下载文档原格式
建设工程勘察合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（委托方）：【填写甲方全称】乙方（受托方）：【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作，现需对该工程进行专业的地质勘察，特委托乙方提供相应的勘察服务。
经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务，保证勘察工作的顺利进行，为工程设计与施工提供准确的地质资料。
二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察，包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。
2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业，并确保成果的准确性和可靠性。
3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论，以及相关的图纸和资料。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。
预计勘察工作将在【具体日期】前完成。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】）。
2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。
3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果，应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付相应款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。
六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察劳动合同范本6篇第1篇示例：建设工程勘察劳动合同范本甲方（委托方）：_____________（单位名称）乙方（承揽方）：_____________（单位名称）鉴于甲方拟对_____________（具体工程项目名称）进行勘察工作，乙方与甲方就相关工作达成如下协议：第一条工程内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，对_____________（具体工程项目名称）进行勘察工作，包括但不限于地形勘察、设计勘察、水文勘察等内容。
2. 乙方应按照国家相关规定和标准进行勘察工作，确保勘察报告真实可靠。
第二条工程期限1.__________（具体工程项目名称）的勘察工作期限为__________（具体时间），届时乙方需要完成所有勘察工作。
2. 如遇不可抗力因素导致无法按时完成勘察工作，乙方应及时通知甲方并双方协商调整工作期限。
第三条报酬及支付方式1. 甲方应根据勘察工作的完成情况支付相应的报酬给乙方，具体数额为__________（具体金额）。
2. 报酬支付方式为__________（具体支付方式），如需开具发票，乙方应提供相关发票信息。
第四条保密条款1. 乙方应对甲方提供的工程资料和数据进行保密，不得将相关信息泄露给第三方。
2. 乙方应在勘察工作完成后将相关资料交还给甲方，不得擅自留存。
第五条违约责任1. 若乙方因自身原因无法完成勘察工作，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付报酬给乙方，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金。
第六条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作结束之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
签订日期：__________年__________月__________日以上为建设工程勘察劳动合同范本，甲乙双方应严格履行合同约定，共同完成相关工作。
愿双方合作愉快，达成良好的合作关系。
第2篇示例：建设工程勘察劳动合同范本甲方：_________（单位名称）乙方：_________（工程勘察员名称）鉴于甲方需要对所需建设工程进行详细的勘察工作，并邀请乙方就此进行合作，双方经友好协商，就有关事项达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 乙方应根据甲方委托的任务，对指定的建设工程进行勘察工作，包括但不限于测量、勘探、分析、报告等工作内容。
建设工程勘察劳动合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察劳动合同范本甲方（委托方）：_______（委托方名称）_____乙方（承包方）：_______（承包方名称）_____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利与义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程项目及内容1.1 委托方委托乙方进行_____（工程项目名称）_____ 的勘察工程，具体位置为_______（工程地址/地点）____。
