工程市电引入施工合同--2021最新模板

合同协议协议编号：【】工程市电引入施工合同协议协议工程名称：【】发包方：【】承包方：【】工程编号：【】【】工程市电引入施工合同协议协议甲方：【】法定相关地址：【】法定代表人：【】开户对应银行：【】对应银行帐号：【】联系人：【】联系联系电话：【】乙方：【】法定相关地址：【】法定代表人：【】开户对应银行：【】对应银行帐号：【】联系人：【】联系联系电话：【】根据《中华人民共和国合同协议协议法》和建设工程管理相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，合同协议协议缔结双方达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：【】1.2工程内容：【】地区【】的市电引入，具体包括：【】1.3施工依据：工程设计文件设计单位：【】，设计编号：【】1.4工程地点：【】（明细详见附表）1.5承包方式方法：【】1.6工期：1.6.1合同协议协议乙方公司应办理完毕施工所需全部手续后方可开工。

1.6.2合同协议协议乙方公司应自本合同协议协议签订之日起【】天内完工。

1.7 合同协议协议价款：本工程总计施工【】，基本价格为：【】元（大写【】元），总价共计人民币￥【】元（大写【】元）。

待工程竣工验收合格合格后，工程决算需经【】委托审计，审定额为本合同协议协议的最终价格，最终支付额以审计决算为准。

1.8工程验收合格标准：【】。

1.9维保期：工程验收合格合格后【】年。

第二条：合同协议协议甲方公司工作2.1 开工前一天，在合同协议协议甲方公司住所地向合同协议协议乙方公司提供经确认的施工图纸或施工作业说明一份，并向合同协议协议乙方公司进行现场交底。

2.2 指派合同协议协议甲方公司驻工地代表，负责任合同协议协议履行，对工程质量、工程进度进行监督检查，办理验收合格、变更及确认手续以及其他事宜。

2.3 确认工程进度，分期向合同协议协议乙方公司支付工程款项。

2.4 积极配合合同协议协议乙方公司进行施工活动，提供必要的资料和协助。

第三条：合同协议协议乙方公司工作3.1合同协议协议乙方公司保证具有完成施工任务的合法资质，并于本合同协议协议签订时向合同协议协议甲方公司提供相应的资质证明。

引电施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！引电施工合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行电力施工，乙方具备电力施工资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行电力施工的事宜达成如下协议：一、施工内容1. 乙方根据甲方的要求，提供电力施工服务，包括电力线路铺设、设备安装、调试及验收等。

2. 乙方应按照约定的工期完成施工任务，确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

二、施工费用1. 双方确认，乙方向甲方提供的电力施工服务费用为人民币____元（大写：____________________元整），甲方分期支付。

2. 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方施工费用。

三、工期1. 双方确认，本电力施工项目的工期为____个月，自双方签订本合同之日起计算。

2. 乙方如因特殊情况不能按期完成施工任务，应提前通知甲方，并协商延期。

四、质量保证1. 乙方保证所提供的电力施工服务符合国家相关标准和甲方的要求。

2. 施工完成后，乙方应负责组织验收，确保工程质量合格。

五、保密条款1. 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

六、违约责任1. 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

七、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________请您根据自己的需求，在以上合同内容的基础上进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。

市电引施工合同合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方市电引入工程项目的施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程项目概述1.1 项目名称：_______市电引入工程1.2 项目地点：_______1.3 项目规模：_______1.4 项目内容：_______第二条施工内容和要求2.1 乙方应按照甲方提供的市电引入设计方案和技术要求，负责施工范围内的电力线路、变压器、配电柜等设备的安装、调试、验收工作。

2.2 乙方应保证施工质量，确保电力设施的安全、可靠、稳定运行。

2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2.4 乙方应遵守国家有关电力设施建设的法律法规，确保施工过程中的安全生产。

