建设工程施工合同GF-1999-0201

建设工程施工合同(GF-1999-0201) 第一章总则
第一条合同的目的和范围
第二条定义和解释
第三条合同的性质
第四条知识产权
第二章合同的缔结
第五条合同的签署
第六条合同的生效
第七条合同的变更
第八条合同的解除
第三章工程内容与质量要求
第九条工程范围
第十条工程质量要求
第十一条工程变更管理
第十二条工程验收与交付
第四章工期与进度管理
第十三条工期的确定与调整
第十四条工期进度的计划与控制第十五条工期延误的处理
第五章工程价款与支付方式
第十六条工程价款及支付方式第十七条工程价格调整
第十八条工程款项的支付周期第十九条工程款项的支付条件第六章合同履行保证
第二十条担保方式和范围
第二十一条违约责任
第二十二条合同的终止与解除第二十三条保密条款
第七章合同的争议解决
第二十四条合同争议的解决方式第二十五条争议解决的法律适用第二十六条诉讼管辖
附件：
1. 工程图纸
2. 材料清单
3. 技术规范
4. 进度计划
法律名词及注释：
1. 合同：指合同内容中的规定，包括附录、修改及补充。

2. 合同生效：指合同各方均签署，并经法定程序或约定生效的状态。

3. 工程范围：指工程施工合同约定的具体工作内容和任务。

4. 工期：指合同中规定的工程施工开始和结束的日期或期限。

5. 工程价款：指工程施工合同约定的付款金额。

建设工程施工合同GF-1999-0201一、合同背景建设工程施工合同GF-1999-0201，是中华人民共和国建筑行业协会颁布的一份标准合同文本。

本合同适用于建设工程施工承包合同，分为总承包和分部承包两种形式。

二、合同主要内容1. 合同签订方本合同的签订方包括建设单位、承包单位以及监理单位。

其中，建设单位应提供具备承包工程能力的单位，并签定合同；承包单位承揽工程，并负责完成工程的设计、施工及竣工验收；监理单位则负责对工程监理，并在竣工验收前出具验收报告。

2. 工程范围本合同规定了工程范围，包括但不限于工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、承包单位、工程概算、工程工期、施工组织设计、施工图设计等。

3. 工程质量与安全保障本合同要求承包单位必须按照国家有关法律法规以及标准规范要求，保证工程的质量和安全。

同时，规定了对于工程质量问题的处理和索赔的规定。

4. 工程变更若工程进度需要调整或发生变更，必须经建设单位审批并签署变更协议。

5. 工程验收及支付工程竣工验收后，承包单位应根据工程进度和合同规定的支付方式，按时向建设单位进行款项支付。

6. 违约责任本合同规定了各方因违反合同条款而导致的违约责任和赔偿方式。

三、合同特色该合同是一个标准化的文本，规定了建设工程施工承包的具体细节和流程。

其中，特别强调了工程质量和安全保障的问题，并规定了对违约行为的严肃处理。

总体上，本合同具有规范性强、实用性强、操作性强的特点。

四、合同应用领域本合同适用于建设单位、承包单位以及监理单位等在建筑工程施工合同签订和执行中的指导和规范。

五、合同使用建议建议建设单位、承包单位、监理单位等在签订建筑工程施工合同前，先了解本合同的相关内容，保证自身权益得到充分保障。

同时，在执行合同的过程中，应根据实际情况进行必要的变更、调整，并在变更前经过对方同意并签署变更协议。

建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)【合同编号】：GF-1999-0201【甲方】：（以下简称甲方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【乙方】：（以下简称乙方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：鉴于乙方具备承接本合同约定的建设工程施工项目的能力和资质，并且甲方愿意委托乙方进行建设工程施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方负责按照本合同规定的技术要求和工期要求进行建设工程施工。

第二条工程范围2.1 本合同所指的建设工程范围包括但不限于：（在此详细的工程范围描述，如土建工程、装饰工程、设备安装工程等）第三条工期要求3.1 本合同所规定的工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。

第四条施工报价及支付方式4.1 乙方根据工程范围和技术要求，向甲方提供施工报价为【具体金额】。

4.2 甲方在合同签订后【具体支付方式】支付给乙方相应的合同款项。

（在此根据实际情况补充具体的报价和支付方式描述）第五条质量要求5.1 乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量符合约定的技术要求和标准。