1.2 本合同所称勘察工作包括但不限于：a）对该工程项目现场进行实地调查和测量，形成详细的勘察报告；b）进行土质勘查，包括土壤抗压强度、地质构造等内容；c）进行地基勘测、地下水勘测等相关工作；d）编制施工图纸、勘察报告等相关文档。
1.3 勘察工作必须按照相关标准和规范进行，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第二条工作范围2.1 乙方应按照委托方的要求，全面完成勘察工作，并保证勘察工作的质量达到相关标准。
2.2 乙方应按照约定的工作进度和时间节点完成勘察工作。
2.3 乙方在勘察工作中所获得的所有信息和数据，均属于委托方所有，乙方应妥善保管并不得泄露给第三方。
2.4 如委托方有特殊要求或变更，乙方应及时配合并做好相关调整。
第三条工作费用及支付方式3.1 本次勘察工作的费用为______（具体金额）_____，包括人工费、材料费、设备费等。
3.2 勘察工作完成后，委托方应按合同约定的时间和方式支付相应的工作费用，乙方应提供相应的发票。
3.3 如勘察工作发生变更或延期，双方应重新协商勘察费用并签订书面协议。
第四条知识产权保护4.1 乙方在勘察工作中所获得的所有信息、数据和结果，均属于委托方知识产权，乙方不得擅自使用或向第三方泄露。
4.2 乙方应对勘察报告中的相关信息进行保密，不得向任何第三方透露。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间和质量完成勘察工作，或提供虚假数据，应承担违约责任，并按照实际损失向委托方进行赔偿。
合同编号：[填写编号]甲方（用人单位）：[单位全称]乙方（劳动者）：[姓名]第一条、合同目的与背景说明本合同旨在规定甲乙双方在建设工程勘察项目中的权利、义务和责任，以保障工程的顺利完成及双方的合法权益。
第二条、工作内容与职责范围1. 乙方应根据甲方需求和工程特点，进行现场勘察、数据分析、报告撰写等工作。
2. 乙方应遵守国家有关法律法规，确保提供的勘察结果真实、准确。
3. 乙方需定期向甲方汇报工作进展，并就发现的问题提出专业建议。
第三条、工作时间与休息休假1. 双方遵循国家规定的标准工时制度，如有加班需求，应依法支付加班费。
2. 乙方享有法定节假日、带薪年假等休息休假权利。
第四条、薪酬待遇与福利1. 乙方工资由基础工资、绩效奖金及必要的津贴组成。
2. 甲方为乙方提供符合国家标准的社会保险及住房公积金。
第五条、劳动纪律与安全生产1. 乙方应严格遵守操作规程，确保个人及同事的安全。
2. 违反安全操作导致的事故，乙方将承担相应责任。
第六条、合同变更、解除与终止1. 双方协商一致可对合同内容进行变更。
2. 严重违反劳动纪律或不可抗力因素导致无法履行合同时，可解除合同。
第七条、争议解决方式如发生争议，首先通过友好协商解决；协商不成时，提交至劳动争议仲裁委员会仲裁。
[根据具体情况增加其他相关条款]第九条、合同生效与期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目结束之日止。
第十条、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
建设工程勘察合同模板8篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________二、勘察范围及内容乙方应按照甲方的要求，承担以下勘察任务：1. 地质勘察；2. 水文勘察；3. 工程测量；4. 其他相关勘察工作。
三、勘察周期及进度安排1. 乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察周期和进度安排。
2. 甲方应根据乙方提交的勘察计划，合理安排现场勘察时间，确保勘察工作的顺利进行。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延误，乙方有权提出合理调整勘察周期和费用。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币XXXX元整（大写：__________）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果报告并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致合同款项未按时支付，甲方应按照逾期支付的金额，按日利率XX%向乙方支付滞纳金。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察成果报告应满足甲方的设计要求，且符合国家相关规范、标准。
3. 甲方应在收到乙方提交的勘察成果报告后XX个工作日内进行确认，如有问题应及时提出，乙方将根据甲方要求进行修改或补充。
4. 若因乙方原因导致勘察成果报告不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的相关费用。
合同编号：YT-FS-8685-86建设工程勘察劳动合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity建设工程勘察劳动合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
