电力建设工程施工合同正式版

2024年电力工程10千伏施工协议模板精准版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 术语解释2. 工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容2.5 工程进度安排3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条件3.3 支付方式3.4 支付进度3.5 发票开具4. 施工要求及标准4.1 施工质量标准4.2 施工安全标准4.3 环保要求4.4 工程验收标准5. 工期及延期5.1 合同工期5.2 延期条件5.3 延期费用5.4 提前完成工程的奖励6. 甲乙双方的义务和责任6.1 甲方义务6.2 乙方义务6.3 丙方义务6.4 违约责任7. 不可抗力7.1 不可抗力的定义7.2 不可抗力的通知7.3 不可抗力导致的后果处理8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构8.3 诉讼地点及法院9. 合同的变更和解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更和解除的程序10. 合同的转让10.1 转让的条件10.2 转让的程序10.3 转让后的责任承担11. 保密条款11.1 保密信息的定义11.2 保密义务11.3 保密期限12. 法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式13. 合同的生效、终止和解除13.1 合同生效条件13.2 合同终止条件13.3 合同解除条件14. 其他条款14.1 合同的附件14.2 合同的修改和补充14.3 合同解除后的善后处理14.4 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 术语解释本合同中下列术语的含义如下：（1）电力工程：指10千伏电力线路及设备的建设、改造、维修工程。

（2）施工：指按照合同约定的工程内容、工程量、工程标准、工程进度等进行电力工程建设的行为。

2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。

1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。

第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。

2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。

第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。

3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。

（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。

（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。

（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。

第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。

4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。

第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。

5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。

第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。

电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。

2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。

（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。

（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。

第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。

3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。

第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。

4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。

第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。

5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。

第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。

6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。

第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。

7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。

电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。

第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。

第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。

2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。

第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。

2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。

第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。

2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。

第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。

2. 保修期为____ 年。

第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。

2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。

第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。

第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。

第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。

2023年度：电力施工合同协议书范本完整版第一章总则1.1 合同目的1.1.1 本合同是甲方与乙方就电力工程建设相关事宜所订立的协议。

1.1.2 本合同旨在规范双方在电力工程建设过程中的权利、义务和责任，明确双方的权利义务，确保工程建设的顺利进行。

1.2 合同内容1.2.1 本合同包括以下附件：1.2.1.1 工程设计文件1.2.1.2 工程施工方案1.2.1.3 工程预算指标1.2.1.4 工程质量标准1.2.1.5 工程验收标准1.2.1.6 其他附件1.2.2 本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

1.3 合同签订1.3.1 本合同的签订应当符合有关法律法规的规定，经双方授权代表签字盖章后生效。

1.3.2 双方签署的其他书面协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二章工程建设2.1 工程建议书2.1.1 乙方应向甲方提交电力工程建议书，说明工程建设的必要性、可行性和经济性，并提出合理的工程设计方案。

2.1.2 工程建议书应当包括以下内容：2.1.2.1 工程建设的目的和任务2.1.2.2 工程建设的范围和规模2.1.2.3 工程建设的技术路线和方案2.1.2.4 工程建设的投资估算和资金筹措方案2.1.2.5 工程建设的经济效益分析2.1.2.6 工程建设的社会和环境影响分析2.2 工程设计2.2.1 工程设计文件应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程建设的要求。

2.2.2 工程设计文件应当包括以下内容：2.2.2.1 工程建设的总体设计2.2.2.2 工程建设的主要设计方案2.2.2.3 工程建设的详细设计2.2.2.4 工程建设的施工图设计2.3 工程施工2.3.1 工程施工应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件的要求。

2.3.2 工程施工方案应当包括以下内容：2.3.2.1 施工组织设计2.3.2.2 施工安全措施2.3.2.3 施工进度计划2.3.2.4 施工质量控制2.3.2.5 施工检验与验收2.4 工程竣工验收2.4.1 工程竣工验收应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件和工程施工方案的要求。

