下载文档原格式
工程施工合同范本专业版4篇篇1工程施工合同范本专业版第一章总则第一条为了规范工程施工合同的签订和履行，维护各方当事人的合法权益，保障施工项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，制定本合同。
第二条工程施工合同是指施工单位与建设单位就工程承包和施工工程合作的法律文件，包括合同书及合同附件。
合同的签订和履行应遵循平等自愿、诚实信用的原则。
第三条本合同的签订、履行双方为建设单位和施工单位，合同征订单位为建设单位。
第四条建设单位应当按照法律、法规及有关规定的要求制定合同文件，对工程施工进行合理规划、定额计划和技术规范，并承担相应的监督和管理责任。
第五条施工单位应当依法履行合同义务，并按照合同约定的要求高质量的完成工程施工任务，确保施工工程的设计、勘察、施工、监理、监督、验收等环节的协调顺利。
第六条本合同自双方当事人签字盖章之日生效，至工程竣工验收合格结算结束之日终止。
第七条建设单位和施工单位在签订本合同前，应当就工程施工过程中可能出现的问题和纠纷达成理解和共识，确保双方在合同履行过程中的合法权益。
第八条建设单位和施工单位应当遵守法律、法规和合同支付规定，按照约定时间和标准按时支付工程款项。
第九条建设单位和施工单位应当互相信任、诚信合作，共同维护工程施工项目的良好形象和声誉。
第二章合同签订第十条建设单位和施工单位在签订工程施工合同之前，应当召开双方会议，商讨合同条款、工程内容、合同价款以及工程施工计划等相关问题。
第十一条建设单位和施工单位应当在双方达成一致意见的基础上，确定合同具体内容，并将双方意见书面化，形成正式的工程施工合同。
第十二条建设单位和施工单位应当根据需要在合同中附加相应的合同附件，包括合同保证金、工程质量要求、工程施工期限、交工验收标准以及合同解决纠纷的方式等。
第十三条工程施工合同的签订应当经双方当事人的代表或法定代表人签字盖章，并确保合同的真实有效性。
第十四条签订合同的同时，应当将相关的文件资料交验备存，并在必要时报送有关主管部门备案。
建设工程施工合同范本专业版【建设工程施工合同】合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程施工事宜，达成如下合同：第一条总体要求1.1 本合同的目的在于明确甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，规范双方的合作关系，确保工程顺利进行。
1.2 本合同的有效期为起始日期至工程竣工验收合格并结算完毕之日。
若在合同有效期内发生争议，可根据合同约定或协商解决。
第二条工程内容2.1 工程名称：____________2.2 工程地点：____________2.3 工程规模和内容：____________2.4 工程进度计划：____________第三条价款和支付方式3.1 工程总价款为____________，具体支付方式和进度如下：（1）合同签订后，甲方需支付工程总价款的50%作为预付款，支付时间为__________。
（2）工程进展到达一定阶段后，乙方可向甲方提出中期进度款的支付要求，中期进度款支付比例为_______，支付时间为__________。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付尾款，尾款支付时间为__________。
3.2 若甲方不能如期支付款项，须在支付日期前提前告知乙方，并经甲乙双方协商书面确认支付日期延期。
3.3 如出现特殊情况导致工程无法继续进行，甲方可根据实际情况与乙方协商调整工程总价款。
第四条工期4.1 工程起始日期为__________，竣工日期为__________。
4.2 若因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应的赔偿责任。
第五条质量要求5.1 乙方承诺按照相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合法律法规和约定要求，并提供相应的质量保证书。
5.2 工程竣工后，乙方对工程质量负责，质量问题的修复和维护期限为__________。
工程施工合同专业版发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同专业版（二）发包方：承包方：本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。
建筑工程施工合同专业版发包方（以下称甲方）：_____ 承包方（以下称乙方）：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 身份证号码：_____ 身份证号码：_____ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：_____4、工程面积：_____5、工程立项批准文号：_____第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____天（日历天）;开工日期：____年____月____日;竣工日期：____年____月____日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：（1）在施工中如因停电、停水____小时以上或连续间歇性停水、停电____天以上（每次连续____小时以上），影响正常施工;停水停电____天以上;（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程承包内容1、工程承包形式：_____2、工程承包范围：_____第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____日内，甲方付____万元（大写）（￥____元）工程预付款。
2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____日内支付工程进度款。
3、工程进度款支付达工程总造价的____%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____%的款，留____%的质保金，保修期满后支付结乙方。
4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。
5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。
6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。
新版建筑施工合同范文示例专业版8篇篇1建筑施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建筑施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：____________________4. 工程承包方式：____________________二、工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同工期：日历天____天。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币______元（大写：_________________________元整）。
此造价为包干价，包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等内容。
如遇变更或增项等导致合同价款变动时，需双方签订书面补充协议。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付工程款，具体如下：_____________。