第六条保证金6.1 乙方应按照合同约定向甲方支付一定金额的保证金，作为履行合同义务的保证。

（在此补充具体的保证金金额和支付方式）第七条违约责任7.1 甲方或乙方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。

（在此根据实际情况补充具体的违约责任条款）第八条争议解决8.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

8.2 若因合同履行发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：1. 工程设计图纸2. 技术规格书3. 施工进度计划（所有涉及的附件）法律名词及注释：（所有涉及的法律名词及注释）困难及解决办法：1. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）2. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）（根据实际情况继续困难及解决办法）本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。

建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（业主）订立的建设工程施工合同，合同编号为GF-1999-0201。

2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成，并规范甲、乙双方之间的权益和责任，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成本合同。

3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求，甲方将按照设计图纸和规范要求，对位于X地区的建设工程进行施工。

工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。

3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划，合理安排施工队伍和资源，确保工程按时完成。

乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。

3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同规定。

甲方将组织相关质量检验，并及时对存在的质量问题进行整改。

3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点，向甲方支付工程款项。

工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。

3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后，签署变更协议。

若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用，乙方应赔偿甲方相关损失。

3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额按照合同金额的10%计算。

4. 合同生效和终止本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方共同签字并盖章后生效。

合同期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日终止。

5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方；2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充或签订补充协议；3. 本合同采用中文书写，以中文内容为准。

建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关签证意见：经办人：签证机关（章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：____________________承包方式：____________________二、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：_____天（因不可预见或不可抗力因素除外）。

三、质量标准工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准，质量验收达到合格标准。

四、合同价款及支付方式合同总价款（人民币）：大写_______，小写_______。

工程款支付方式按下列第_______种方式支付。

工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。

详细约定见补充协议。

五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容，乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。

未尽事宜双方另行签订补充协议确定。

双方应认真履行各自应承担的责任和义务，确保工程的顺利进行。

如有违约，应按照合同相关条款承担违约责任。

具体条款见补充协议。

七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生。

若因乙方安全措施不当造成事故和损害的，乙方应承担全部责任。

建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方：（委托人/业主）乙方：（承包人/施工单位）第二条工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程规模：（填写工程规模）4. 工期要求：（填写工期要求）5. 施工内容：（填写施工内容）第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额：（填写合同价款总额）2. 支付方式：预付款：（填写预付款比例和金额）进度款：（填写进度款比例和金额）竣工验收款：（填写竣工验收款比例和金额）最终付款：（填写最终付款比例和金额）第四条材料与设备1. 供应商：（填写供应商名称）2. 材料与设备清单：（需要供应的材料和设备）3. 材料与设备的验收标准：（填写验收标准）第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限：（填写施工期限）2. 延期罚金：（填写延期罚金规定）第六条品质保证与质量检验1. 品质保证：（填写品质保证期限）2. 质量检验：（填写质量检验方法和标准）第七条合同变更和解除1. 变更：（填写变更合同的程序和条件）2. 解除：（填写解除合同的程序和条件）第八条争议解决方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交仲裁委员会进行仲裁。

第九条合同生效及效力2. 合同效力：本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。

第十条其他约定事项（可以根据具体情况增加其他约定事项）第十一条合同附件本合同附件包括以下文件：1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。

该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。

(文字数：238)。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同（示范文本）合同编号： GF-1999-0201甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议，达成如下《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。

第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，确立双方合理的利益关系，有效保障工程的顺利进行而制定的。

第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。

本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。

第三条术语的定义本合同中所涉及的术语，除另有明确规定外，均按照下列含义理解：1. 建设工程：指根据设计文件，在一定的时间内，按照规范和技术标准，组织人员、机械、材料和其他资源，进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。

2. 设计文件：指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。

3. 施工：指按照设计文件要求，利用各种资源，组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。

4. 监理：指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序，对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。

5. 工期：指从开工之日起，按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。

6. 保证金：指甲方按照合同约定，向乙方提供的一定数额的担保金。

第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是（），位于（）。

第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为（）平方米，总建造面积（含附属设施）为（）平方米。

2. 本工程总体建设规模为：（）。

3. 本工程主要工程内容及规模如下：（1）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）（2）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为（）万元（大写：（）元），包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201) 建设工程施工合同 (GF-1999-0201)引言一、合同主体本合同由以下双方共同订立：甲方： [甲方名称/个人姓名]住所： [甲方住所地质][甲方]乙方： [乙方名称/个人姓名]住所： [乙方住所地质][乙方]二、合同目的本合同的目的是确定双方在建设工程项目中的权利和义务，包括但不限于工程的规模、进度、质量标准、工程款项等方面。

