索赔函(范本5篇)

产品质量问题索赔函质量问题索赔函(5篇)产品质量问题索赔函质量问题索赔函篇一xx货运有限责任公司：破损部位及程度费用〔元上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆xx温室：合页部分及四个边角破裂xx横梁：中间部分压损xx电机上罩xx包装箱x修理设备运输费×x设备修理人工费xx费用合计xx以上是我公司的最低要求，请贵公司于x日内支付上述赔偿金额或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术才能和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。

×日后假设贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

顺祝商祺！xxx有限责任公司200x年x月x日产品质量问题索赔函质量问题索赔函篇二赔偿恳求人:杨伟，住韶关市浈*南路94号602房。

被恳求赔偿义务机关:广东省韶关市浈*区*法院，韶关市启明路。

赔偿恳求人杨伟因与广州宏伟工程机械租赁合同纠纷一案，由于韶关市浈*区*法院在二审期间(2024年6月16日)向广州市中级*法院出具了一份该法院同意宏伟机械公司关于租赁处分本人属于所有的摊铺机的*(主要内容为:1、同意本人被浈*区法院查封的摊铺机继续由宏伟公司租赁，设备闲置期间不计算租金；2、租金由浈*区法院直接收取保全直到到达保全金额为止(本人与谭湘龙租赁合同纠纷一案，谭湘龙向法院申请的保全金额)；3、设备的维修保养费由宏伟公司负责直至法院拍卖或变卖为止。

)及将宏伟公司交给浈*区法院的部分租金(32500元)退回给该公司，致使广州市中级*法院误认为宏伟机械公司已付清其应付给本人的所有租金，结果判决驳回本人要求宏伟公司支付剩余租金的诉讼恳求，因此，本人恳求韶关市浈*区*法院赔偿因本人该法院的失误而导致损失的租金8545500元及诉讼费27235元，共计8572735元。

事实与理由:1、并未约定详细的租赁期间，依法应视为不定期租赁，规定不定期租赁合同双方均有权随时提出终止合同，合同自终止通知到达被通知方时发生终止效力。

索赔函怎么写（通用3篇）索赔函怎么写篇1索赔函我公司于年月日在___营业部寄一货物到目的地___，寄递方式___，单号___，重量___KG，货物已确认丢失;货物原申报价值___，保价___，现要求贵司退还原实际运费，并按贵司公布标准申请货物赔偿___元，共计___元。

请协助核准处理!索赔人：日期：索赔函怎么写篇2空运业务索赔函致：(承运人)兹有我公司委托贵司承运的一货物，货物情况如下：空运单号：航班号/日期：起运港/目的港：货物品名/数量：货物价值：因贵司的原因，致使(情况说明)此次事件，使用我公司遭受紧急调运的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。

我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下费用：货值：运费：其它费用：费用合计：以上是我公司的最低要求，请贵公司于___日内支付上述赔偿金额。

___日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

顺祝商祺!公司(签章)：年月日索赔函怎么写篇3尊敬的：您好，本人是本项目组的员工：。

得知贵公司需招聘一名员工，我很荣幸推荐我以前的一名同事。

，男，x年xx月生，x年毕业于，在下半年来我以前的公司报告实习一年，毕业后在公司工作半年多。

他为人忠厚老实，踏实能干，上进心很强，有很好的沟通协调能力。

之前在单位开始尽管技术不是很熟练，工作经验也相对缺乏，但是从不服输的他一刻也不放弃学习的机会，利于闲暇时间大量阅读参考有关技术的书籍，虚心向其他员工请教。

取他人之长，补自己所短，渐渐地，他开始掌握多种软件开发技术，像oracle ，dreamweaver，sql server等等，并能解决一些问题，取得了相当不错的成绩，得到公司的一致好评。

目前我听他说想换一个工作环境，希望能够找到一个更能提升自身技能和展现自我的平台；同时，也得知我们这个项目也需要招聘一位员工。

关于要求赔偿损失的函的范文[对方公司/个人名称]：你好！我是[你的名字/公司名称]的[你的身份]，今天给你写这封信函，心里那叫一个五味杂陈啊，但有些事儿咱得好好唠唠。