（注：支付方式根据实际工程情况和双方约定填写）四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知或变更的个别图纸等为依据。
验收符合设计要求时方可通过验收。
在施工过程中双方应密切配合协作。
工程质量必须符合水利电建设工程施工质量评定规程标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格或返工所造成的损失由乙方承担。
因甲方原因造成的返工损失由甲方承担。
隐蔽工程必须经甲乙双方检查确认后方可进行下一工序的施工。
对工程质量达不到合同约定标准的部分，乙方应按甲方要求进行返工或修改，并承担返工修改的费用以及因此造成的延误工期等责任。
建筑工程施工承包合同专业版发包人：__________(以下简称甲方)承包人：__________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。
第1条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：，总建筑面积约平方米。
1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。
第2条：承包范围2.1乙方承包范围：2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。
2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。
2.2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：2.2.1首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担配合施工的责任。
2.3甲定生产厂家乙负责采购的材料：钢筋：水泥：防水卷材：门窗：第3条：工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。
3.2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。
第4条：保修期4.1本工程保修期为：1、基础工程及主体结构工程为设计年限。
2、防水工程___年。
3、管线设备工程___年。
4、装修工程___年。
5、缺陷责任期：6个月。
第5条：工期5.1总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。
工程施工合同范本专业版[甲方名称][乙方名称]工程施工合同本合同由以下各方于____年____月____日签订，甲方和乙方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行如下工程施工事项达成一致意见：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程工期：[工程工期]5. 工程费用：[工程费用]二、合同条款1. 工程费用及支付方式：甲方应向乙方支付工程费用为人民币____元（大写：____），具体支付方式如下：（1）预付款：____%（人民币____元）（2）中期款：____%（人民币____元）（在工程完成到一定进度时支付）（3）尾款：____%（人民币____元）（在工程竣工验收合格后支付）2. 工程质量及标准：乙方承诺按照甲方要求的工程质量标准进行施工，并按照相关法规和规定严格把控工程质量。
3. 工程变更：如甲方需要变更工程内容或工程要求，甲方应与乙方协商达成一致，并签订工程变更合同。
若因工程变更导致工程费用发生变动，应重新确定工程费用及支付方式。
4. 工程竣工验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并经甲方验收合格后，方可支付尾款。
5. 违约责任：（1）若乙方未按合同约定开始工程施工，甲方有权解除合同，并要求退还已支付的款项，并追究乙方的违约责任。
（2）若乙方在工程施工中存在不履行合同或不按照合同约定进行施工的情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权采取相应的补救措施。
6. 保密条款：甲方和乙方双方承诺对双方在合同履行过程中获得的商业秘密和技术资料予以保密，并不得向任何第三方披露。
7. 争议解决：本合同的解释和执行均受中华人民共和国法律的管辖。
若双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 其他约定：（请双方根据具体情况约定其他相关条款）甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：法定代表人/授权代表人法定代表人/授权代表人签约日期：____年____月____日签约日期：____年____月____日。
建设工程施工合同范本专业版5篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（承包方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方拟建设工程项目，并同意由乙方承担该项目的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________。
工程地点：_____________________。
工程规模：_____________________。
工程内容：包括但不限于土建、安装等施工图纸所示全部内容。
工期要求：按照甲方要求的工期完成施工任务。
质量要求：符合国家相关施工规范及标准。
二、合同价款及支付方式本合同总造价暂定为人民币________元（大写：________元整）。
具体造价根据施工图纸及实际工程量结算。
支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，预付款比例为合同总造价的______%。
2. 工程进度款：根据工程进度，甲方按照实际完成的工程量支付工程进度款。
乙方每月提交进度款申请报告，甲方审核后支付。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方审核后支付至合同总造价的______%。
4. 质量保证金：合同总造价的______%作为质量保证金，质保期为______年，质保期满后无质量问题无息退还。
三、工程变更与调整1. 施工过程中，如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量发生变化时，双方应及时协商调整工程价款。
工程施工合同范本专业版（必备11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工合同范本专业版（必备11篇）在许多情况下,合同是不可缺少的,合同的签订可以使双方的权利义务变得清晰。
第1篇一、合同双方甲方（发包人）：[甲方全称]乙方（承包人）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就[工程名称]的施工事项经协商达成一致，订立本合同。
二、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程承包范围：[工程承包范围，包括但不限于土建、安装、装饰装修等]4. 工程规模：[工程规模，如建筑面积、占地面积等]5. 工程总投资：[工程总投资]三、合同价款及支付方式1. 合同价款：[合同价款，大写：人民币____元整，小写：____元]2. 支付方式：（1）开工前，乙方提交履约保证金，金额为合同价款的____%；（2）工程进度款按月支付，具体支付比例及时间由甲乙双方协商确定；（3）工程竣工后，甲方支付合同价款的____%；（4）工程保修期满后，甲方支付剩余合同价款。
