6 FL-建设工程服务类委托模板合同(节能评估)-3.17(定稿)
- 格式:doc
- 大小:77.00 KB
- 文档页数:7
建设工程委托服务合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(承接方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟进行建设工程项目,为保证工程质量和进度,甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,就建设工程委托服务事宜达成以下协议:第一条建设工程范围1.1 甲方委托乙方承担以下建设工程项目(简要描述建设工程内容、范围等)。
1.2 乙方接受甲方的委托,承诺按照相关法律法规和标准,完成甲方委托的建设工程项目。
第二条委托服务内容2.1 乙方按照甲方的要求提供项目管理、设计咨询、施工监理、技术支持等相关委托服务。
2.2 乙方应当保证提供的委托服务符合国家相关建设工程标准和规定,并确保工程质量和安全。
第三条委托服务费用3.1 甲方将根据乙方提供的具体服务内容和工作量,支付相应的委托服务费用。
3.2 委托服务费用支付方式为(一次性支付/分期支付等),具体金额及支付时间由双方协商确定。
第四条工程管理4.1 乙方应当组织协调工程相关事宜,确保建设工程项目按时按质完成。
4.2 乙方在工程实施过程中,应当及时向甲方汇报工程进度及质量情况,并听取甲方的意见和建议。
第五条合同变更5.1 在建设工程过程中,如有必要对合同进行变更,需经双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 变更后的合同内容同样具有法律效力。
第六条违约责任6.1 一方违反本合同的约定,应当承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 如因不可抗力等原因导致无法履行合同的一方,应当立即通知对方,并在合理时间内提供书面证明。
第七条合同解除7.1 若因双方协商一致或法律原因需要解除合同,应当提前30天书面通知对方,并进行清算处理。
7.2 合同解除后,双方应当按约定处理相关权利义务,并提交结算报告。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜,由双方协商确定并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方盖章之日起生效,至工程建设项目完工之日止。
2024年建设工程委托管理合同范本合同编号: ___________________甲方(委托人): ___________________乙方(承接方): ___________________根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲方和乙方本着互惠互利的原则,在平等自愿的基础上达成如下协议,共同遵守合同约定,维护双方合法权益。
一、委托内容1. 乙方接受甲方的委托,负责管理、监督、协调相关建设工程的实施过程,确保工程按照设计要求、质量标准、进度计划等要求进行。
2. 乙方应保证对委托的建设工程有充分的了解和掌握,及时发现和解决工程实施中出现的问题,并与甲方保持良好的沟通。
3. 甲乙双方应遵守国家相关法律法规,严格按照合同约定履行各自义务,共同维护工程的顺利推进和良好完成。
二、费用支付1. 甲方应按照约定支付管理委托费用给乙方,具体支付方式和标准详见附表一。
2. 乙方应按照国家相关规定、合同约定进行费用开支,确保费用使用合法合规。
三、信息保密1. 甲乙双方在履行合同过程中,应保护对方的商业秘密和相关信息,严禁泄露或非法使用他方的机密信息。
2. 任何一方在合同期届满或提前终止后,均不得擅自公开合同涉及的商业机密信息。
四、风险责任1. 因乙方管理不当或过失导致工程出现质量问题、进度延误等情况,应承担相应的赔偿责任。
2. 甲方在工程实施过程中如发现乙方失职、违约等情况,有权终止合同并要求乙方承担相应违约责任。
五、履行方式1. 本合同自双方签署生效,至工程竣工验收完成,若需变更内容,应双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 双方应严格按照合同约定履行各自义务,并在合同期满后做好结案工作。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:____ 年月日签署地点:___________________。