就因为[阐述对方造成损失的原因，尽量详细但口语化，比如“你们给我们提供的那批货啊，质量简直差得离谱。

说好的是一等品，结果呢，好多都是残次品，不是这儿有毛病就是那儿有问题的”]，这可把我们给坑苦了。

你看啊，因为这个事儿，我们这边就像多米诺骨牌一样，一连串的问题都出来了。

我们为了处理这些由你们造成的烂摊子，那可真是费了老鼻子劲儿了。

我们得把那些不合格的东西挑出来吧，这得花费多少人力啊，员工们加班加点的，就为了把损失降到最低。

然后呢，因为这些不合格产品，我们有好几个订单都受到了影响。

客户那边对我们那是一顿抱怨，有的甚至直接取消了订单，你说这让我们的信誉往哪儿搁啊？就像一个人在朋友圈里的口碑突然变得很差一样，以后还怎么在这个圈子里混呢？我们大概算了一下，这直接损失就有[具体金额]呢！这还不算那些间接的，比如说我们的声誉受损，以后要花多少精力才能重新建立起客户对我们的信任啊。

这就好比你在村里名声不好了，想要再让大家觉得你靠谱，那可得费不少功夫呢。

所以啊，我们现在希望你们能够对我们的这些损失负责，赔偿我们的损失。

我们也不是那种不讲道理的人，大家都是在这个社会上讨生活的，都不容易。

但做错了事就得承担后果，这就像小时候打破了邻居家的玻璃，就得拿自己的零花钱去赔一样。

我们希望你们能在[具体日期]之前给我们一个明确的答复，并且把赔偿款打到我们指定的账户上。

如果你们对这个赔偿金额有什么疑问或者想法，咱们也可以心平气和地坐下来再商量商量。

但是呢，要是你们拖着不管或者不认账，那我们可就只能采取其他措施了。

毕竟，我们也得为自己的权益着想啊，不能就这么吃哑巴亏，你说是吧？希望咱们能够妥善解决这个问题，以后要是还有合作的机会，咱们也能继续愉快地玩耍。

[你的名字/公司名称][具体日期]。

索赔函怎么写三篇索赔函一：购买商品索赔函尊敬的客服部门负责人：我是贵公司的忠实客户，我于2021年5月15日在贵公司的线上商城购买了一台XX品牌的洗衣机。

然而，我非常遗憾地向您反馈，我在使用洗衣机的过程中遇到了一些问题，现希望能够得到您的帮助和解决。

首先，洗衣机在运送过程中受到了明显的损坏。

当我收到洗衣机时，发现外包装已经严重变形，而且机身表面有明显的凹陷和划痕。

尽管我立即与您的客服部门取得联系，但在经过多次沟通后，问题并未得到解决。

其次，洗衣机在使用过程中出现了故障。

我在第一次使用时发现，洗衣机无法正常启动，显示屏上出现了错误代码。

我按照说明书上的操作步骤进行了排查，但问题依然存在。

我再次与您的客服部门联系，并提供了错误代码的详细信息。

然而，到目前为止，我还没有收到任何关于维修或更换的回复。

基于上述问题，我要求贵公司采取以下措施解决我的问题：提供一台新的洗衣机，以替换我购买的损坏产品。

安排专业人员前来维修我的洗衣机，确保其可以正常运作。

向我道歉，并为我带来的不便提供适当的赔偿。

我希望贵公司能够重视我的问题，并尽快采取行动解决。

如果在合理的时间内没有得到回复和解决方案，我将不得不考虑采取其他合法手段维护自己的权益。

期待您尽快回复并解决我的问题。

再次感谢您的关注与支持。

此致敬礼索赔函二：旅行索赔函尊敬的旅行社负责人：我是贵旅行社的客户，于2021年4月10日参加了贵公司组织的XX旅行团。

然而，我非常遗憾地向您反馈，此次旅行中遇到了一系列的问题和不满，现希望能够得到您的合理解决和赔偿。

首先，旅行团的行程安排不合理。

在旅行过程中，我们发现行程表上标注的景点与实际参观的景点不符。

而且，由于行程安排过于紧张，我们无法充分欣赏每个景点的美景，大部分时间都在匆忙地奔波和等待。

其次，旅馆住宿条件不符合预期。

我们所住的旅馆设施陈旧，卫生状况较差，房间内有异味，并且床单和枕套也没有进行更换，给我们带来了极大的不便和不舒适。

索赔函格式范文【索赔函】。

