一建 法规(1)

2023年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案单选题（共40题）1、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。

A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【答案】 C2、施工起重机械在安全检验合格有效期（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A. 届满前1个月B. 有效期内C. 届满后15日内D. 届满前15日内【答案】 A3、某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。

根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为（）。

A. 2009年4月1日B. 2009年6月1日C. 2009年3月12日D. 2009年6月12日【答案】 B4、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】 B5、按照《工伤保险条例》规定，企业工伤保险应按照( )计提保险费。

A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积【答案】 B6、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。

A. 没收违法所得B. 返还财产C. 赔礼道歉D. 消除危险【答案】 A7、人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当()。

A.判决被告在一定期限内履行B.判决撤销或者部分撤销行政行为C.判决确认无效D.判决被告履行给付义务【答案】 D8、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是（）。

A. 对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B. 撤销施工单位资质证书的决定C. 因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D. 关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】 B9、法的形式的含义不包括()。

A.法律规范的效力等级B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】 C10、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。

2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。

A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】 A2、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】 D3、当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向()申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.被执行人所在地的高级人民法院4、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是( )。

A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】 B5、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是()。

A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】 B6、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。

（2016）A.发证机关核猃施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止7、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。

A. 在投入试生产之日B. 投入试生产之日起3个月内C. 投入试生产之日前3个月D. 分期验收后【答案】 B8、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。

2023年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案单选题（共30题）1、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。

( 2015真题 )A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】 B2、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。

此时应当由（）追究违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商【答案】 B3、下列标准属于强制性国家标准的有（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设通用的环境保护标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设通用的试验标准【答案】 B4、某施工企业派采购员王某采购一批外墙面砖，王某与某建筑材料公司签订一份外墙面砖供应合同，因洽谈顺利，且该生产公司的卫生洁具质量上乘，价格优惠，遂以公司名义又签订了50套洁具供应合同，则该洁具供应合同属于（）。

A. 效力待定合同B. 无效合同C. 可变更合同D. 可撤销合同【答案】 A5、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是A.不得进行新建、扩建活动,除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【答案】 C6、施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应（）。

A.拒绝履行B.继续履行C.缓滅履行D.要求对方支付一定费用后履行【答案】 B7、关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。

3页纸考点1：法的效力层级①同一制定机关制定的新的一般与旧的特别发生冲突，谁制定谁裁决。

②地方法规与部门规章冲突，由国务院提出意见，由国务院提出意见。

国务院认为应当适用部门规章，提请全国人民代表大会常委会裁决③部门规章之间冲突，部门规章与地方政府规章冲突，由国务院裁决。

④授权制定的法规与法律规定冲突，由全国人民代表大会常务委员会裁定。

考点2：企业法人与项目经理部的法律关系（1）项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本管理人员组成的项目班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。

（2）项目经理部不具有独立的法人资格，无法独立承担民事责任，项目经理部的法律后果由企业法人承担。

考点3：建设工程代理法律关系（1）转代理。

代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。

（2）无权代理：自始未授权；超越代理权；代理权终止。

（3）表见代理（无权有效）：构成要件：存在足以使相对人相信行为人有代理权的事实或理由，本人存在过失，相对人为善意。

法律后果：产生有权代理的后果，由本人（被代理人）承担责任；被代理人承担责任后可向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。

考点4：建设用地使用权（1）建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。

（2）设立范围：建设用地使用权可以在地表、地上或者地下分别设立。

新建立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权。

（3）设立方式：出让（招标、拍卖）、划拨。

（4）建设用地使用权自登记时设立。

（5）续期。

住宅建设用地：自动续期；非住宅建设用地：依法办理。

考点5：企业所得税企业所得税收入总额包括：销售货物收入；提供劳务收入；转让财产收入；股息、红利等权益性投资收益；利息收入；租金收入；特许权使用费收入；接受捐赠收入；其他收入。

考点6：施工许可证的法定批准条件用地批准手续+规划许可证+拆迁进度+确定施工企业+审图合格+质量和安全的具体措施+资金落实承诺书+消防设计审核考点7：延期开工、核验和重新办理批准的规定（1）申请领取施工许可证，3个月内开工。