国家电网施工合同范本篇一：施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：。

工程地点：工程内容：。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：XX年月日竣工日期：XX年月日合同工期总日历天数：天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：XX 年月日合同订立地点：秦皇岛市海港区本合同双方约定：双方签字盖章，主管部门审查盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：建设行政主管工商行政主管部门审查意见：部门签证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）签证机关：（公章）审查登记第号审查第号年月日年月日篇二：国家电合同模板ECP合同编号：采购订单编号：东营广饶永和***工程钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆采购合同（招标）合同编号（买方）：合同编号（卖方）：工程名称：签订日期：签订地点：买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司XX-11-25 广饶县招标计划编号：合同编号（买方）：合同协议书买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司鉴于买方为实施_东营广饶永和**输变电工程_，已接受卖方对该项目货物_钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆等_（简称“合同货物”）的投标，买卖双方就合同货物的采购订立本协议。

标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准版电力工程建设项目施工合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工范围第二条合同金额与支付2.1 合同金额2.2 支付方式2.3 进度付款第三条工程进度与交付3.1 工程进度3.2 交付条件3.3 工期延误第四条工程质量与标准4.1 工程质量4.2 质量监督4.3 质量保证第五条材料与设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料质量标准第六条施工安全与环境保护6.1 施工安全6.2 环境保护6.3 安全事故处理第七条知识产权与保密7.1 知识产权保护7.2 保密条款第八条变更与调整8.1 变更条件8.2 调整方式8.3 变更手续第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁结果第十一条解除与终止11.1 解除条件11.2 终止条件11.3 解除与终止的后续处理第十二条合同的生效、修改与解除12.1 合同生效条件12.2 合同修改12.3 合同解除第十三条一般条款13.1 适用法律13.2 合同的解释13.3 通知与联系方式第十四条附件14.1 附件一：工程量清单14.2 附件二：施工图纸14.3 附件三：技术规范书14.4 附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工范围施工范围包括甲方指定的电力工程建设项目的一切施工活动，具体施工内容详见附件一：工程量清单。

第二条合同金额与支付2.1 合同金额本合同的合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额按照附件一：工程量清单中规定的项目、数量和单价计算。

2.2 支付方式本合同的支付方式分为进度付款和最终付款两部分，具体支付方式按照本合同第七条的规定执行。

2.3 进度付款进度付款是指按照工程进度的完成情况，甲方按照约定的比例支付乙方工程款的方式。

建设工程施工合同（电力1）参考文本编号：┌────┐│本│└────┘电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。

第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。

第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。

2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。

2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。

第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。

3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。

第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。

4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。

第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。

5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。

5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。

第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。

6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。

6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

中国电力建设协议书模板本协议书由甲方（以下简称发电公司）和乙方（以下简称建设公司）双方经友好协商，就甲方委托乙方为其新建电厂的工程施工事宜达成如下协议：一、项目基本情况1.1 项目名称：新建XXX电厂1.2 项目地点：中国XX省XX市1.3 项目规模：装机容量为XXX兆瓦1.4 项目开工时间：XXXX年XX月XX日1.5 项目竣工时间：XXXX年XX月XX日二、建设内容和责任2.1 建设内容：乙方根据甲方提供的相关设计方案和技术要求，按照合同约定的标准，质量和工期要求进行工程建设。

2.2 建设责任：乙方负责组织实施项目施工，并保证工程质量和安全。

如因乙方原因导致工程质量问题或施工延误，乙方将承担相应责任。

三、合同金额和付款方式3.1 合同金额：本工程合同总金额为XXX万元。

3.2 付款方式：甲方按照工程进度和质量验收情况，分期支付工程款项。

具体付款比例和时间由双方另行协商确定。

四、保密条款4.1 双方在合作期间可能涉及到商业机密或技术机密，双方应保密相关信息，并不得向第三方透露。

4.2 保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。

五、违约责任5.1 如有一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

违约一方应在接到守约方的书面通知后十五个工作日内解决问题，否则守约方有权解除该合同。

六、法律适用和争议解决6.1 本协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。

6.2 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院解决。

七、其他事项7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：。

建设工程施工合同（电力2）新6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方承包电力建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力工程。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。

4. 工程规模：工程总长度_____公里，包括_____个变电站。

二、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起第___天开始。

2. 工程竣工日期：自开工之日起___天内完成。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____万元整（￥_____元）。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方完成阶段性工程并经甲方验收合格后，甲方支付相应款项。

