基坑支护设计、岩土工程设计、治理、监测合同(样版)
- 格式:docx
- 大小:24.57 KB
- 文档页数:5
建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)工程名称:工程地点:合同编号:(由承包人编填)勘察证书等级:发包人:承包人:签订日期:发包人:承包人:发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况。
1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程立项批准文件号、日期:1.4 岩土工程任务委托文号、日期:1.5 工程规模、特征:1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求:1.7 承接方式:1.8 预计的岩土工程工作量:第二条发包人向承包人提供的有关资料文件。
第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件。
第四条 工期。
本岩土工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工,工期为 天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条 收费标准及支付方式。
5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准 计取;或以“预算包干”“中标价加签证”“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2 本岩土工程费总额为 元(大写),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计 元作为定金(本合同履行后,定金抵做工程费)。
5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分 次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
第六条 变更及工程费的调整。
6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前 天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于 天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起 天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第 天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人的经济支出和损失,由发包人承担。
基坑支护监测合同范本合同编号:【编号】甲方(监测方):【甲方名称】地址:【地址】联系人:【联系人姓名】联系方式:【联系方式】乙方(委托方):【乙方名称】地址:【地址】联系人:【联系人姓名】联系方式:【联系方式】鉴于甲方具有基坑支护监测的专业技术和经验,乙方希望委托甲方进行基坑支护监测工作,双方经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照国家相关标准和规定,对乙方指定的基坑支护工程进行监测,包括但不限于基坑土体变形、支护结构变形、地下水位监测等内容。
1.2 甲方应按照监测方案和监测要求,提供相应的监测报告和数据分析,对监测结果进行解读和评估。
第二条服务费用2.1 乙方应按照监测服务的实际情况,支付相应的监测费用。
具体费用标准和支付方式详见附表(费用清单)。
第三条保密条款3.1 双方应对在履行合同过程中获取的对方商业秘密和技术资料等保密信息承担保密义务,未经对方书面许可,不得向第三方透露或使用。
第四条违约责任4.1 若一方未能按照约定履行合同义务,应向对方承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第五条合同变更5.1 合同的任何变更或补充,须经双方协商一致,并以书面形式确认后生效。
第六条合同解除6.1 在履行合同过程中,如因不可抗力等原因致使无法继续履行合同,双方可协商解除合同,解除合同后应按照已完成的服务部分支付费用。
第七条争议解决7.1 因履行本合同所发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院裁决。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至监测服务结束之日止。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(监测方):乙方(委托方):签字:_______________ 签字:_______________日期:_______________ 日期:_______________附表:费用清单【费用明细】以上为基坑支护监测合同范本,若有需要,可根据实际情况进行调整和修改。
基坑支护监测合同范本(2024版)基坑支护监测合同范本(2024版)精选2篇(一)合同编号:__________合同双方:甲方:全称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:_____________________乙方:全称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:_____________________鉴于:1. 甲方为基坑工程的建设单位(或施工单位),乙方为具有相应资质的基坑支护监测机构;2. 甲方委托乙方对工程项目的基坑支护结构进行监测;3. 双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则,协商一致,签订本合同。
第一条监测范围和内容1.1 监测范围:本工程基坑支护结构及其周边环境。
1.2 监测内容:包括但不限于基坑支护结构的变形、倾斜、裂缝、土壤压力、地下水位等。
第二条监测周期和频率2.1 监测周期:自基坑支护结构施工完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 监测频率:根据基坑支护结构的稳定性和工程进度,由乙方提出并报甲方同意后执行。
第三条监测方法和设备3.1 乙方应采用科学、先进的监测方法和技术,确保监测数据的准确性和可靠性。
3.2 乙方应配备符合监测要求的仪器设备,并定期进行校准和维护。
第四条监测数据和报告4.1 乙方应及时向甲方提供监测数据,并对监测数据进行分析,提出合理化建议。
4.2 乙方应定期向甲方提交监测报告,监测报告应包括监测数据、分析结果和结论。