2024年一建法规口诀总结1. 为啥要口诀咱考一建的法规啊，那知识点多如牛毛。

要是没点小窍门，真的是要背到天荒地老。

口诀就像是一把神奇的小钥匙，能轻松打开记忆的大门。

比如说，那些复杂的法律条文，死记硬背真的太痛苦，但是变成口诀，就像把一串乱麻捋顺了，一下子就好记多了。

2. 一些好用的口诀（1）关于建筑工程承包“一女多嫁要不得，肢解发包不准行。

”这就很直白地告诉我们，建筑工程不能把一个工程拆得乱七八糟发包给好多家，就像一个姑娘不能同时嫁给好多人一样，很形象吧。

（2）工程监理“监理干活要旁站，关键部位不能忘。

”一建法规里工程监理在关键的部位得旁站着监督工程，这个口诀一下就把这个重要的点记住了。

（3）安全生产管理条例“安全责任要分清，施工单位是大头。

”因为在建筑工程里，施工单位在安全生产管理这块可是承担着很多重要的责任呢。

（4）劳动合同法“劳动合同签仔细，权利义务要牢记。

”这是提醒我们在签订劳动合同时，一定要仔细看清楚里面规定的权利和义务，可不能糊里糊涂的。

（5）建设工程质量管理条例“质量问题别小瞧，终身责任跑不了。

”工程质量一旦出问题，相关人员可是要终身负责的，这个口诀就强调了质量问题的严重性。

（6）招投标法“招投标，要公平，串标围标绝不行。

”在招投标过程中，公平公正那是必须的，串标围标这种不正当手段绝对不被允许。

（7）环境保护法“环保施工不能忘，噪声粉尘要控量。

”在建筑工程施工过程中，得时刻想着环境保护，控制好噪声和粉尘的排放量。

（8）消防法“消防设施要完好，火灾预防最重要。

”消防设施完好是基本要求，而预防火灾才是最重要的。

（9）城市建设档案管理规定“城建档案要归档，工程资料要全样。

”城市建设的档案要好好归档，工程相关的资料要完整无缺。

（10）工程竣工验收备案制度“竣工验收要备案，手续齐全才好办。

”工程竣工验收后要进行备案，手续齐全了后续的事情才好处理。

（11）建设工程勘察设计管理条例“勘察设计要合规，质量安全放首位。

第1篇一、案例分析题【案例背景】某建筑工程公司（以下简称“甲公司”）承接了一项政府投资的基础设施建设项目，合同金额为5000万元。

甲公司为了降低成本，在招标过程中故意压低投标报价，最终以低于成本价中标。

项目开工后，甲公司为了确保项目进度，安排了部分施工人员加班，但未支付加班费。

项目竣工验收合格后，甲公司向建设单位提交了竣工验收报告。

建设单位在验收过程中发现甲公司存在质量问题，要求甲公司进行整改。

甲公司整改后，建设单位认为整改效果不佳，遂向建设行政主管部门投诉。

【问题】1. 甲公司在招标过程中故意压低投标报价的行为是否合法？为什么？2. 甲公司未支付加班费的行为是否合法？为什么？3. 建设单位对甲公司投诉的处理是否合法？为什么？【答案】1. 甲公司在招标过程中故意压低投标报价的行为不合法。