工程委托服务合同模板甲方(委托人):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:乙方(承接方):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方按照平等、自愿、公平的原则,就工程委托服务事宜达成如下协议:一、委托内容1.1 甲方授权乙方承担下列工程委托服务事项:(具体描述委托内容)二、委托期限2.1 本合同自双方签署之日起生效,至(具体约定委托期限)止。
三、委托费用3.1 甲方应按照合同约定的委托费用支付给乙方。
3.2 若因委托内容的变更或其他原因导致委托费用发生变化,双方应协商确定调整方案。
四、委托人的权利和义务4.1 甲方应按照合同约定的时间、地点提供必要的委托资料。
4.2 甲方有权对乙方的工作进行复核和监督,对乙方的工作结果提出合理和明确的意见。
4.3 甲方应按时支付委托费用,并按照约定对乙方进行相应的评价。
五、承接方的权利和义务5.1 乙方应按照约定的时间和质量完成委托工作,确保委托工作的有效实施。
5.2 乙方应保护甲方的商业秘密和相关信息,不得泄露给第三方。
5.3 乙方应按时向甲方提交工作进展报告,并接受甲方对工作进行监督和指导。
5.4 乙方应保证委托工作的质量,并对委托工作的结果承担相应的责任。
六、违约责任6.1 在合同履行期间,如一方违反合同约定致使对方遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
6.2 如因不可抗力导致一方不能履行合同的,应当及时通知对方,并在不可抗力的影响消除后继续履行合同义务。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成应依法向合同争议解决机构申请仲裁。
八、其他8.1 本合同经双方签字盖章后生效,合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同的任何修改、补充及解释必须经双方书面同意。
8.3 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定。
8.4 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的期限届满后终止。
工程委托服务合同模板甲方:(委托方详细信息)乙方:(承接方详细信息)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲方与乙方经友好协商,就工程委托服务事宜达成如下合同:一、合同背景及目的1.1 合同背景:甲方计划进行工程项目,需要委托乙方提供相应的工程委托服务,包括但不限于设计、施工、监理、咨询等。
1.2 合同目的:甲乙双方依法并友好地约定工程委托服务的具体内容、费用、责任等事项,确保工程顺利进行并达到甲方的要求。
二、委托范围2.1 甲方委托乙方根据工程需求提供以下服务:(根据具体情况列出服务项目及细则,可分条列举)2.2 乙方接受甲方的委托,并承诺按照约定的服务范围和要求完成工程委托服务。
三、费用及支付方式3.1 费用总额:根据工程委托服务的具体内容,甲方应向乙方支付的费用总额为_______(大写)人民币,具体详见服务费用明细表。
3.2 付款方式:甲方应在合同签订后的______(天/月)内,以_______方式支付总费用。
具体支付方式包括但不限于电汇、现金等。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的工程委托服务符合国家相关法律法规的要求,且具备业界先进水平。
4.2 乙方在工程委托服务过程中应遵守规范、操作规程,严格按照甲方要求进行工程质量控制,确保工程的质量达到甲方要求的标准。
五、违约责任5.1 若乙方未按合同约定提供工程委托服务或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相关违约责任,具体赔偿金额由双方协商确定。
5.2 若甲方未按时支付工程委托服务费用,甲方应承担相应的违约责任,如赔偿乙方因此造成的损失等。
六、保密条款6.1 双方在履行本合同过程中可能涉及到商业秘密、技术机密等保密信息,双方应承诺对涉及的保密信息严格保密,未经对方书面许可不得向第三方透露、披露。
6.2 因工程委托服务而产生的相关文件、资料等,应妥善保管并在委托关系终止后归还对方或按要求予以销毁。
七、争议解决7.1 甲乙双方因履行本合同所发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