双方应本着诚实、公平、合理的原则，遵守相关法律法规，保证合同的履行。

三、工程内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程进度：[工程进度要求]5. 工程质量：[工程质量要求]6. 工程款项：[工程款项支付方式与时间节点]四、工期和交付1. 工期：合同生效后，双方应共同商定具体工期，并在合同中予以明确。

2. 交付标准：乙方应按照甲方要求，按时、按质地完成工程，达到约定的交付标准。

3. 工期延误：若由于甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的延期赔偿责任。

五、费用与支付1. 合同总金额：[合同总金额]2. 费用支付方式：双方应商定具体的费用支付方式，可选择一次性支付或分期支付。

3. 预付款：若约定有预付款项，乙方应在合同签订后的 [预付款时间节点] 内收到相应的预付款。

4. 进度款：按照工程进度及甲方验收情况，乙方有权向甲方提出进度款支付申请。

5. 最终结算：乙方须在工程完工后的 [最终结算时间节点] 内向甲方提交最终结算报告，并进行最终结算。

六、质量保证与维修1. 质量标准：乙方应按照相关法律法规和双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。

2. 质保期：工程竣工验收合格后，乙方应承担一定的质保期，确保工程在质保期内无质量问题。

3. 维修：如在质保期内出现质量问题，乙方应及时进行维修，承担维修费用。

七、违约与争议解决1. 违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因违约所遭受的损失。

建设工程施工合同(GF-1999-0201) 建设工程施工合同合同编号：GF-1999-0201甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]一、合同目的及范围本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照约定的规格和质量要求完成。

本合同涵盖以下内容：1. 工程的描述和规模2. 工程进度安排3. 材料和设备的供应4. 工程质量控制和验收5. 工程费用和支付安排二、合同条款1. 工程描述和规模甲方委托乙方进行以下工程：[工程描述和规模]2. 工程进度安排甲方和乙方商定以下工程进度安排：[工程进度安排详细说明]3. 材料和设备的供应甲方负责提供以下材料和设备：[材料和设备的详细列表]乙方应按照约定的时间和要求进行材料和设备的安装和调试。

4. 工程质量控制和验收乙方应按照甲方的要求对工程质量进行控制，并确保工程达到约定的质量标准。

甲方有权对工程质量进行验收，如果发现不符合约定标准的情况，乙方应及时进行整改。

5. 工程费用和支付安排甲方应按照合同规定的阶段性完成情况支付相应的工程款项给乙方。

三、附件本合同涉及以下附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准四、法律名词及注释本合同涉及以下法律名词及其注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。

2. 合同费用：指甲方支付给乙方的与工程相关的费用，包括劳务费、材料费等。

五、困难及解决办法在本合同的实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 工程进度延误：如果工程进度出现延误，甲方和乙方应共同协商调整工程计划，并确定后续措施，确保工程按时完成。

2. 工程质量问题：如果工程质量不符合约定标准，乙方应负责整改，并承担相应的责任。

六、附加条款本合同的签署和生效需要甲方和乙方共同确认并签字。

甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：以上为本合同的正文，甲方与乙方在签字后正式生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准法律名词及注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。

gf-1999-0201建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方拟建设[工程名称]工程，并接受了乙方对该项目的投标，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体施工内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程质量标准：[具体质量标准]第二条合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式]3. 付款时间：[具体付款时间点]第三条工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期：[具体工期]第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 负责提供施工图纸及相关技术资料。

- 按合同约定支付工程款项。

- 协调施工现场的相关工作。

2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。

- 保证工程质量符合约定标准。

- 负责施工现场的安全管理工作。

第五条工程变更1. 任何工程变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 工程变更导致的工期和费用调整，按照双方协商的结果执行。

第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。

2. 甲方应在收到竣工报告后[具体天数]天内组织验收。

3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。

第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。

第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。

第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第二部分合同附件1. 施工图纸2. 技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件第三部分签字盖章甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签订日期：1999年2月1日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商结果来制定。