4.3 乙方应确保监测数据的保密性,未经甲方同意,不得向第三方披露。
第五条合同价格和支付方式5.1 本合同的价格为人民币(大写):________元整(小写):_________元。
5.2 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付合同款项。
建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)合同编号:本合同由以下各方于___________(合同签订日期)订立:甲方(委托方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(勘察单位):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方有意进行建设工程,并需要进行岩土工程设计、治理和监测,乙方具备相应的技术能力和经验,双方经友好协商,决定签订本合同,并遵守以下条款和条件:第一条合同目的本合同的目的是确保建设工程的岩土工程设计、治理和监测的质量和安全,并明确了双方的权利和责任。
第二条合同内容1. 岩土工程设计:乙方将根据甲方提供的工程资料和要求,进行相关的岩土工程设计,包括但不限于地质调查、岩土勘察、地质灾害评估等。
乙方应确保设计的准确性和合理性,并按照相关法规进行设计。
2. 岩土工程治理:乙方将根据甲方的要求,提供岩土工程治理的技术咨询和方案设计。
乙方将按照设计方案进行施工并报告给甲方。
3. 岩土工程监测:乙方将对建设工程进行岩土工程监测,包括但不限于地下水位监测、地质灾害监测等。
乙方应及时向甲方提供监测结果,并报告工程的安全状况。
第三条交付和验收乙方应按照合同约定的时间和标准完成岩土工程设计、治理和监测的工作,并提交相关的报告和资料。
甲方对乙方提交的工作进行验收,合格后支付相应的费用。
第四条合同价款和支付方式1. 乙方完成岩土工程设计、治理和监测的工作后,甲方应支付相应的合同价款。
合同价款包括设计费、治理费和监测费等。
2. 合同价款的支付方式为一次性支付。
支付方式可以通过银行转账或现金支付。
第五条违约责任1. 任何一方未履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金,并承担由违约行为造成的损失。
2. 当发生不可抗力或其他不可预见的情况,影响了合同的履行,双方应及时协商解决,并免除相应的责任。
第六条保密条款双方在本合同履行过程中可能涉及到的任何商业秘密或机密信息,双方均应保密,并禁止向任何第三方披露。
基坑支护监测合同范本(2024版)合同目录第一章:合同概述1.1 合同目的1.2 合同范围1.3 合同定义第二章:合同双方2.1 甲方信息2.2 乙方信息2.3 双方权利与义务第三章:工程内容与要求3.1 工程概况3.2 工程质量要求3.3 工程进度要求第四章:合同价格与支付4.1 合同总价4.2 支付方式4.3 价格调整第五章:施工与监测5.1 施工准备5.2 施工过程5.3 监测方案第六章:质量保证与验收6.1 质量保证措施6.2 验收标准6.3 验收程序第七章:安全与环境保护7.1 安全生产7.2 环境保护措施7.3 事故处理第八章:违约责任8.1 违约定义8.2 违约处理8.3 赔偿责任第九章:合同变更与解除9.1 合同变更9.2 合同解除9.3 解除后果第十章:争议解决10.1 争议解决方式10.2 法律适用10.3 仲裁与诉讼第十一章:附则11.1 合同生效11.2 合同附件11.3 其他约定第十二章:签字栏12.1 甲方签字12.2 乙方签字12.3 签订时间12.4 签订地点合同编号______第一章:合同概述1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在基坑支护监测工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保障双方的合法权益。
1.2 合同范围本合同适用于甲方委托乙方实施的基坑支护监测工程,包括但不限于监测方案设计、监测设备安装、数据采集与分析、监测报告编制等。
1.3 合同定义本合同中所涉及的专有名词和术语,其定义如下:基坑支护:指为保证基坑施工安全,采取的一系列加固措施。
监测:指对基坑支护工程的稳定性、变形等进行实时监控和数据分析。
第二章:合同双方2.1 甲方信息甲方名称:______甲方地址:______法定代表人:______2.2 乙方信息乙方名称:______乙方地址:______法定代表人:______2.3 双方权利与义务2.3.1 甲方权利与义务甲方有权监督乙方的施工质量和进度。
基坑监测合同模板 完整这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!**基坑监测合同模板 完整**甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方在进行基坑工程,为确保工程安全,甲方委托乙方进行基坑监测工作。
双方经协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。
第一条 监测项目与内容1.1 监测项目:基坑工程监测。
1.2 监测内容:包括但不限于基坑周边土体变形、地下水位、建筑物沉降、基坑支护结构应力及变形等。
第二条 监测期限2.1 监测期限自基坑工程开工之日起至基坑工程验收合格之日止。
2.2 如因特殊原因需延长监测期限,双方可协商一致后书面通知对方。
第三条 监测费用3.1 乙方按照甲方提供的监测方案和费用预算进行监测工作。
3.2 监测费用支付方式及支付时间按照双方协商确定的方式执行。
第四条 乙方义务4.1 乙方应按照甲方的要求,制定详细的监测方案,并提交给甲方审核。
4.2 乙方应严格按照监测方案进行监测工作,确保监测数据的准确性和可靠性。
4.3 乙方应及时向甲方报告监测数据和监测情况,并对甲方提出的疑问进行解答。
4.4 乙方应确保监测设备的安全性和稳定性,对监测设备进行定期检查和维护。
第五条 甲方义务5.1 甲方应按照乙方提供的监测方案提供监测所需的场地、电源等条件。
5.2 甲方应对乙方进行的监测工作给予必要的配合和支持。
5.3 甲方应对乙方提供的监测数据和监测报告予以保密,不得泄露给第三方。
第六条 违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2 如因乙方原因导致监测数据不准确或延误监测工作,乙方应承担相应的责任。
第七条 争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定8.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