尊敬的XX公司：我是XXX公司的客户，我在贵公司购买了一台XX型号的产品，但是在使用过程中发现了一些质量问题，因此我特此向贵公司提出索赔申请。

我购买的产品是XX型号的XX，购买日期为XX年XX月XX日，购买价格为XX元。

在购买后不久，我发现产品存在以下质量问题：1. 产品XX功能无法正常使用；2. 产品外观有明显的瑕疵；3. 产品在运输过程中出现了损坏。

这些问题严重影响了产品的使用和外观，给我带来了很大的困扰。

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，我有权要求贵公司对产品进行维修、更换或退款。

鉴于产品存在以上质量问题，我特此向贵公司提出以下索赔要求：1. 对产品进行维修，希望贵公司能够派专业技术人员对产品进行维修，确保产品能够正常使用；2. 更换产品，如果产品无法修复，希望贵公司能够更换一台新的产品给我；3. 退款，如果贵公司无法满足以上两个要求，我希望能够退还购买产品的款项。

我希望贵公司能够重视我的索赔申请，尽快给予答复。

如果在一周内没有得到贵公司的答复，我将不得不采取进一步的法律行动来维护自己的合法权益。

最后，我希望贵公司能够尽快处理我的索赔申请，给我一个满意的答复。

我相信贵公司会处理好这件事情，保护消费者的合法权益。

谢谢！此致。

敬礼。

XXX公司客户，XXX。

日期，XXXX年XX月XX日。

【范文结束】。

以上是一份简单的索赔函范文，你可以根据自己的实际情况进行修改和编辑，使其更符合你的实际情况。

希望对你有所帮助。

关于质量索赔的函范文尊敬的[对方公司名称]：你们好啊！我是[己方公司名称]的[联系人姓名]。

今天给你们写这封信呢，心里真的是五味杂陈。

就像我满心欢喜地去参加一场盛宴，结果发现满桌的菜看着色香味俱全，吃到嘴里却不是那么回事儿，这就和我们跟你们合作碰到的这个质量问题一样啊。

咱们之前合作的[具体产品名称]，按道理说，那应该是个让我们大家都开心的事儿。

我们把宝押在你们的产品上，想着能给我们的客户提供最好的体验。

结果呢？可真是让我们大失所望啊。

这些产品啊，就像调皮捣蛋的小怪兽，接二连三地出现质量问题。

比如说，[详细说明第一个质量问题，如产品某个部件容易损坏，我们的客户刚用了没几次就坏掉了]，这就好比买了双新鞋子，刚出门走两步鞋跟就掉了，你说闹心不？还有啊，[描述第二个质量问题，如产品的性能未达到合同约定的标准，导致我们这边的工作效率大大降低]，这就像买了个号称超级快的跑车，结果跑起来还不如自行车快呢。

这些质量问题可把我们害惨了。

我们的客户那是一个劲儿地抱怨，就像一群蜜蜂在耳边嗡嗡叫，吵得我们头疼。

我们为了安抚客户，又是道歉，又是想办法补救，投入了大量的人力、物力和财力。

这就好比本来我们是要开开心心数钱的，结果钱没赚到，还得不停地往外掏钱，这谁受得了啊？咱们合同上可是白纸黑字写得清清楚楚，你们要提供合格的产品。

现在这个情况，你们得给我们个说法呀。

我们经过仔细核算，因为你们产品的质量问题，我们直接损失了[具体金额]元。

这可不是个小数目，对我们来说就像割了一块大肉啊。

所以呢，我们希望你们能尽快赔偿我们的损失。

我们也不是那种不讲道理的人，大家都是在商言商，出了问题解决就好。

你们要是有什么想法或者建议，咱们也可以好好商量商量。

但是这个赔偿的事儿，那可是不能含糊的。

希望你们能在[具体日期]之前给我们一个明确的答复。

如果一直拖着不解决，这就像伤口上撒盐，只会让咱们两家的关系越来越糟。

咱们还是希望能够友好地解决这个问题，毕竟以后说不定还有合作的机会呢。

索赔函范文 索赔函是指合同 双方中的一方，根据法律法规和双方签订的合同，以对方违反合同约定，造 成当事人经济损失或精神损失为理由， 向另一方提出赔偿或维护其他权利的书面 材料，那么，以下是 CN 人才公文 网小编给大家整理收集的索赔函范文，供大家阅读参考。