GF-1999-0201建设工程施工合同1、合同双方本合同由承包人和发包人签订，双方需遵守本协议的内容和条款。

1.1 承包人单位名称:法定代表人:地址:联系人:电话:1.2 发包人单位名称:法定代表人:地址:联系人:电话:2、施工内容承包人将根据发包人的委托，按照本合同及其附件规定的施工内容、施工时间、施工质量等条件，在约定时间内以优质、优价、优期、优效地完成合同所规定的建设工程。

3、工程建设质量承包人应按照合同规定的标准和质量要求，按时开始施工，按时交付，保证工程的质量，达到技术要求标准。

4、工程价款及支付方式4.1 工程价款工程实际合同价款以本合同附件所列发包人批准的投资项目中金额为准。

承包人应向发包人提交工程计量单，发包人应在工程验收合格后支付工程款，逾期按银行同期存款利率的1.5倍给付逾期利息。

4.2 工程付款工程款的支付以银行转账的方式进行，付款了结后，双方应签署工程结算书，发包人应向承包人出具入库凭证。

5、行政法规的依据本合同的签署和履行均应遵照国家有关法律、法规、规范的规定，并按照国家有关部门的相关要求执行。

6、争议的处理承包人和发包人之间出现争议应首先通过友好协商解决，协商不成的，应提交有关领导进行调解，调解不成的，双方可以依照国家相关法律规定解决争议。

7、合同附件本合同的组成部分为：1.工程施工合同附件2.投资项目批准文件复印件8、合同的生效和期限本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限自所确立的工程开工日期至竣工验收合格日止。

9、其他事项本合同所列内容，如有疑问，双方应及时沟通，共同解决。

10、签字承包人签字盖章：日期:发包人签字盖章:日期:。

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201) 《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方与乙方就进行某项建设工程的施工达成一致意见，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

第一章总则1.1 合同目的及范围本合同的目的是明确甲方与乙方在进行建设工程施工过程中的权利和义务，约定施工周期、施工价格、质量要求、支付方式、安全管理等事项，并规定双方在合同履行过程中的争议解决方式。

1.2 定义1.2.1 建设工程：指根据甲方要求进行的建筑、土木、市政、装修等工程。

1.2.2 施工：指乙方根据合同约定，在约定的时间内，按照约定的质量要求和进度要求进行工程的实际施工。

1.2.3 竣工验收：指工程竣工后，甲方组织专业人员对工程进行检查、验收，确保工程质量符合要求。

1.2.4 施工图：指根据甲方的设计要求，由乙方编制的详细施工图纸。

第二章工程内容2.1 工程范围本合同所涉及的建设工程包括但不限于以下内容：2.1.1 建筑工程：包括主体结构、装饰装修、给排水、电气、空调等工程。

2.1.2 土木工程：包括地基处理、土方开挖、基础施工、道路工程等工程。

2.1.3 市政工程：包括供水、排水、燃气、电力等工程。

2.1.4 其他工程：根据甲方要求，乙方可进行其他相关工程。

2.2 工程期限2.2.1 施工工期：本工程的施工工期为____________(具体工期天数)，自合同生效之日起计算。

2.2.2 延期履约：若因甲方或其他不可抗力因素导致工程期限延长，甲方应承担相应费用，并协商延长工程期限。

第三章施工要求3.1 技术规范和质量标准3.1.1 施工图：乙方在施工过程中应严格按照施工图纸执行，不得私自变动。

3.1.2 施工工艺：乙方应根据相关技术规范和质量标准执行施工工艺，确保工程质量符合要求。

3.1.3 材料选择：乙方在施工过程中应选择质量合格、符合设计要求的材料。

发包人承包人合同员章合同员章建设工程施工合同(ＧＦ－１９９９－０２０１)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公开、公平、公正、自愿和诚信的原则，经双方就本建设工程施工事项的协商，达成一致意见，并订立本合同。

1.工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：a、b、c、资金来源：自筹，已落实。

2.工程承包范围：承包范围：施工图纸范围内全部内容（不含甩项内容）。

a、b、c、3.合同工期：开工日期：年月日（暂定，以甲方或监理工程师书面开工令为准）竣工日期：年月日合同工期总日历天数天4.质量标准工程质量标准：5.合同价款中标价: （大写）（小写）6.组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（如有时）（9）工程报价单或预算书6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议视为本合同的组成部分7.本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效10.1 合同订立地点：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