工程委托服务合同模板一、合同背景本合同由受托方(以下简称“承包商”)和委托方(以下简称“委托人”)共同订立,旨在明确双方在工程委托服务方面的权利和义务,确保合作顺利进行。
二、合同条款2.1 委托内容委托人将工程委托给承包商,由承包商负责完成以下具体工作:•描述委托内容1;•描述委托内容2;•描述委托内容3;•…2.2 委托期限本次委托的起止时间为合同签订之日起至指定中期验收合格的日期。
如有延期需要,双方应提前书面协商并签署补充协议。
2.3 服务费用委托人将支付给承包商相应的服务费用,具体金额和支付方式如下:•总费用:X元;•支付方式:分期支付,每期支付X元;•违约金:如未按期支付服务费用,违约方需向守约方支付违约金,违约金金额为欠款金额的X%。
2.4 工程标准承包商应按照约定的标准和质量要求完成工程,确保其符合相关法律法规和行业规范。
如需调整工程标准,双方应书面协商并签署变更协议。
2.5 工程验收承包商应在工程完成后,按照合同约定的时间和方式,向委托人提供工程验收报告。
委托人有权对工程进行检查和验收,并有权提出合理的修改和改进意见。
2.6 保密条款双方保证在履行本合同过程中得知的涉及对方商业秘密的一切信息、资料及数据,严格保密。
未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方披露。
2.7 违约责任任何一方未履行合同义务,均视为违约。
违约方应赔偿守约方因此遭受的一切经济损失,并支付违约金。
2.8 解决争议合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向相关仲裁机构提起仲裁。
三、合同生效与终止3.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并在工程完成后终止。
3.2 提前终止任何一方有权在提前通知对方的情况下终止合同。
但提前终止方应向守约方支付相应的违约金。
四、附则4.1 变更通知任何一方如需变更合同内容,应提前书面通知对方,并签署补充协议。
4.2 合同备份本合同一式两份,双方各持一份,并有同等效力。
建设工程造价咨询服务委托协议一、甲方与乙方甲方:(委托方全称)乙方:(承担委托服务全称)二、协议背景根据《建筑法》和相关法律法规的规定,甲方拟在某项建设工程中聘请乙方进行造价咨询服务,双方本着公平、公正、合理的原则,协商达成如下委托服务协议。
三、委托内容1.甲方委托乙方对相关建设工程进行全过程的造价咨询,并提供主要服务:–编制工程造价预算;–编制工程变更预算;–审核工程结算;–提供项目投资估算依据;–提供招投标参考价;–提供其他与建设工程造价相关的咨询服务。
2.乙方应根据甲方的具体需求,提供专业化、规范化的建设工程造价咨询服务,并按照双方约定的时间节点完成工作。
3.甲方与乙方应建立良好的工作沟通机制,及时交换信息,协调解决工作中出现的问题。
四、委托方式1.委托内容的具体要求、方法和标准将通过书面或电子邮件形式与乙方进行沟通。
2.甲方应提供乙方所需的工程项目资料和信息,包括但不限于建设工程图纸、设计方案、招投标文件、投资计划等。
3.乙方应按照甲方提供的工程项目资料和信息,保证委托内容的准确性和真实性。
4.甲方可以随时要求乙方提供工作进展报告以及其他相关文档。
五、委托费用及支付方式1.根据委托内容的复杂程度和工作量,双方可协商确定相应的委托费用。
2.委托费用的支付方式为:甲方按阶段支付,具体支付比例和节点在双方签署协议时确认。
3.乙方完成委托内容后,甲方应及时支付相应的委托费用,否则乙方有权暂停或终止委托服务。
4.如委托服务过程中发生合理变更或增加,双方应重新协商确定相应的费用和支付方式。
六、保密条款1.乙方应对甲方提供的工程项目资料和信息严格保密,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露或转让。
2.甲方对乙方提供的工程项目资料和信息也应予以保密,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露或转让。
3.乙方应建立相应的保密措施,确保甲方的工程项目资料和信息不被非法获取。
七、违约责任1.如一方违反协议约定未履行或不完全履行其义务,应向对方支付相应的违约金。
2023年工程建设委托合同范本6篇篇12023年工程建设委托合同范本甲方(委托方):(委托方名称)乙方(受托方):(受托方名称)鉴于甲方拟在(工程项目地址)进行(工程类别)工程建设,经双方友好协商,特签订本合同,并共同遵守合同约定。
第一条项目名称乙方接受甲方委托,负责承担(工程项目名称)工程的设计与建设任务。
第二条委托工作内容1. 乙方应按照甲方的要求,完成(工程项目名称)工程的设计方案,并报经甲方审核确认。