索赔函范文 1 北京 xx 货运有限责任公司： 200x 年 x 月 xx 日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至 深圳，交付给收货人刘 x(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经 破损而拒绝接收。

设备于 200x 年 x 月 x 日退回我公司，经贵公司和我公司双方 查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而 且使我公司对客户逾期交货， 信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。

我公司向 贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失： 破损部位及程度 费用(元) 上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 1300.00 温室：合页部分及四个边角破裂 1900.00 横梁：中间部分压损 800.00 电机上罩 50.00 包装箱 450.00 修理设备运输费 400.00 设备修理人工费 1200.00 费用合计 6100.00 以上是我公司的最低要求， 请贵公司于 7 日内支付上述赔偿金额， 或者贵公 司自己将设备送去经我公司认可、 有相应技术能力和修理设施、 设备完善的修理 厂修理，贵公司承担全部修理费用。

7 日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损 坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途 径追偿全部损失，不再通知 。

顺祝商祺!北京 xxxx 有限责任公司 200x 年 x 月 x 日 索赔函范文 2 __保险公司： 我校学生___，于 年 月 日发生___事故，估计损失金额___元，特向你公司 提出索赔。

____学校 年 月 日 (签章) 索赔函范文 3 我公司于 年 月 日在___营业部寄一货物到目的地___， 寄递方式___， 单号 ___，重量___KG，货物已确认丢失; 货物原申报价值___，保价___，现要求贵司退还原实际运费，并按贵司公布 标准申请货物赔偿___元，共计___元。

公司间索赔函范文
尊敬的[对方公司名称]：
您好！我是[己方公司名称]的[你的职位]，今天写这封信可真是有点无奈，但又不得不跟你们说道说道。

咱们之前合作的[具体项目名称]，本来大家都满心期待能顺顺利利的，就像搭积木一样，一块一块稳稳当当的就把大楼盖起来了。

可是呢，现在这积木搭得有点歪歪扭扭的，给我们这边造成了不少麻烦。

就说[具体问题1]吧，按照咱们当初的约定，你们提供的[产品名称/服务内容]应该是[具体标准]的。

可实际到手的呢，就像是买了双鞋，结果一只38码，一只39码，根本不配套啊。

这就导致我们在[相关工作环节]的时候，不得不花费额外的时间和人力去调整，这就好比本来是要开着汽车在高速上飞驰的，结果车胎瘪了一个，只能停下来先补胎，多耽误事儿啊。

我们初步估算了一下，这部分额外的人力成本就达到了[X]元。

还有啊，[具体问题2]也让我们很头疼。

这个问题就像是一颗小石子掉进了齿轮里，虽然看起来不大，但影响可不小。

因为这个问题，我们后续的[工作流程]受到了严重的阻碍，有些工作甚至得重新做。

这就好比是辛辛苦苦画了一幅画，结果有人不小心在上面泼了墨，只能重新再画。

这重新做工作所产生的物料损失加上时间成本，保守估计也有[X]元呢。

咱们都是在商海里打拼的伙伴，谁都不想出现这些问题。

但是既然问题已经发生了，咱们就得拿出个解决的态度来。

我们希望贵公司能够承担起相应的责任，对我们的损失进行赔偿，赔偿金额共计[X]元。

希望能尽快得到你们的回复哦，咱们可别让这点小风波影响了以后继续愉快合作的机会呀。

祝好！
[己方公司名称] [具体日期]。

索赔函文档4篇Claim letter document编订：JinTai College索赔函文档4篇前言：公函是正式的或官方的书信，是党政机关、人民团体、企事业单位间商洽和联系工作时使用的一种文体，平行机关或者不相隶属机关间联系工作是可以使用公函，上下级之间的联系、询问、答复工作时，也可以使用公函。