建设工程施工合同（GF—1999—０2０1)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1 / 35一九九九年十二月2 / 35第一部分协议书发包人（全称)：___＿_____________＿_________＿_＿_＿________＿承包人(全称):＿＿_＿＿_＿___＿＿__＿_______＿___＿＿__＿＿___＿___＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况工程名称：______＿＿_________＿_______＿＿______＿________＿_＿___＿_＿____＿_＿__________＿____＿工程地点：___＿_＿____＿_______＿_＿_____＿_________________＿＿__＿_______＿_＿___＿＿＿_＿____＿__工程内容：____＿___＿____________＿__＿___＿__＿___＿__＿＿_______＿＿______＿____＿＿____＿_____＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1)工程立项批准文号：____＿________＿＿____＿____资金来源：__＿_＿＿_＿_＿___＿_＿___＿＿_______＿＿__第二条工程承包范围承包范围:_____＿___＿_＿＿___＿___＿＿__＿＿__＿_____＿______＿___＿___＿_＿＿_______＿_＿＿＿＿_____＿＿_＿第三条合同工期开工日期:__＿__________＿_＿＿__＿____＿____＿___＿____＿_____＿＿___＿＿_____＿____＿_＿_＿_________竣工日期：_＿_＿＿＿___＿＿＿＿＿_____＿＿_＿__＿___＿____＿_____＿_＿________＿__＿_________＿________＿_合同工期总日历天数___＿__＿___＿__天第四条质量标准工程质量标准:___＿＿_＿_＿＿_＿_＿_____＿__＿＿_＿____＿________＿____＿＿__＿__＿________＿＿_________第五条合同价款金额(大写)：__________＿__＿___＿＿＿__＿____＿___元(人民币)￥:＿_＿_________＿____＿___元。

建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201第一章总则第一条合同的目的和依据为规范建设工程施工合同的订立和履行行为，保护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法规，制定本合同。

第二条定义和解释1.建设工程：________统一称指房屋和土木工程项目。

2.业主：________指建设工程的所有者或委托代表。

3.承包商：________指受业主委托，承担建设工程全部或部分工作的单位或个人。

4.监理人员：________指由业主聘请的具备相应资质的专业监理机构派驻的负责监督建设工程施工过程的人员。

5.设计人员：________指为建设工程提供设计方案和施工图纸的设计机构的设计人员。

第二章合同的订立和效力第三条合同的订立1.合同的订立应采用书面形式，由业主和承包商双方在共同理解的基础上达成一致，并签字盖章。

2.合同应包括工程名称、工程地点、工程规模和内容、工程价格、工期、支付方式等必要的条款。

第四条合同的效力1.合同正式签订后，双方应按合同约定履行各自的责任和义务。

2.合同的订立不能违反相关法律法规的规定，否则将被视为无效合同。

第三章工程设计与变更第五条设计的提交与审核1.承包商应在合同规定的时间内向业主提交建设工程的设计方案和施工图纸。

2.业主有权对设计方案和施工图纸进行审核和修改，承包商应积极配合并按时提供必要的改动。

第六条施工图纸的变更1.若施工过程中需要对原设计图纸进行变更，承包商应提出书面变更请求，并经业主审核和批准后执行。

2.变更后的施工图纸应与业主重新签订补充合同，明确变更后的工程内容和费用。

第四章工程施工与监理第七条施工的开始与结束1.施工工期从合同签订之日起开始计算，具体施工开始时间由业主和承包商协商确定。

2.施工结束后，承包商应通知业主进行竣工验收。

第八条施工期间的管理和监督1.业主有权委托或聘请独立的监理机构对施工过程进行监督和检验，监理人员应及时向业主报告工程进展情况。

建设工程施工合同(GF—1999—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1一九九九年十二月2第一部分协议书发包人（全称）：_________________________________________承包人（全称)：_________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况工程名称：__________________________________________________________________________ 工程地点：__________________________________________________________________________ 工程内容：__________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1）工程立项批准文号：________________________资金来源:________________________________第二条工程承包范围承包范围：___________________________________________________________________________ 第三条合同工期开工日期：___________________________________________________________________________ 竣工日期:___________________________________________________________________________ 合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准：_______________________________________________________________________第五条合同价款金额(大写):_______________________________元(人民币）￥：_____________________元。