2. 乙方应组织施工,按照设计方案和施工图纸要求,对(工程项目名称)工程进行施工建设。
3. 乙方应统筹协调各个施工单位的工作,保证工程的质量和进度,确保工程按时竣工。
第三条设计要求1. 乙方应根据相关法律法规和标准规范,设计出符合工程质量要求的施工方案。
2. 设计方案中必须充分考虑工程环境、安全生产和节能减排等因素,确保工程的可持续发展。
3. 设计方案的报批文档应按照相关规定办理,确保工程的合法合规。
第四条施工要求1. 乙方应严格按照设计图纸要求,保证施工工艺和操作正确无误。
2. 乙方应组织好施工人员,提供必要的技术培训和安全教育,确保施工现场的安全生产。
3. 施工过程中如遇到问题,乙方应及时向甲方报告,并协商解决方案。
第五条工程质量1. 乙方应按照相关标准和要求,确保工程的质量达到规定的技术指标。
2. 乙方承诺对工程质量负责,如出现工程质量问题,应按照合同约定承担相应的法律责任。
第六条工程进度1. 乙方应按照工程进度计划,合理安排施工进度,确保工程按时竣工。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,乙方应及时向甲方报告,并提出调整方案,经甲方同意后执行。
第七条工程款支付1. 甲方应按照合同约定的支付进度,及时支付工程款项。
2. 工程款支付应当与工程质量、进度等情况相结合,确保双方的利益平衡。
第八条合同变更1. 如因工程实际情况发生变化,需要对合同内容进行修改的,应经双方协商一致,签订书面变更协议。
2024年建设委托合同范本甲方:(委托方)地址:联系方式:法定代表人:一、乙方:(承接方)地址:联系方式:法定代表人:鉴于甲方拟在(项目地址)进行建设项目,为保证项目的质量和合理安排工程进度,双方经友好协商,就甲方委托乙方承接该建设工程的相关事宜达成如下协议:二、项目概述:1.1 项目名称:(具体项目名称)1.2 工程内容:(具体工程内容)1.3 工程地点:(工程具体地址)1.4 工程规模:(工程规模描述)1.5 工程周期:(工程预计工期)三、委托内容:3.1 甲方委托乙方为本次建设项目的总承包商,乙方应按照双方约定的施工标准和要求完成项目的设计、施工及验收工作。
3.2 乙方应按照工程合同约定的价格和工期,保质保量地完成建设工程。
如遇到技术问题或工程延期情况,应及时沟通并协商解决。
四、价格支付:4.1 甲方应按照合同约定的支付进度及金额支付工程款项,并在工程竣工后支付最后尾款。
4.2 工程款的支付方式、时间及比例由双方签订的正式合同约定。
五、保证条款:5.1 乙方保证施工过程中遵守相关法律法规和国家标准,确保工程质量达到相应的验收标准。
5.2 乙方承诺提供完善的售后服务,如因质量问题出现后期维修要求,乙方应负责解决。
5.3 乙方应遵守双方约定的保密协议,不得将工程图纸、设计方案等涉密资料泄露给第三方。
六、违约责任:6.1 若一方违约,需向对方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。
6.2 若因一方原因导致工程无法按时交付或出现质量问题,应承担相应的违约责任。
6.3 若双方出现争议,应通过友好协商解决;如协商未果,可提交给有权机构进行仲裁。
七、其他事项:7.1 本合同自双方盖章生效,至工程竣工并验收完毕后终止。
7.2 本合同经双方签字盖章后生效,合同另附之附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章签字):乙方(盖章签字):签订日期:签订日期:。
2024年工程建设委托合同范本3篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(委托方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(受托方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需进行某工程项目的建设,现委托乙方为其提供工程建设服务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的及工程概况甲方委托乙方进行工程项目的建设,工程的具体内容为[工程项目详细介绍],包括但不限[工作内容列举](如方案设计、施工图绘制、施工组织与管理等)。
双方共同合作确保工程顺利进行。
第二条工程期限与进度安排本工程建设开始时间定为XXXX年XX月XX日,工程完成时间定为XXXX年XX月XX日。
乙方应按照双方约定的进度计划执行,确保按期交付。
期间如遇特殊情况需调整进度计划,须经甲方同意。