本文档根据公函内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：索赔函文档2、篇章2：索赔函样本文档3、篇章3：索赔函样本文档4、篇章4：索赔函样本文档篇章1:索赔函文档索赔函xxx有限责任公司：200ｘ年ｘ月ｘｘ日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘ｘ（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。

设备于200ｘ年ｘ月ｘ日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。

我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：破损部位及程度费用（元）上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 1300.00温室：合页部分及四个边角破裂 1900.00横梁：中间部分压损800.00电机上罩50.00包装箱450.00修理设备运输费400.00设备修理人工费1200.00费用合计6100.00以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。

7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

索赔函范本致：公司贵我双方经多年合作，已形成良好关系，在前期的交易合作过程中均无异议，非常愉快。

近期一批材料采购中出现部分品质不良现象，现对相关事宜告知贵方，望贵司以贵我双方利益为重，给予我司相应经济损失的赔偿，具体如下：一．订单内容：订单日期：年月日；订单号：材料名称：材料尺寸：二．材料品质问题：1.第一次回厂材料切开后，中间有裂绞，已于年月日与贵司沟通，不良材料已退，贵司也高度的重视，及时给予了很妥善处置，我方非常感谢。

2.第二次在补料后我司将产品加工成型，在贵司工艺处理后，再次出现成型工件有缺陷，严重影响品质，不能正常使用，材料再次退回贵司予以分析至今。

三．经济损失：1.直接：、、、、等多道加工，工时费、设备损耗费、辅助工具消耗费合计元；2.间接：订单无法如期交货，严重影响下游客户的正常生产，按订单额%扣款元；3.无形：严重影响我司与客户的正常合作关系。

四．综述：为保证贵我双方今后的良好合作，综上述我司要求贵司赔偿直接经济损失人民币元整；间接、无形经济不予计赔，望贵司及时受理、来复为感。

急盼函复。

有限公司年月日货物运输保险索赔函中国××××保险股份有限公司××分公司：接受××印刷设备包装有限公司（下简称××公司）委托，就××公司在贵公司投保的印刷设备××××型卫星式柔版印刷机《国内水路、陆路货物运输保险合同》理赔事宜，本律师现代表××公司向贵公司提出理赔申请，请贵公司予以受理和赔偿。

××××年××月××日，××公司与贵公司签订了《国内水路、陆路货物运输保险合同》，对××公司运往××的印刷设备××—××××型卫星式柔版印刷机投保，保险合同的内容为：保单号：××××；发票或提单号：××××；运输工具：××××、××××、××××挂、××××、××××挂；起运日期：××××年××月××日自××至××；保险金额为：××××万元；保险费率：0.2%；保险费：××××万元；保险货物项目、标记、数量及包装：印刷设备××××型卫星式柔版印刷机1台；承保条件：承包基本险，使用《国内水路、陆路货物运输保险条款》（2009年9月21日修订），每次事故绝对免赔额为损失金额的8%。

索赔函范文一、背景介绍最近，我作为消费者在贵公司购买了一台{产品名称}，并在{购买日期}将其交付给我。

然而，我对该产品的质量表示极度不满，因为它出现了以下问题：{详细描述产品问题}。

二、索赔要求根据《产品质量法》第{条款编号}条的规定，作为消费者，我有权要求退货并获得全额退款，因为该产品不符合质量标准。

基于以上情况，我要求贵公司采取以下措施：1.即刻退还产品购买款项，并按约定方式进行退款；2.承担由此次购买产品引起的所有额外费用（如运输费用、检测费用等）；3.提供书面道歉，并承诺贵公司将改进产品质量控制措施，以避免类似问题再次发生。

请贵公司在收到本函后的{指定期限}内给予答复并采取相应行动。

我保留进一步采取法律行动的权利。

请贵公司以书面形式回复至以下地址：邮政编码：联系地址：联系电话：电子邮箱：三、法律依据根据我国《产品质量法》第{条款编号}条规定：消费者购买的商品，在商品交付之日起七日内，可以退货退款，并获得全额退款的权益。

