起诉状 建设工程施工合同
- 格式:doc
- 大小:83.00 KB
- 文档页数:3
起诉状 建设工程施工合同
一、合同(协议)主体
1. 甲方:______________________
2. 乙方:______________________
二、合同(协议)标的
1. 工程概况
1.1工程名称:[具体工程名称]
1.2工程地点:[详细工程地点]
1.3工程内容:包括但不限于[列举主要工程内容,如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]。
1.4工程范围:本工程的施工范围以[具体界定方式,如施工图纸、工程量清单等]为准。
1.5工程规模:[描述工程的规模,如建筑面积、层数等]。
2. 工程质量标准
2.2乙方必须按照设计文件、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准进行施工,确保工程质量。
3. 工程期限
3.1开工日期:[确定的开工日期]。
3.2竣工日期:[确定的竣工日期]。
3.3总工期:自开工日期起至竣工日期止共计[X]个日历天。 三、权利义务
1. 甲方权利义务
1.1甲方有权对工程进度、质量进行监督检查,提出整改意见。
1.2按照合同约定支付工程款。
1.3提供施工场地及施工所需的水、电接入点等施工条件。
1.4协调施工现场周边关系,保障施工顺利进行。
2. 乙方权利义务
2.1有权要求甲方按照合同约定支付工程款。
2.2按照合同约定的工程内容、范围、质量标准和工期要求组织施工。
2.3负责施工现场的安全管理,承担施工过程中的安全责任。
2.4做好施工过程中的环境保护工作,遵守国家有关环境保护的法律法规。
2.5接受甲方及相关部门的监督检查,及时整改存在的问题。
四、违约责任
1. 甲方违约责任
1.1若甲方未按照合同约定支付工程款,每逾期一天,应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。
1.2因甲方原因导致工程中途停建、缓建或变更设计等,给乙方造成损失的,应承担赔偿责任。
2. 乙方违约责任 2.1若乙方未能按照合同约定的工程质量标准完成工程,应负责返工直至达到合同要求的质量标准,由此产生的费用由乙方自行承担,并按照工程总造价的[X]%向甲方支付违约金。
2.2若乙方未能按照合同约定的工期竣工,每逾期一天,应按照工程总造价的[X]%向甲方支付违约金。
2.3若乙方在施工过程中发生安全事故,应承担全部法律责任和经济损失。
五、争议解决方式
1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决。
1.1协商应在争议发生之日起[X]个工作日内开始进行。
1.2协商过程中,双方应积极提供相关证据材料,以促进争议的解决。
2. 如果协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.1在诉讼过程中,双方应遵守法院的各项规定,积极配合法院的审理工作。
2.2诉讼费用由败诉方承担。