根据《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。

甲公司以低于成本价中标，违反了法律规定，属于不正当竞争行为。

2. 甲公司未支付加班费的行为不合法。

根据《中华人民共和国劳动法》第四十四条规定，用人单位安排加班的，应当按照国家规定支付加班费。

甲公司未按照法律规定支付加班费，侵犯了劳动者的合法权益。

3. 建设单位对甲公司投诉的处理合法。

根据《中华人民共和国建筑法》第六十六条规定，建设单位对施工过程中出现的问题，应当及时处理，并要求施工单位整改。

建设单位在验收过程中发现甲公司存在质量问题，要求甲公司整改，符合法律规定。

二、单项选择题1. 下列哪项不属于建筑安全生产违法行为？A. 施工单位未按照规定进行安全生产教育培训B. 施工单位未按照规定进行施工现场安全防护C. 施工单位未按照规定进行竣工验收D. 施工单位未按照规定进行施工图设计【答案】D2. 下列哪项不属于建设工程合同纠纷？A. 施工单位与建设单位之间的合同纠纷B. 施工单位与监理单位之间的合同纠纷C. 施工单位与材料供应商之间的合同纠纷D. 施工单位与施工人员之间的劳动合同纠纷【答案】D3. 下列哪项不属于建设工程质量管理条例规定的建设单位质量责任？A. 依法进行工程质量监督B. 依法进行竣工验收C. 依法进行工程监理D. 依法进行工程勘察设计【答案】D三、多项选择题1. 下列哪些属于建设工程安全生产违法行为？A. 施工单位未按照规定进行安全生产教育培训B. 施工单位未按照规定进行施工现场安全防护C. 施工单位未按照规定进行竣工验收D. 施工单位未按照规定进行施工图设计【答案】AB2. 下列哪些属于建设工程合同纠纷？A. 施工单位与建设单位之间的合同纠纷B. 施工单位与监理单位之间的合同纠纷C. 施工单位与材料供应商之间的合同纠纷D. 施工单位与施工人员之间的劳动合同纠纷【答案】ABCD3. 下列哪些属于建设工程质量管理条例规定的建设单位质量责任？A. 依法进行工程质量监督B. 依法进行竣工验收C. 依法进行工程监理D. 依法进行工程勘察设计【答案】ABC四、判断题1. 施工单位可以将工程分包给不具备相应资质的单位。

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意）1.中国特色社会法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。

A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】C2.根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D3.某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）.A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产【答案】B4.关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】A5.建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系分别是（）。

A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【答案】A6.李某借甲公司资质承揽乙公司装修工程，因偷工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。

一过网2020年一建法规必考知识点（1）第一章前两节的内容，包括基本的法律体系、及法人制度，知识点比较简单，属于易得分考点，每年所占分值4分左右，反复练习加强记忆即可。

【1】法的形式概念：法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。

包括4层含义：(1)法律规范创制机关的性质及级别(2)法律规范的外部表现形式(3)法律规范的效力等级法的形式创制机关具体表现形式宪法全国人大法律全国人大及其常委会xx法（主席令）行政法规国务院xx条例（总理签署国务院令）地方性法规省、自治区、直辖市和设区的市（较大的市）的人大及其常委会xx地xx条例部门规章国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署、直属机构xx办法xx规定实施细则（部门首长令）地方政府规章省、自治区、直辖市和设区的市人民政府xx地xx办法xx地xx规定国际条约【2】法的效力层级1、宪法至上2、上位法优于下位法：（纵向冲突）《安全生产法》优于《安全生产管理条例》3、特别法优于一般法：《招标投标法》优于《合同法》4、新法优于旧法：《物权法》优于《担保法》5、需要由有关机关裁决适用的特殊情况（横向冲突）(1)法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决；(2)行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决；(3)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；记忆口诀：制定机关裁决。

谁制定、谁负责。

【3】备案和审查【4】法人应当具备的条件【5】法人的分类【练习】一、单选1、下列法规中，属于部门规章的是( )A、《建设工程质量管理条例》B、《北京市建筑市场管理条例》C、《重庆市建设工程造价管理规定》D、《招标公告发布暂行办法》答案:D2、签署并公布由全国人大常委会通过的法律的是（）。

A、人大主席团B、国务院总理C、最高人民法院院长D、国家主席答案:D3、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。

一、单项选择题1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】DP72.关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BP43.下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】DP104.关于表见代理的说法,正确的是()。

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理【答案】BP165.关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任【答案】CP136.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。

该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】BP197.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BP3118.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】AP3119.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准【答案】DP21410关于人身保险合同的说法,正确的是()A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】BP39~4011.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】DP5212.关于招标文件的说法,正确的是()A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】DP9013.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

一建法规相关知识点提炼总结(记住就过了)(完整版)第一章、关于时间的总结一、小时类（1）开标时间与投标截止时间要求同一时间。

（2）仲裁裁决和二审判决立即生效。

（3）投标人对开标有异议的，要求开标当场提出，招标人当场答复并只制作记录。

（4）招标人设有标底的，应当在开标时公布。

二、1小时安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。

三、2小时安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。

三、3小时加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。

四、4小时非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。

五、24小时（1）建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

（2）非全日制用工：平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式。

1（3）在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

（4）因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先作出暂停施工，并及时通知监理人。

监理人应在接到通知后24小时内发出指示，预期未发出指示的，视为同意承包人暂停施工。

因承包人原因引起的暂停施工，且在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为承包人“承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的”违约的情形。