第三条工程价款及支付方式一、工程总价款为人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写]元)。
具体金额根据工程内容、规模及双方约定确定。
二、支付方式如下:1. 合同签订后XX日内,甲方支付乙方总款项的XX%作为预付款。
2. 工程进度达到XX%时,甲方支付乙方总款项的XX%。
3. 工程完工验收合格后XX日内,支付剩余款项。
同时乙方需开具合法有效的发票给甲方。
第四条工程质量与验收标准甲方(盖章):[甲方公章] 法定代表人(签字):[甲方法人亲笔签名] 日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):[乙方公章] 法定代表人(签字):[乙方法人亲笔签名] 日期:XXXX年XX月XX日--- 页脚---篇2合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(受托方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某一工程项目建设委托给乙方进行实施,经双方友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]。
2024年建筑工程委托协议合同范本甲方(委托方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲方拟进行建筑工程项目,需委托乙方进行施工;乙方具备相应的资质和能力,愿意承接该工程。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________第二条工程范围及要求2.1 工程范围:____________________2.2 工程要求:____________________第三条工程期限3.1 开工日期:____________________3.2 竣工日期:____________________3.3 如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误,双方应协商确定工期顺延的具体事宜。
第四条工程质量4.1 工程质量标准:____________________4.2 乙方应严格按照国家及行业标准、设计文件和合同约定进行施工,确保工程质量。
第五条工程价款及支付方式5.1 工程总价款:____________________5.2 支付方式:____________________5.3 工程款支付应按照合同约定的进度和条件进行,乙方应提供相应的发票和凭证。
第六条材料供应6.1 材料供应方式:____________________6.2 材料质量要求:____________________第七条工程变更7.1 工程变更:____________________7.2 因变更导致的工程价款调整,双方应协商确定。
第八条安全生产8.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
8.2 因乙方原因导致的安全事故,乙方应承担相应的责任。
合同类型:FL-建设工程服务类委托合同模板(简易版)——节能评估模版合同说明:1.**楷体**——为合同填选说明,非合同正文,正式合同时请予以删除;2.本合同条款均为示范条款,承办部门可根据实际情况予以调整完善。
工程节能评估委托合同甲方(委托人)法定代表人:地址:乙方(受托人):法定代表人:地址:甲方就工程(简称“工程”或“本工程”)委托乙方负责本工程节能评估报告编制(含报批)(简称“项目”或“本项目”)。
合同双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据国家法律法规达成如下协议,双方共同恪守。
第一条项目概况:**请承办部门根据实际情况填写完整**1.项目名称:***工程节能评估报告编制(含报批)2.工程概况:第二条工作内容与服务要求**请承办部门根据实际情况填写完整**1.工作内容:按照国家和广东省、珠海市有关节能评估的法律、法规、标准、规定及合同的要求,完成本工程节能评估报告的编制和报批工作。
节能评估报告内容应包括但不限于:建设方案节能评估、能源消耗及能效水平评估、节能措施评估、节能措施效果评估和节能措施经济性评估。
2.服务要求:乙方负责本工程节能评估报告编制的全过程服务,进行节能评估报告的上报、完善并确保通过政府相关部门审批。
第三条甲方向乙方提供的资料**请承办部门根据实际情况填写完整**1.项目委托书;2.工程可行性研究报告/项目申请报告;3.设计方案及附图(CAD格式);4.政府相关部门对本工程前期的批复;5.乙方若对甲方提供的上述资料有异议的,应在收到上述资料后的 2 个工作日内书面提出,否则视为甲方已依约提供了上述全部资料。