基坑支护监测合同范本甲方(委托方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需要对基坑工程进行支护监测,确保工程安全,乙方具备相应的资质和能力,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条监测范围及内容1.1 监测范围:甲方委托乙方对位于________________(地址)的基坑工程进行支护监测。
1.2 监测内容:包括但不限于基坑周边的地面沉降、支护结构的位移、裂缝发展、支护结构的应力应变等。
第二条监测周期及频次2.1 监测周期:自基坑开挖之日起至基坑回填完毕之日止。
2.2 监测频次:根据工程进度和监测需要,乙方应按照甲方的要求和行业标准进行监测。
第三条监测报告3.1 乙方应根据监测结果,定期向甲方提交监测报告,报告内容包括但不限于监测数据、分析结果及建议措施。
3.2 监测报告应以书面形式提交,并确保数据的准确性和完整性。
第四条监测费用4.1 监测费用根据监测范围、内容和周期确定,具体金额为人民币________________元。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款,余款在监测工作完成后____天内一次性支付。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权要求乙方按照合同约定进行监测,并有权对监测结果提出异议。
5.2 乙方应保证监测工作的专业性和准确性,对监测结果的真实性负责。
5.3 甲方应提供必要的监测条件和资料,保证乙方监测工作的顺利进行。
5.4 乙方应遵守甲方的现场安全管理规定,保障监测人员的安全。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付监测费用,应按照未付款项的____%向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成监测工作或监测结果存在重大错误,应承担由此给甲方造成的损失。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
基坑支护监测合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!基坑支护监测合同模板甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行基坑支护监测的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、监测项目1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 监测范围:__________二、监测内容2.1 乙方应根据甲方的要求,对基坑支护工程进行实时监测,包括但不限于以下内容:(1)基坑边坡稳定性监测;(2)基坑地下水位监测;(3)基坑周围环境变形监测;(4)基坑支护结构应力、应变监测;(5)其他甲方认为必要的监测内容。
2.2 乙方应及时向甲方报告监测数据,并对异常情况提出处理建议。
三、监测周期3.1 基坑支护监测周期为自基坑支护工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。
3.2 乙方应在每个监测周期结束后五个工作日内向甲方提交监测报告。
四、费用及支付4.1 监测费用为人民币____元整(大写:____________________元整),甲方应按照本合同约定的付款节点及时支付监测费用。
4.2 监测费用的支付方式如下:(1)甲方支付监测费用的30%作为预付款,乙方开具预付款收据;(2)监测周期结束后,甲方支付监测费用的60%作为进度款,乙方开具进度款收据;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付监测费用的10%作为尾款,乙方开具尾款收据。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
基坑监测合同模板基坑监测合同。
一、甲方,(委托方)。
地址:联系人:联系电话:乙方,(监测方)。
地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟进行基坑工程施工,为了保障基坑工程的安全和稳定,甲、乙双方经友好协商,就基坑监测事宜达成如下协议:二、监测内容和标准。
1. 基坑监测内容包括但不限于基坑周边建筑物、地下管线、地下水位、地下水压力等因素的监测。
2. 监测标准遵循国家相关规定和标准,以及甲方的具体要求。
三、监测方法和周期。
1. 监测方法包括但不限于现场实地观测、监测仪器监测等。
2. 监测周期根据工程实际情况确定,乙方将提出监测方案,并经甲方确认后执行。
四、监测报告和应对措施。
1. 乙方将根据监测结果及时编制监测报告,报告内容包括监测数据、分析结果、风险评估及建议应对措施等。
2. 如发现基坑工程存在安全隐患,乙方将及时向甲方报告,并提出相应的应对措施建议。
五、费用支付。
1. 甲方应按照监测合同约定的费用标准及时支付监测费用。
2. 如监测过程中需要额外费用支出,乙方应提前向甲方说明情况,并经甲方确认后支付。
六、保密条款。
1. 双方在合作过程中可能涉及到甲方的商业秘密和机密信息,乙方应严格保密,并不得泄露给任何第三方。
2. 乙方应对监测数据和报告进行妥善保管,不得擅自使用或泄露给任何第三方。
七、违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失,违约方应承担赔偿责任。
八、其他条款。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至监测工作结束之日止。
2. 本合同未尽事宜,可由双方协商后签订补充协议。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字,__________ 签字,__________。
日期,__________ 日期,__________。
基坑支护设计合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!基坑支护设计合同模板甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方需要进行基坑支护设计,乙方具备相应的资质和能力进行该项设计,双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下合同条款:第一条 合同范围1.1 乙方根据甲方的要求,为甲方提供基坑支护设计服务,包括但不限于基坑支护方案设计、施工图设计、施工方案编制等。
第二条 合同金额2.1 本合同的设计费为人民币【】元整(大写:【】元整),乙方在接到甲方付款后开始进行设计工作。
第三条 设计周期3.1 乙方应在合同签订后【】个工作日内完成基坑支护设计方案,并提交给甲方审查。
