(E—Business)两大分支中的（）。

A.电子支付工作B.电子管理工作C.电子共同工作D.电子决策工作【正确答案】：C【答案解析】：电子商务(E-Business)两个分支：(1)电子商业／贸易，如电子采购，供应链管理；(2)电子共同工作，如项目信息门户，在线项目管理。

所以C正确。

第 3题：单选题(本题1分)建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。

A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案B.展开工程项目的施工作业技术活动C.对计划实施过程进行科学管理D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正【正确答案】：A第 4题：单选题(本题1分)建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。

A.制定系统质量控制制度B.编制系统质量控制计划C.分析系统质量控制界面D.确立系统质量控制网络【正确答案】：D第 5题：单选题(本题1分)建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据是（）。

A.可行性研究报告B.项目建议书C.项目建设纲要D.项目管理规划【正确答案】：C第 6题：单选题(本题1分)检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度，对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度。

此项检查属于（）。

A.查管理B.查思想C.查制度D.查整改【正确答案】：B第 7题：单选题(本题1分)关于施工合同分析的说法，正确的是（）。

A.合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会B.合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任C.工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小D.对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容【正确答案】：D第 8题：单选题(本题1分)对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔通常按照（）进行计算。

监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内【正确答案】：D【答案解析】：对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。

在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

第 2题：单项选择题(本题1分)某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。

由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()A、4万元B、8万元C、10万元D、14万元【正确答案】：D【答案解析】：《合同法》第116条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

当选择违约金条款时，供货方需返还定金，并支付违约金。

第 3题：单项选择题(本题1分)材料采购合同履行中，检验水泥碱量的质量检验方法是()A、化学分析B、理论换算法C、物理试验法D、经验判别法【正确答案】：A【答案解析】：质量验收的方法：经验判别法、物理试验、化学分析。

化学分析可以通过抽取样品进行定性或定量的分析，确定内在质量。

第 4题：单项选择题(本题1分)竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A、7B、14C、28D、56【正确答案】：D【答案解析】：竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

第 5题：单项选择题(本题1分)在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。

造价案例：工程索赔考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期限为__年。

A．5B．4C．3D．22、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方米砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是A．13.09B．15.58C．12.75D．12.963、在建筑施工中广泛适用于各类建筑防水、防潮工程，尤其适用于高温或强烈太阳辐射地区的建筑物防水材料是（）。

A．沥青防水卷材B．SBS改性沥青防水卷材C．APP改性沥青防水卷材D．聚氯乙烯(PVC)防水卷材4、控制可分为主动控制和被动控制，下列措施中，属于被动控制措施的是__。

A．计划过程中进行风险管理B．制定应急措施C．明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施处理D．计划灵活，以应对不可避免的变更5、柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且为下列__。

A．扣除柱帽、柱墩面积B．柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内C．扣除柱帽、不扣除柱墩面积D．扣除柱墩、不扣除柱帽6、石墙每天的砌筑高度不应超过__m。

A．0.5B．0.8C．1.0D．1.27、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于__内以书面形式通知工程师。

A．4小时B．8小时C．12小时D．24小时8、__应当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托有关审查机构审查。

A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．设计单位9、两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照__的业务许可范围承揽工程。

A．资质较高的单位B．资质较低的单位C．联合各方的平均资质等级D．联合各方中任何一方的资质10、内墙涂料与外墙涂料相比更应突出其__。

A．耐污染性B．耐水性C．透气性D．耐候性11、关于承包商提出的延误索赔，正确的说法是__。

建设工程合同管理考试模拟试卷--64一、单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。

A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。

A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。

A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。

A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。

A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。

A、监理人学易网提供B、总监理工程师C、发包人D、发包人和监理人7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。

A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包商8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。

A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理人9、颁发接收证书之日即为（）。

A、竣工日B、合同解除日C、缺陷责任期结束日D、完工日10、设计招标应采用（）方式进行招标。

A、公开B、邀请C、询价D、方案竞选11、能够作为保证人的为( )。

A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。