同时，《产品质量法》第{条款编号}条也规定：生产者应当按照国家有关标准提供商品，消除危及人身安全的缺陷。

根据以上法律规定，我有权要求退货退款，并索取相应赔偿。

四、附件1.购买凭证的复印件；2.产品问题的照片或相关证明材料的复印件；3.相关收据、发票等购买文件的复印件。

请贵公司查看以上附件以了解更多情况。

五、结语我希望贵公司能尽快处理我的索赔要求，并给予合理的解决方案。

我相信您会认真对待我的投诉并迅速采取行动，以免进一步损害贵公司声誉的情况发生。

请贵公司尽快回复，并向我说明贵公司将如何解决以上问题。

六、注记本函仅为索赔要求，此函并非诉讼起始；如双方无法达成一致意见，我将不得不通过法律途径解决此问题，并将在此信函的基础上起诉。

此致，{您的姓名}。

索赔函格式范文索赔函格式范文篇一：快递索赔函-范本索赔函我部于 2021 年 9 月 3 日委托贵公司承运的快递包裹从广东东莞樟木头至四川省南充市，快递单号：9620xx1667922。

由于快递包裹在运输途中被压坏件，经双方人员现场确认后无误。

此次事件，不仅使我公司货物受损，而且造成我部二次紧急调货物补发以及相关运输费用，经与贵司友好协商，为此我部向贵公司要求赔偿以下费用损失：1.货物直接损失：48.8元；2.退货运费：10元；3.寄货运费：4元费用共计：62.8元东莞市信雅达日用制品有限公司2021年9月21日篇二：工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。

” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

三、索赔事项概述由我单位承建的，于2021年12月27日举行开工典礼，于2021年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。

然自2021年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2021年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。

开挖时间为2021年4月28日，延期时间为54天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。

现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

索赔函范文范文尊敬的对方公司名称：我是我方公司名称的职位，现代表我方就具体事件向贵方提出索赔。

此次事件给我方造成了严重的经济损失和不良影响，希望贵方能认真对待并尽快给予合理的赔偿。

一、事件背景具体日期，我方与贵方签订了合同名称，合同约定贵方应向我方提供产品/服务名称。

然而，在合同履行过程中，贵方出现了以下违约情况：1、贵方未能按照合同约定的时间具体时间交付产品/服务，导致我方的生产/经营计划严重滞后。

2、贵方所提供的产品/服务质量未达到合同约定的标准，存在具体质量问题，给我方带来了诸多麻烦和损失。

二、损失详情由于贵方的违约行为，我方遭受了以下直接经济损失：1、因生产/经营计划延误，我方不得不支付额外的加班费用、租赁设备费用等，共计具体金额 1。

2、为解决贵方所提供产品/服务的质量问题，我方投入了大量的人力、物力进行修复和改进，花费了具体金额 2。

3、由于贵方的违约，我方失去了一些重要的商业机会，预计损失收益具体金额 3。

此外，贵方的违约行为还对我方的声誉造成了不良影响，导致部分客户对我方的信任度下降，这将给我方未来的业务发展带来潜在的损失。

三、相关证据为了支持我方的索赔请求，我方提供以下证据：1、双方签订的合同原件，其中明确约定了交付时间和质量标准。

2、关于贵方延迟交付和质量问题的相关通知函件及邮件往来记录。

3、我方支付额外费用的发票和凭证。

4、相关质量检测报告，证明贵方所提供产品/服务的质量不符合合同要求。

四、索赔要求基于以上事实和损失情况，我方郑重向贵方提出以下索赔要求：1、贵方应立即赔偿我方的直接经济损失，共计总金额。

2、贵方应承担因违约给我方造成的声誉损失，采取积极措施恢复我方的市场声誉。

3、贵方应向我方书面道歉，并保证类似违约行为不再发生。

五、解决方式我方希望贵方能在收到本索赔函后的具体天数个工作日内给予明确的答复，并与我方积极协商解决方案。

如果贵方对我方的索赔要求有异议，建议双方通过友好协商的方式解决；若协商不成，我方将不得不采取法律手段维护自身的合法权益。

工程索赔联系函格式范文(通用6篇)工程索赔联系函格式范文第1篇X公司：有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要，从贵公司订购了，双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》，依协议的商定，上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。

贵公司供货后经我公司验收，贵公司所供应的(本处应按设备上的标注的原话来填写)。

由于X项目担当着我公司向任务，因此，在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求，贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求，将给我公司对埋下重大隐患，也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。