六、48小时（2日）（1）建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。

（2）暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。

2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案一单选题（共30题）1、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。

A.李某不知道张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【答案】 A2、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。

A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失【答案】 D3、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】 B4、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。

经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。

关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是( )。

（2012）A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【答案】 A5、关于执行和解的说法，错误的是（）。

A. 在执行过程中，双方当事人也可以达成和解协议B. 执行员应当将和解协议计入笔录C. 和解协议执行完毕，原生效裁判不再执行D. 当事人不自觉履行和解协议，人民法院可以强制其履行【答案】 D6、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。

A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件B.海关处理的案件C.本辖区内重大复杂的案件D.因不动产提起的行政诉讼案件7、下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。

A.技术人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【答案】 B8、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

一建法规重点章节摘要：一、一建法规概述二、一建法规的重点章节1.第一章：建设工程法律法规基础2.第二章：建筑市场管理3.第三章：建设工程合同管理4.第四章：建设工程质量管理5.第五章：建设工程安全管理6.第六章：建设工程造价管理7.第七章：建设工程环境保护与节能8.第八章：建设工程竣工验收管理正文：一、一建法规概述一建法规，全称为一级建造师法律法规，是指在我国建筑行业中，从事一级建造师职业的人员需要掌握的相关法律法规知识。

一级建造师是我国建筑行业中的高级管理人才，需要具备丰富的建筑行业经验、管理能力和法律法规知识。

掌握一建法规，对于一级建造师从业者来说，既是其职责所在，也是保障建筑工程顺利进行、确保工程质量与安全的必要条件。

二、一建法规的重点章节1.第一章：建设工程法律法规基础本章主要介绍建筑行业的基本法律法规，包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等。

这些法律法规为建筑行业的其他法律法规和规章制度提供了基本依据和遵循。

2.第二章：建筑市场管理本章主要介绍建筑市场的管理制度，包括建筑市场主体资格、建筑市场准入与退出、建筑市场交易规则等。

掌握这些内容，有助于一级建造师更好地参与建筑市场活动，维护建筑市场的秩序。

3.第三章：建设工程合同管理本章主要介绍建设工程合同的签订、履行、变更、解除、终止等方面的法律规定。

作为一级建造师，合同管理是其核心职责之一，因此需要熟练掌握本章内容。

4.第四章：建设工程质量管理本章主要介绍建设工程质量管理的法律规定，包括工程质量标准、质量监督、质量事故处理等内容。

一级建造师需要确保工程质量符合国家规定，防范质量事故，提高工程质量。

5.第五章：建设工程安全管理本章主要介绍建设工程安全管理的法律规定，包括安全生产责任、安全事故处理、安全培训等内容。

一级建造师要重视工程安全，确保施工现场安全，防止安全事故的发生。

6.第六章：建设工程造价管理本章主要介绍建设工程造价管理的法律规定，包括工程造价的计算、审核、控制等内容。

2023年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案单选题（共40题）1、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（）负责。

A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】 B2、某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。

A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 B3、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后()日内办理资质证书变更手续。

A.15B.20C.45D.304、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

2017真题A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】 B5、具有工程设计综合资质的某设计单位，为了增加收入，允许一家取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务，依照《建筑法》及相关法规的规定，应责令改正，没收违法所得，处以合同约定的设计费()的罚款。

A.25%以上50%以下B.1倍以上2倍以下C.2%以上4%以下D.0.5%以上1%以下【答案】 B6、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。

A.6个月B.1年C.2年D.3年7、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为()。

A.无效B.有效C.总包同意后有效D.效力待定【答案】 B8、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是（）。

A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定【答案】 D9、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。

2021年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规》1.下列属于全国人民代表大会能够制定的是（）A.《建筑法》B.《广东省建筑市场管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》【答案】A【解析】选项A属于法律；选项B属于地方性法规；选项C属于行政法规；选项D 属于部门规章。