第四条服务成果及完成时间**请承办部门根据实际情况填写**在本合同签订之日起个工作日内提交下述成果并获得政府相关部门审批通过:1.节能评估报告纸质文件终稿一式份、电子文件份(WORD格式);2.批复或批文:原件份。
第五条合同总价及付款方式**请承办部门根据财务部要求填写:1.合同中所有小写金额均采用千位分隔符,并保留小数点后两位。
小写金额格式统一为“¥***,***.**”,前面无需添加“人民币”,后面也无需添加“元”。
2.合同中的大写金额,若不含小数,请在“元”后添加“整”,即为“**元整”;若含小数,则为*元*角*分。
3.鉴于我方内部付款审批流程所需时间,在付款条件满足后,填写的付款时间最好不少于15个工作日。
**1.本合同总价为(大写)人民币_______整,(小写)¥_______。
本合同总价为固定总价包干,包含但不限于资料收集费、文件编制费用、专家评审费、人工费、行政主管部门咨询费、审批手续费用、工作人员交通差旅费、税费、利润,以及本项目全部工作成果通过审批之前如因政府部门政策变化需要产生的相关增减费用等乙方全面妥善履行本合同项下全部义务的一切费用。
除双方另有约定外,甲方无须向乙方支付其他任何费用。
2.付款方式:乙方完成本合同约定的全部工作成果且经甲方书面审核通过并获政府相关部门审批通过后____个工作日内一次性支付合同总价的100%。
**请承办部门根据实际情况设置**3.付款前乙方向甲方提供相应金额且符合甲方所在地税务主管机关要求的发票,否则甲方可拒付。
4.乙方账户信息:账户名称:账号:开户行:第六条双方责任1.甲方按合同约定提供相关资料,乙方根据甲方提供的资料自行组织现场踏勘,并按照相关法律、法规、标准、本合同约定及甲方要求编制成果文件,且对其真实性、可行性、合法性、专业性负责。
2.乙方出具节能评估报告前,应充分征询甲方的意见,及时回复甲方提出的问题,按甲方的书面要求调整,工期不因此顺延。
3.乙方负责成果文件的送审及报批,如审核不通过的,乙方应无条件及时修改至审批通过,并承担由此产生的全部费用。
4.乙方进行现场踏勘时,应自觉遵守甲方的安全规定及管理制度。
非因甲方原因,乙方人员遭受人身或者财产损害的,相关责任由乙方自行承担。
5.由于乙方所提交的工作成果的错误或遗漏等造成安全或质量事故,乙方应承担由此产生的责任。
第七条违约责任1.甲方因政策调整或自身原因终止本合同的,甲方按照乙方实际完成并经甲方书面确认的工作量进行结算,支付相应服务费用。
除双方另有约定之外,甲方无需承担其他任何责任。
2. 甲方和乙方均须确保各自在签订及履行本合同过程中具备相应的资质,并赔偿因其不具备相应资质而给对方造成的一切损失。
3. 乙方未按本合同约定期限提交工作成果并获政府相关部门审批通过的,自约定的期限届满之日起,每逾期一日,甲方有权按合同总价的 %向乙方收取逾期违约金。
4.如因乙方的工作质量无法满足合同约定及甲方要求的,乙方应无条件返工,产生的费用由乙方承担,工期不顺延。
5.乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同:(1)未按合同约定期限或工作计划提交工作成果并获政府相关部门审批通过,逾期超过个工作日;(2)工作成果经次以上修改仍未通过政府相关部门审批;(3)服务质量、工作效率等达不到甲方要求,甲方提出书面要求及具体意见后,乙方的整改仍不能达到甲方要求的;(4)擅自更换项目主要负责人员、拒不更换不合格的工作人员;(5)擅自转包、分包本合同项目;(6)乙方或其工作人员不具备或丧失相应资质。
6. 乙方无法定或约定事由解除合同,或甲方根据本合同约定条件解除合同的,乙方须应甲方要求退还甲方已支付的费用,并按本合同总价的20%向甲方支付违约金。
7. 除另有约定外,乙方违反本合同约定的,甲方有权视情节轻重要求乙方每次按合同总价2%-5%的标准支付违约金,并按甲方要求及时纠正。
情节严重的,甲方有权解除合同。
8. 所支付的违约金不足弥补甲方实际损失的,乙方还应赔偿。
本合同所称乙方应承担的违约金和赔偿金,甲方有权从应付款项及履约担保**请承办部门根据实际情况选择**中扣除。
9. 本合同约定的赔偿责任包括但不限于律师费、诉讼或仲裁费、差旅费、评估费、鉴定费、赔偿款、拍卖费。
10.本条约定独立有效,不受本合同效力的约束。
第八条保密条款1.对本合同工作成果、甲方提供的图纸、技术资料以及其它在签订或履行合同过程中所获取的甲方非公开资料(包括本合同内容),乙方负有保密义务。