另外，我公司在此工程中订购的，贵公司也未按合同要求的供货。

综上所述，我公司特向贵公司提出如下要求：一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品，产品必需满意合同所商定的一切条件。

二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。

如贵公司不能满意我公司的上述要求，我公司将实行包括但不限于下列措施，维护我公司的合法权益：一、依双方所签协议的商定，向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼，依法进行索赔。

二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。

三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。

以上意见请贵公司参考。

有限责任公司年月日工程索赔联系函格式范文第2篇索赔函XX公司：我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物（品名，重量，体积）到XX地，由于贵司操作不当导致货物丢失。

经我司（财务/选购/销售）部门核算，该货物成本为XX 元。

请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。

顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日工程索赔联系函格式范文第3篇各市(州)慈善总会:我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。

该基金自成立以来，在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动，目前已救助患者超过百名。

为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度，扩大救助范围和救助人群，让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展，我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动，届时将赴各市州进行义诊筛查活动，整个费用由该医院担当。

索赔函怎么写6篇索赔函怎么写 (1) 本单位与学校专业先生/女士(身份证号码或者其他有效身份证件号码)：签订的三方协议，由于原因于年月日解除，该职工在本单位所应聘的工作岗位为：。

特此证明。

备注：劳动者签字：单位盖章：年月日一式两份(用人单位和职工各留存一份)索赔函怎么写 (2) 卫生院:为了学习贵院在开展医疗业务和医疗、护理质量管理等方面的先进经验，进一步加强工作交流合作，我院学习组(12人)拟于20xx年月日下午赴贵院参观学习，希望贵院给予安排接洽为盼!卫生院年月日索赔函怎么写 (3) 催款函□□□公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□□□万元，发票编号为□□□。

可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。

故特致函提醒，请即进行结算。

如有特殊情况，请即与我公司□□□联系，手机：□□□邮编：□□□地址：□□□。

特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□□□□□年□□月□□日索赔函怎么写 (4) 致：我方为 (采购项目名称、编号) 所提交的谈判保证金 (大写金额)元，请贵公司退还时划到我单位下列账户：账户信息户名开户行账号联系人联系电话供应商代表签字：供应商名称(加盖公章)：日期：年月日索赔函怎么写 (5) (对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《合同》，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，我司帐户是(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。

顺祝商琪!X公司年月日索赔函怎么写 (6) 致：尊敬的客户你好，对于贵司长期以来给我司的支持和帮助，特此表示诚挚的谢意。

索赔函
致xx国际货运代理有限公司:
xxxx年x月x日我公司委托贵公司承运活性炭从起运港: 福州市江阴港至目的港: 巴西桑托斯，提单号: MSCUFI131xxx，船名航次: CRUSADER-HK517A.由于拖车在 xxxx市至福州市江阴市运输途中，发生追尾事故。

导致集装箱箱体损坏，经双方人员现场开箱检查，发现货物破损6包。

确认由此次运输发生事故造成。

此次事件, 不仅使我公司货物受损, 而且造成我司二次紧急调运货
物补缺以及相关运输费用、人员误工, 最为严重的是造成我公司对客户逾期交货, 并要承担逾期交货的违约责任。

为此我公司向贵公司郑重要求赔偿以下费用损失：
1.货物直接损失: xxx6包×200元/包=1200元
2.调运货物运费: 600元(300km×2.00元/Km)
3.人员差旅费: 1100元（3人三天两夜）
4.逾期交货违约责任（免）
费用共计: 2900元
福建省xxxx股份有限公司
2015年6月9日。

索赔函格式范文索赔函模板索赔函是指合同双方中的一方，根据法律法规和双方签订的合同，以对方违反合同约定，造成当事人经济损失或精神损失为理由，向另一方提出赔偿或维护其他权利的书面材料。

下面是整理的索赔函格式范文索赔函模板，有帮助。

索赔函模板篇一工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定："因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。

"合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

三、索赔事项概述由我单位承建的，于20__年12月27日举行开工典礼，于20__年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。

然自20__年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20__年4月26日开始复测A 区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。