第四条 设计质量4.1 乙方应按照甲方的要求,确保设计方案符合相关法律法规、规范标准和甲方需求,并对其设计的准确性和可行性负责。
第五条 知识产权5.1 乙方保证其提供的设计成果不侵犯他人的知识产权,如发生侵权行为,乙方应承担全部责任。
第六条 保密条款6.1 乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方同意,不得向任何第三方披露。
第七条 争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
第八条 合同的生效、变更和终止8.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,合同的变更或终止需双方协商一致并书面确认。
第九条 其他9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:【年】年【月】月【日】日请您根据自己的需求,在以上合同模板的基础上进行修改和完善,以确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问,请随时与小编联系,我们将竭诚为您提供帮助。
谢谢!。
建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)
工程名称:XXX基坑支护工程设计
工程地点:
合同编号:
勘察证书等级:甲级
发包人:
承包人:
签订日期:2019年月日
发包人:
承包人:
发包人委托承包人承担设计任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程立项批准文件号、日期:
1.4岩土工程任务委托文号、日期:2019.4
1.5工程规模、特征:地下室占地面积521
2.82m2,地上部分为1号综合楼,包含门诊楼、医技楼、住院部等建筑,地下部分为停车场,为混凝土框架结构。
住院部为筏板基础,其他建筑为独立基础,本基坑支护设计依据建筑结构施工图完成,本工程±0.00相当于15
3.45m(绝对标高),场坪标高为152.65m,筏板基础处基坑底标高-6.00m相当于147.45m(绝对标高),基坑深度5.20m,独立基础处基坑底标高-5.50m相当于147.95m(绝对标高),基坑深度
4.7m,基坑周边开阔,支护结构安全等级为三级。
1.6工程任务(内容)与技术要求:基坑支护设计。
1.7承接方式:直接委托。
1.8预计的工作量:基础承台或筏板外边线外扩1.0m作为起坡线,按1:0.6放坡开挖,坡体采用土钉墙支护,坡面采用喷射钢筋混凝土面层防护,基坑范围为一矩形区域,长度约106m,宽度约76m,基坑开挖面积8548m2,支护周长约472m。
第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
第四条:工期
本工程自2019年 4 月29日开工至2019年 5 月12 日完工,工期为14天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条:收费标准及支付方式
5.1本岩土工程设计收费按国家规定的现行收费标准优惠价人民32000元总包干方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程设计费总额为32000 元(大写叁万贰仟元整)。
此价包含专家评审费。
5.3本合同生效后,乙方上交成果资料经甲方审查合格后提交付款申请及等额增值税专用发票,甲方于十个工作日内一次性支付乙方工作费用¥32000.0(人民币贰万贰仟元整),发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
第六条:变更及工程费的调整
6.1本工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更7天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_10_天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起5天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第6天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:包干价,原则上不作调整,增加工程量另行协商。
第七条:发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人应协助承包人仪器及运输设备顺利进场,协助办理可能需要的相关入场许可证。
7.1.2开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作;
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;
发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
7.1.3发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
7.1.4发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.5本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条:违约责任
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费。
8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应以工程费百分之一的标准向发包方支付违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,
承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条:本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十条:争议解决办法
本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意向项目所在地人民法院起诉。
第十一条:合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止,则本合同自动失效。
本合同一式肆份,发包人贰份、承包人贰份。
发包人名称:承包人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
单位地址:单位地址:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:。