四、工期1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 合同工期总日历天数为：[合同工期总日历天数]天五、工程质量标准1. 工程质量标准：[工程质量标准，参照国家或行业标准]2. 质量责任：乙方对工程质量负责，确保工程质量达到约定的标准。
六、施工组织与安全1. 乙方应按照国家有关安全生产法律法规和施工规范，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
2. 乙方应按照合同约定，制定施工组织设计，确保工程进度和质量。
七、合同变更与解除1. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时协商，可解除合同或变更合同内容。
2. 因合同一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并可要求违约方承担违约责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程施工合同范本XX专业版
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包方：
法定代表人：
身份证号码：
承包方：
法定代表人：
身份证号码：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
—、工程名称：
二、工程地点： ____________________________________
三、工程内容： ____________________________________
四、承包形式： ____________________________________
五、工程立项批准文号：
六、工程承包范围：__________________________________
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数天；
开工日期：年月日；
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定
参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
竣工日期：年月日。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延:
1、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上，影响正常施工；停水停电天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工
程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质虽保证金，待保修期满后个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期的信息价进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于年月日支付元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的 %留%故质保金，待保修期满后个工作日内付清。
3、工程虽及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数虽或质虽不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
经复验符合质虽要求的，方可用于工程；复验不符合质虽要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质虽管理及验收
_、质虽标准：工程质H符合标准。
二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48
小时以书面形式通知甲方验收。
验收合格，甲方现场代表在验收记录
上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
风险提示：工程质H未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质虽未达到合同约定标准的，由发包人承
担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合
理的利润
因承包人原因造成工程质虽未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质虽达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。
四、工程质虽应符合国家及行业规定的建筑工程质虽检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条质虽保修
风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。
在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
一、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同
乙方取得联系。
乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。
如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。
若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收%勺劳务费。
乙方保修联系电话： ;乙方保修联系人:
第九条违约责任
风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款
的向甲方支付违约金；无故延期日以上视为
根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的
工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。
二、工程出现质虽问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的%］甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20加守约方支付违约金。
四、保密事项：
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包
人不得将发包人提供的需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包
人不得将承包人提供的保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第十条争议解决
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第条签订地点
本合同在签订。
第十二条补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协
议是合同的组成部分。
第十三条合同生效
本合同自生效。
第十四条合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份, 承包人执份。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人:
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人:
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：。