第三条合同价格3.1 本工程合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。

3.2 甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。

3.3 乙方应按照合同约定向甲方开具合法的税务发票。

第四条工期4.1 合同约定的工期为_______天。

4.2 乙方如因特殊情况不能按期完成施工任务，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。

4.3 甲方如因特殊情况需要提前完成工程，乙方应根据实际情况合理安排施工进度，甲方应支付乙方相应的加班费、加快费等。

第五条质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。

5.2 工程验收合格后，乙方应承担_______年的质保期。

5.3 质保期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内到达现场进行处理，费用由乙方承担。

第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方企业的安全生产规章制度。

6.2 乙方应按甲方要求进行安全培训，施工人员应具备相应的职业资格证书。

电引入工程承包合同甲方：______________（发包方）乙方：______________（承包方）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保电引入工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施的电引入工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：______________电引入工程工程地点：______________工程范围：包括但不限于配电室建设、电缆铺设、设备安装等。

工程时间：自合同签订之日起，至工程完工验收合格之日止。

二、承包方式及合同金额乙方以包工包料的方式承包本工程，合同总金额为人民币______元整（￥______元）。

该金额根据实际工程量调整。

三、付款方式1. 工程完工验收合格后，甲方在十个工作日内向乙方支付剩余工程款。

2. 甲方有权根据实际情况调整工程量，并相应调整付款金额。

3. 乙方需提供税务发票，以供甲方支付款项时使用。

四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务（1）甲方应提供必要的施工条件和环境，包括但不限于提供施工场地、协调与其他承包商的关系等。

（2）甲方应按约定时间和金额支付工程款。

（3）甲方有权对工程质量进行监督和检查，并提出改进意见。

2. 乙方权利与义务（1）乙方应按照合同约定的承包方式、工程范围和时间要求完成工程。

（2）乙方应确保所提供的设备和材料的质量符合国家相关标准。

（3）乙方应按照甲方的要求，对工程进行必要的修改和调整，确保工程质量。

（4）乙方应保护施工现场的公共设施和环境，确保施工安全。

（5）乙方需提供税务发票，以供甲方支付剩余款项时使用。

五、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务，应向对方承担违约责任。

2. 如乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿损失。

3. 如甲方未能按照合同约定的时间和金额支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期款项，并承担相应的违约责任。

合同编号：【】基站市电引入工程施工合同工程项目名称：【】甲方：【】乙方：【】【】年【】月甲方：【】法定地址：【】法定代表人：【】联系人：【】电话：【】传真：【】邮政编码：【】乙方：【】法定地址：【】法定代表人：【】联系人：【】电话：【】传真：【】邮政编码：【】按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经双方协商达成如下协议：第一条、工程概况1.1工程名称：【】。

1.2工程内容：【】。

1.3承包方式：【】。

1.4工程期限：本工程工期为【】日历日，自本合同生效之日起计算。

第二条、双方代表2.1甲方委派【】同志为甲方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

2.2乙方委派【】同志为乙方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

第三条、工程款结算方式3.1 10KV以下（低压）工程套用【】计算。

10KV以上（高压）工程套用【】计算，配套取费定额按【】计取。

必须进行供电部门规定的测试项目（如：设备调试、电缆漏电测试、电器设备性能测试等），甲乙双方结算以经双方确认的审计结算书的工程量为最终结算依据。

3.2设备、材料费用按双方协商确定的单价进行计算（设备、材料单价见附件【】），若实际使用的设备、材料确定的单价中没有，按工程期间【】计算，信息价没有的材料价格按市场价计算。

，如没有市场价则按发票价格加【】%的采购运输费用计算。

若在本合同执行期间协商确定的价格波动超过【】%，双方均有权提出重新确认单价并签订相应的补充协议。

（本合同确定的设备、材料单价只适用于甲方【】工程项目）3.3工程涉及的二次搬运费，以及青苗补偿费等费用乙方需作出详细的费用预算，由甲方代表进行签证确认后方可实施。

未经甲方代表书面确认的费用，甲方不予支付，由乙方自行承担。

3.4 部分定额中不涉及但供电部门规定必须收取的费用价格规定如下：⑴、装表费：【】元/站；⑵、带电接火费：【】元/站。

⑶、【】3.5本合同工程采取乙方包工包料的形式，除本合同已有约定之外，乙方不得以任何形式向甲方收取任何费用。

外电引入施工合同模板外电引入施工合同模板合同编号：[编号]本合同由以下双方（以下称为“甲方”和“乙方”）于[合同签署日期]签订：甲方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：乙方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1. 甲方拥有[项目名称]的所有权，并计划引入外电供电系统以满足项目的能源需求。