【考点来源】第一章第一节建设工程法律体系2.下列关于法的效力层级说法正确的是（）。

A.行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决B.部门规章的效力与地方政府规章具有同等效力，在各自权限范围内施行C.地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，应当决定适用部门规章D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，适用法律规定【答案】B【解析】行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决；地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见；国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决；根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

【考点来源】第一章第一节建设工程法律体系3.下列关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人以其登记注册地所在地为住所B.法人可以自然产生C.法人能够独立承担民事责任D.法人的财产或者经费可以与法人的经营范围或者设立目的相适应【答案】C【解析】A错误，法人以主要办事机构所在地为住所；B错误，法人不得自然产生；D项错误，法人财产或者经费应当与法人的经营范围或者设立目的相适应。

【考点来源】第一章第二节建设工程法人制度4.下列法人中，属于非营利法人的是（）A.事业单位B.机关法人C.基层群众性自治组织法人D.农村集体经济组织法人【答案】A【解析】非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

2023年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案单选题（共30题）1、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的区域一定不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准E.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意【答案】 C2、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。

2017真题A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位【答案】 C3、王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。

王某的行为是行使法律赋予的.（）。

A. 正当防卫权B. 紧急避险权C. 拒绝权D. 知情权【答案】 B4、生产经营单位的（）应急预案每半年至少组织一次演练。

A. 综合应急预案B. 专项应急预案C. 现场处置方案D. 全部应急预案【答案】 C5、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。

转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。

该买卖合同中切割机的交付方式为（）。

2017真题A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】 C6、女职工的生育产假不得少于（）天。

A. 60B. 90C. 120D. 180【答案】 B7、建设工程实行施工许可制度，主要是为了( )。

A.杜绝违章建筑B.调控同期在建项目的规模C.防止施工单位违法转包工程D.确保工程项目符合法定的开工条件【答案】 D8、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以（）。

2024年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案单选题（共45题）1、根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和（）签名。

A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【答案】 A2、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。

经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。

A.700B.350C.600D.650【答案】 C3、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。

如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金【答案】 D4、建筑施工企业变更法定代表人的。

应当到安全生产许可证颂发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间。

为变更后（）内。

（2016）A.10日B.5日C.15日D.20日【答案】 A5、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】 D6、施工现场应当设置显著安全警示标志的部位，不包括（）。

A. 支护现场B. 脚手架C. 基坑边沿D. 防火板仓库【答案】 D7、在《民法典》对民事权利的分类中，只有（）具有财产权和人身权的双重属性。

A. 知识产权B. 劳动权C. 债权D. 物权【答案】 A8、（2020年真题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。

A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】 B9、建设单位和施工单位就工程款利息支付进行仲裁，后自行达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。

2022 年一级建造师(一建)法律法规考试真题及答案解析1.工伤保险费应当由 ( )缴纳。

A.当地政府B.用人单位C.职工个人D.工伤保险基金【答案】 B【解析】职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

此外《建筑法》还规定;鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

2.根据《标准化法》行业标准的制定主体是( )。

A.行业协会B.社会团体C.国务院有关行政主管部门D.企事业单位【答案】 C【解析】《标准化法》规定;对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部备案。

3.从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于( )A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方政府规章【答案】 C【解析】国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规范性文件称部门规章。

目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布，如住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》《市政公用设施抗灾设防管理规定》，国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》《必须招标的工程项目规定》等。

4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主体节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是( )。

A.监理工程师B.项目经理C.质量工程师D.总监理工程师【答案】 A【解析】建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 ;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 ;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加; 施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。

2022一建《工程法规》阶段测试卷一1.根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本答案：B解析： A 说法错误，B 说法正确，国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。

C 说法错误，团体标准应当符合相关法律法规的要求，不得与国家有关产业政策相抵触。

团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。

国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准。

强制性标准及解释应当免费公开，团体标准没有要求应当免费。

2.根据《建筑法》的规定，对涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装饰D.改变建筑工程局部使用功能答案：B解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

3.根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。

A.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路B.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路C.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施答案：C解析：施工总平面布置：(1)施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

(2)施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

(3)临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。