开挖时间为20__年4月28日，延期时间为54天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。

现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

索赔函怎么写11篇索赔函怎么写 (1) ______人才服务中心：____________等______名同志已被我公司聘用，我公司同意管理其人事档案关系，并将其档案关系存入我公司单位户内，请协助办理其档案关系转入。

我公司存档编号：______同志原存档单位名称：______公司。

______公司(加盖公章)______年______月______日索赔函怎么写 (2) _________________学院：_____________第一届二次理事大会于4页8日在中土大厦成功召开，在会议筹备期间，贵学院的______博士给予了协会大力支持和热心帮助，张博士十分关心北京物流产业的发展，并在百忙之中抽出时间参加协会的活动，使_____________的各项工作得以顺利的开展。

物流协会成立至今，举办了一些国内外有影响力的活动，发展了近百家会员，为企业、行业、政府做了很多实事，这与张博士一年多来的热心参与是分不开的。

值此，_____________全体工作人员表示衷心的感谢和诚挚的敬意!在今后的工作中，真诚希望贵单位对协会工作提出更多宝贵意见，继续关心和支持协会，再次感谢!此致敬礼_____________索赔函怎么写 (3)尊敬的客户：您好！本公司因应客户反恐要求，为确保人员、财物的安全，需加强对工厂各方面的安全管理，本公司规定所有厂外人员来访时，保安人员均须按公司《人员车辆出入管理规定》执行，并要求来访人员出示相关证件进行登记，在工厂区域内须按本公司要求佩戴好来访证件。

因此，如各客户、或客户委派人员、验货人员等需到厂来访时，为避逸因此事造成不必要的误会，敬请诸位来访人员知悉此事，为此，给各位来访客人带来不便，敬请谅解！特致此函，并颂商祺！X有限公司20xx年XX月XX日索赔函怎么写 (4) ___________大学：您单位___________同学报考我校____年硕士研究生，现已拟录取，请将该生人事档案于__月__日前(开学前)，寄至：___________大学___________学院学生工作办公室(邮编___________)。

三一文库（）〔索赔函格式〕*篇一：索赔函索赔函XX有限公司：您好！贵我两司多年来的合作均秉承友好互利、互相理解和支持的原则，双方均以市场为导向、以货物质量为根本宗旨，并将严把质量关这一根本宗旨作为双方发展的动力，不断磨合不断进步，在此我司对贵司的大力支持表示万分感谢。

为了确保我司与贵司业务的长期性发展，本着负责的态度，同时为了后期双方能更好、更愉快的合作，现我司将近期到国外的货物及国外销售市场总结的质量情况反馈至贵司，希望能够引起贵司的高度重视，对今后的货物质量有所改进，现将该批产品信息反馈给贵司：我司于XX年XX月XX日向贵司下发9月份的订货单，分别订XX货物1300件，并在订单中要求贵司于9月10日前完成生产，贵司信守承诺，在我司规定的时间内完成生产并通知我司调货。

随后，我司根据发运计划，将贵司生产完毕的货物全部调出上站。

但，由于今年的物流运输一直处于不正常的状态，因此，我司在将所有货物准备完毕后，于10月中旬将车皮发往我司在国外的各个驻点。

通常情况下，从货物发运开始直至到货，基本上需要一个至一个半月的时间，而此批货物的到货时间在12月份左右。

到货抽检后，我司驻外人员集中向公司反映此批货物存在易断裂的质量问题。

由于此批货物的问题反映较为集中，我司在12月20日将贵司当批生产的小样及抽检样做了抗冻试验，当时夜间室外温度为零下15度左右，在经过一夜的冷冻之后，确实发现货物表面一折便会出现断裂的情况。

因此，在我司做完试验后，通知各驻点将出现断裂问题的货物小样及照片带回公司，后期会将小样邮寄至贵司。

我司每年在8月份以后的订单里都会强调因天气逐渐寒冷，请贵司加入足量的防冻剂，目的就是防止货物在到货后时至冬季而发生断裂的情况，进而影响销售。

在贵司开始生产此批货物的过程中，我司人员就多次强调此批货物到货后正值冬季，请求贵司加入足量防冻剂，避免因为天气寒冷导致货物出现断裂等问题，并一再要求贵司注重货物的质量，贵司也承诺货物的质量不会存在问题。