2. 乙方是一家具有丰富经验和专业知识的电力工程公司，有能力提供外电引入施工服务。

基于上述情况，双方达成以下协议：第一条：工作范围1.1 乙方将负责根据甲方的要求和项目需求，在[项目地点]引入外电供电系统。

1.2 工作范围包括但不限于：a) 外电供电系统的设计、规划和施工；b) 引入外电所需的设备、材料和人力资源；c) 系统的测试、调试和验收。

第二条：工期和交付2.1 工期：乙方应在合同签署后[工期]内完成上述工作。

2.2 交付：乙方应在工作完成后，向甲方提交相关的工程文件、报告和验收证明。

第三条：费用和支付方式3.1 甲方应向乙方支付总费用[金额]，费用结构如下：a) 设计和规划费用：[金额]b) 施工费用：[金额]c) 材料和设备费用：[金额]d) 其他费用：[金额]3.2 支付方式：甲方应在合同签署后[支付方式]向乙方支付[首付款比例]%的首付款，并在工程完成后[支付方式]支付余款。

第四条：保证和责任4.1 乙方保证所提供的外电供电系统符合相关法律法规和技术标准。

4.2 乙方应对施工过程中的人身伤害和财产损失承担责任，并购买相应的保险进行覆盖。

4.3 如果乙方未能按时完成工作，甲方有权要求乙方支付每日[延迟赔偿金额]的延迟赔偿费用。

第五条：合同变更5.1 任何对本合同的修改或补充应以书面形式进行，并由双方签字确认。

5.2 双方同意在发生不可抗力事件时，可以根据实际情况对合同进行修改或解除。

第六条：争议解决6.1 双方应友好协商解决因合同履行引起的争议。

6.2 如协商不成，争议应提交[仲裁机构]进行仲裁，并接受仲裁裁决。

外电引入施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行外电引入工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：乙方负责将外部电源引入甲方指定位置，包括电源线路的敷设、接通及相关设备的安装等。

二、工程工期2.1 计划开工日期：____年__月__日。

2.2 计划完工日期：____年__月__日。

2.3 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排。

三、工程质量标准3.1 乙方应按照国家标准及相关行业规范进行施工，确保工程质量。

3.2 工程验收标准：工程完成后，甲方有权组织相关人员对工程进行验收，乙方应积极配合。

工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改。

四、合同价款4.1 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

4.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方确认后支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

4.3 工程完工并经验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方剩余工程款。

五、付款方式5.1 甲方支付的预付款用于乙方的材料采购、人员工资等施工前期准备工作。

5.2 工程进度款支付：甲方根据乙方的工程进度，按照双方约定的比例支付进度款。

5.3 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。

六、乙方的义务和责任6.1 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。

6.2 乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全生产。

6.3 乙方应保证施工人员的安全，对施工中出现的人身伤亡事故承担责任。

七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。

7.2 甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

市电引入合同合同编号：_________甲方：（电力公司名称）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方：（用电单位名称）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________鉴于甲方是一家合法经营的电力公司，具备为用电单位提供市电供应的能力和资质；乙方是合法注册的用电单位，有意引入市电用于生产或其他用途。