未经甲方书面同意,乙方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。
否则,甲方有权要求乙方赔偿一切损失。
但根据法律法规须提供的除外。
2.甲方对在本合同履行过程中所掌握的乙方非公开的公司管理运营信息和财务状况负有保密义务。
未经乙方书面同意,甲方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。
否则,乙方有权要求甲方赔偿一切损失。
但根据法律法规须提供的除外。
3.本条约定长期有效,不受本合同履行期限约束。
第九条知识产权及合法性条款1.乙方提交的所有工作成果,其知识产权归甲方所有。
未经甲方书面同意,乙方无权将所涉及的工作成果使用于本合同之外的任何其它目的,否则须承担由此引发的一切后果并承担赔偿责任。
2.乙方应确保其履行本合同(包括但不限于提交的任何资料、文件、成果及所使用的技术、专利等)未侵犯第三方合法权利,并保证甲方免受任何第三方的索赔或诉讼。
若乙方合同履行过程中使用他人的专利、专有技术等,乙方应自行承担相关费用。
因违反本条产生的一切纠纷,由乙方负责解决,并承担全部赔偿责任。
3.本条约定长期有效,不受本合同效力约束。
第十条合同文件优先次序**可由承办部门根据实际情况调整**下列文件相互解释、相互补充,如出现相互矛盾的情况,以次序在先者为准:(1)补充协议;(2)本合同及附件;(3)中标通知书;(4)招标文件及招标文件的澄清和修改;(5)投标文件及附件。
第十一条不可抗力1.遇有不可抗力事件的,受到该事件影响的一方,应立即将事件情况通知对方,并在可对外联系之日起 5 日内提供对方认可的证明文件。
按照事件对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否延期履行合同,或部分免除履行合同义务,或解除本合同。
2.本合同所称的“不可抗力事件”是指:因战争、_七_级(含)以上地震、台风、火灾**可由承办部门根据实际情况调整并完善**而导致一方不能履行合同或迟延履行合同的事件。
第十二条争议解决本合同履行中发生争议的,双方应及时协商解决。
协商或调解不成的,提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十三条履约担保方式1.乙方向甲方提交履约担保金额:(大写)人民币整(¥)。
2.担保方式:履约保函或现金(银行转账方式)(1)履约担保采用银行保函形式:提供中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行之一或甲方认可的担保公司开具的且符合甲方要求的履约保函,保函须为不可撤销、无条件支付保函。
乙方提供履约保函产生的费用由乙方自行承担。
(2)履约担保采用现金担保形式:收款单位:开户银行:银行账号:3.提供履约担保的时间:在签订合同之日起10个工作日内乙方向甲方提供有效履约担保。
如乙方未按时提交履约担保,甲方有权解除合同。
履约担保生效前,甲方无须向乙方支付任何款项。
4.履约担保退还时间的约定:在______后,由乙方申请,经甲方书面确认之日起30个工作日内无息退还履约担保(有未决、索偿事宜除外)。
**由承办部门根据实际情况选择**第十四条附则1. 双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等,均以本合同所列明的或一方向对方书面通知的地址送达。
一方如果迁址或者变更联系方式的,应当书面通知对方。
未履行通知义务的,另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务;当面交付上述材料的,在交付之时视为送达;以特快专递方式(仅指EMS)交付的,寄出后三日即视为送达(签收日较早的,以签收日为准)。
2.本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章),并加盖公章或合同专用章之日起生效。
3.本合同壹式份,甲方执份**根据相关规定,我方至少需要四份**,乙方执份,均具有同等法律效力。
4.本合同签订于广东省珠海市香洲区。
5. 本合同订立时间: 年月日。
6.本合同附件为本合同重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。
附件1:附件2:**以上附件可由承办部门根据实际情况添加说明**(以下无正文)**请承办部门务必打印出各方的单位名称**甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人/授权代表:法定代表人/授权代表:姓名:(正楷书写或打印)姓名:(正楷书写或打印)职务:职务:。