具体支付节点和比例如下：（1）基础工程完成并验收合格后支付总造价的___%；（2）主体工程完成并验收合格后支付总造价的___%；（3）设备安装调试完毕并试运行成功后支付总造价的___%；（4）工程竣工验收合格并移交后支付尾款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程各阶段组织验收，乙方应配合甲方进行验收工作。

3. 工程竣工验收标准：符合国家相关标准及规范，满足设计要求，运行稳定。

五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。

3. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任及赔偿损失1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程进度款，甲方应按日向乙方支付___%的违约金。

2. 若因乙方原因未按期完成工程，乙方应按日向甲方支付___%的违约金。

若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

电力施工安装合同范本（集合6篇）电力施工安装合同范本第1篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装；四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。

五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。

七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。

2水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。

九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。

乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。

(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

建设工程施工合同范本（电力）8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力设施的施工，包括但不限于线路架设、设备安装等。

二、合同工期1. 开工日期：以甲方发出开工令为准。

2. 竣工日期：按照合同约定的工程进度进行，工程竣工后，乙方应按照国家规定提交竣工报告。

三、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家标准、行业规范以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应当在接到通知后及时组织验收。

3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工。

四、工程价款与支付1. 工程总价：人民币______元（大写：_________________________元整）。

该总价包含工程直接费用、税金及其他相关费用。

2. 支付方式：甲方在工程竣工并验收合格后，按照合同约定支付工程款项。

3. 乙方在收到款项后，应提供正规的税务发票。

五、工程变更与调整1. 若工程实施过程中发生设计变更或工程量调整，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2. 重大变更涉及工程价款调整的，应报请原审批部门批准。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保工程安全。

2. 乙方应加强施工现场管理，保持施工现场整洁有序，做到文明施工。

3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期付款利息。

2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

电力建设工程施工合同(范本)电力建设工程施工合同甲方：_________（以下简称甲方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方：_________（以下简称乙方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________经甲乙双方协商一致，签订以下工程施工合同。

第一条工程名称本工程名称为_________，位于_________，共包含____号标段。

第二条工程内容1.工程范围：_________2.工程工期：自交工期____年月日起，至完工交付甲方____年月日止。

3.工程费用及付款方式：工程总造价为人民币______元整。

甲方应于工程合同签订时一次性支付工程总造价的_____%作为预付款。

乙方应于施工进度需要时，向甲方提出工程款的支付申请，甲方应在10个工作日内支付应付工程款项。

4.工程标准：本工程建设应符合国家有关标准及规定。

第三条工程施工安排1.甲方应按照工程计划书要求，提供必要的资料和文件，满足乙方施工所需。

2.乙方应在施工前制定详细的工程施工计划表，并报甲方审批同意。

3.乙方施工现场应符合国家安全生产标准，确保工程安全。

4.乙方所采用的材料、设备应符合标准规定，并应按合同约定期间交付使用。

第四条工程质量和验收1.本工程施工应符合国家有关工程标准和规定，并接受甲方及其委托的质量监督部门的检查。

2.工程竣工验收应符合国家有关法律、法规及技术标准规定，并得到甲方及其委托的质量监督部门的确认。

3.如发现工程存在质量问题或不符合约定标准，乙方应及时进行整改。

第五条违约责任1.如因乙方原因造成工程质量问题或未达预定工期，乙方应全额承担甲方因此而产生的经济损失，并承担相应的违约责任。

2.如因甲方原因造成工程质量问题或未达预定工期，甲方应全额承担因此而产生的经济损失，并承担相应的违约责任。

第六条法律适用本合同适用中华人民共和国相关法律、法规及规定。

电力施工合同范本电力施工合同范本精选篇1发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿。

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。

五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条工程范围:2.1主要内容为：第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。

第4条付款方式1、本合同无预50%付款。

2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。

第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

2按本合同规定支付乙方工程价款。

第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。

2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。

3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。

4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。

5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。

施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

6办理相关的市政规划手续。

第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。

在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。

2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。

4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。

协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。