双方经友好协商，达成如下合同：第一条引入市电的用电情况1.1 乙方拟引入市电总容量为_______千瓦。

1.2 乙方的用电负荷稳定并符合国家相关规定。

第二条市电引入过程2.1 甲方应按照国家电力行业的安全、可靠和优质供电要求，按照相关规定为乙方引入市电。

2.2 甲方负责为乙方设立电源接入设备、变压器、配电箱等设备，并确保其安全运行。

2.3 乙方应在甲方确定的时间内配合甲方对乙方用电系统进行检验和调试。

第三条市电供应方式和电费结算3.1 甲方按照国家相关政策和电力行业管理规定，向乙方提供市电供应。

3.2 市电供应方式为_______，乙方须自行负责向甲方购买所需的电力。

3.3 乙方须按照甲方规定的计量方式进行用电计量，并按照甲方规定的电费标准进行结算。

3.4 乙方应按时足额支付电费，并承担合理的电费调整。

第四条供电质量和服务保证4.1 甲方应保证市电供应的稳定，确保用电单位不受市电供电问题的影响。

4.2 甲方应采取适当的措施，防止市电供电事故的发生，并及时解决因市电供电问题导致的电力中断、波动等问题。

4.3 乙方如发现市电供电异常或其他问题，应及时向甲方报告，并配合甲方进行处理和解决。

第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同约定的时间和数量提供市电供应，将承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

5.2 若乙方未按照本合同约定的时间、数量或方式支付电费，将承担违约责任，并支付相应的违约金。

5.3 由于不可抗力因素（如自然灾害、战争等）造成合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并尽力减少损失。

合同编号：【】工程市电引进施工合同工程称号：【】发包方：【】承包方：【】工程编号：【】【】工程市电引进施工合同甲方：【】法定地址：【】法定代表人：【】开户银行：【】银行帐号：【】联系人：【】联系电话：【】乙方：【】法定地址：【】法定代表人：【】开户银行：【】银行帐号：【】联系人：【】联系电话：【】依据《中华人民共和国合同法》和建造工程处理相关法令法规的规则，结合本工程详细状况，经友爱洽谈，甲乙两边到达如下协议：第一条：工程概略1.1工程称号：【】1.2工程内容：【】区域【】的市电引进，详细包含：【】1.3施工依据：工程规划文件规划单位：【】，规划编号：【】1.4工程地址：【】（明细详见附表）1.5承揽方法：【】1.6工期：1.6.1乙方应处理结束施工所需悉数手续后方可开工。

1.6.2乙方应自本合同签定之日起【】天内竣工。

1.7 合同价款：本工程总计施工【】，根本价格为：【】元（大写【】元），总价合计人民币￥【】元（大写【】元）。

待工程竣工查验合格后，工程决算需经【】托付审计，审定额为本合同的终究价格，终究付款额以审计决算为准。

1.8工程查验规范：【】。

1.9保修期：工程查验合格后【】年。

第二条：甲方作业2.1 开工前一天，在甲方住所地向乙方供给经供认的施工图纸或施作业业阐明一份，并向乙方进行现场交底。

2.2 指使甲方驻工地代表，担任合同实行，对工程质量、工程进展进行监督查看，处理查验、改变及供认手续以及其他事宜。

2.3 供认工程进展，分期向乙方付出工程金钱。

2.4 活跃合作乙方进行施工活动，供给必要的材料和帮忙。

第三条：乙方作业3.1乙方确保具有完结施工使命的合法资质，并于本合同签定时向甲方供给相应的资质证明。

3.2乙方应于本合同签定的一起，向甲方供给合同总价款的【】%，即【】元人民币（大写：【】元人民币）作为履约确保金。

工程竣工查验合格后，如乙方未产生违约行为及补偿职责，甲方向乙方全额返还履约确保金，如产生违约行为及补偿职责，则甲方仅向乙方返还履约确保金依两边约好扣除后的剩下部分。

工程电力引入施工合同合同编号：_____________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方需要在其工程项目中引入稳定的电力供应，并经双方协商一致，特订立本合同：一、工程内容与范围乙方负责为甲方的工程项目提供电力引入服务，包括但不限于电力线路的铺设、配电设施的安装、调试以及与当地电网公司的接入协调工作。

二、工程质量要求乙方应确保所有施工活动均符合国家及地方相关电力工程标准和规范，保证工程质量达到国家规定的合格标准。

三、工期要求乙方应根据甲方提供的工程进度计划，合理安排施工时间，确保工程按时完成。

如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通并协商解决。

四、合同价款与支付方式合同总价为人民币（大写）_____________元整，具体支付方式如下：1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。

五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。