gf-XX-0203[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称：______工程地点:_______合同编号：______(由勘察人编填)勘察证书等级：____发包人：______勘察人：______签订日期：______中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人_____________勘察人_______________发包人委托勘察人承担___________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____________1.2工程建设地点：_____________1.3工程规模、特征：____________1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_________1.6承接方式____________1.7预计勘察工作量：_____________第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
建设工程勘察劳动合同范本【建设工程勘察劳动合同】甲方：（委托方）法定代表人：地址：电话：乙方：（承揽方）姓名：身份证号码：住址：鉴于甲方拟进行建设工程项目的勘察工作，乙方具备相关经验和能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下合同：第一条合同的目的和范围甲方委托乙方按照约定的范围和要求进行建设工程的勘察工作。
第二条勘察任务1. 甲方委托乙方完成以下勘察任务（根据实际情况具体列举）：（详细描述勘察任务）2. 乙方应按时、按质、按量完成勘察任务，并确保绘制出准确可靠的勘察成果。
第三条勘察费用1. 甲方应按照双方协商一致的勘察费用标准支付勘察费用。
2. 勘察费用支付方式：（具体注明支付方式，如一次性付款、分期付款等）第四条合同期限1. 合同自双方签订之日起生效，至勘察任务完成，并经甲方验收合格之日止。
2. 如发生不可抗力等特殊情况，延长勘察期限需经双方协商一致，另行签订补充协议。
第五条勘察条款1. 乙方应按照法律法规和相关规定，遵守勘察工作的技术规程和操作规范。
2. 乙方应采取必要的勘察安全措施，确保勘察过程中的安全。
3. 乙方应保护勘察所需的机械设备、工具和勘察材料，确保勘察工作的顺利进行。
第六条承诺和保证1. 甲方保证提供准确、完整的勘察任务资料和信息，并配合乙方完成勘察工作。
2. 乙方保证具备从事勘察工作的技术能力和人员配置，并按照约定的要求完成勘察任务。
3. 双方承诺遵守合同条款，履行合同义务，保证合同的顺利进行。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如违约方在一定期限内未能履行合同义务，则守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
第八条争议的解决双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可依法通过调解、仲裁或诉讼的方式解决。
第九条合同的变更和解除1. 如双方在勘察过程中需要变更合同内容，应通过签订书面补充协议的方式进行。
建设工程勘察劳动合同范本合同编号：【编号】建设工程勘察劳动合同甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人（委托代理人）：【甲方法定代表人（委托代理人）名称】联系电话：【甲方联系电话】统一社会信用代码（身份证）：【甲方统一社会信用代码（身份证）号码】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人（委托代理人）：【乙方法定代表人（委托代理人）名称】联系电话：【乙方联系电话】统一社会信用代码（身份证）：【乙方统一社会信用代码（身份证）号码】鉴于：1. 甲方拟委托乙方从事建设工程勘察业务，乙方具备从事该项工作的资格、经验和技术；2. 双方经平等协商，确认以下合同条款，约定如下：第一条任务内容1. 甲方委托乙方进行【具体勘察任务内容】的工作。
第1页/共4页2. 乙方应按照相关法律、法规和技术标准，按时、质量合格地完成甲方委托的勘察任务，并提供相应的勘察报告。
第二条工期与费用1. 工期：【工期】天（自合同生效之日起计算）。
2. 乙方应按照报价表中的项目标价要求完成勘察任务，并提供相应的费用清单。
3. 甲方应在勘察工作结束后【结算期限】内支付乙方勘察费用。
第三条隐私保密1. 双方应对对方提供的商业秘密、技术资料和商业信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
2. 在勘察工程施工期间，乙方应妥善保管相关勘察数据和文件，并妥善管理施工现场安全，防止事故发生。
第四条违约责任1. 如果乙方未能按照合同约定的工期完成勘察任务，甲方有权要求乙方承担延期违约责任，每延期一天，乙方应支付甲方合同总金额【延期罚金金额】的【延期罚金比例】作为违约金。
2. 如果乙方未能按照合同约定的质量要求完成勘察任务，或者提供虚假的勘察报告，甲方有权要求乙方按照合同总金额【违约金金额】的【违约金比例】支付违约金，并承担由此造成的一切后果和责任。
第五条合同终止1. 双方协商一致，可以解除合同。
解除合同的一方应提前【解除合同时间】书面通知对方。
建设工程勘察劳动合同范本3篇篇1建设工程勘察劳动合同范本甲方（委托方）：_______________（名称）、法定代表人：_______________、地址：_______________乙方（受托方）：_______________（姓名）、身份证号码：_______________、联系地址：_______________鉴于甲方拟进行建设工程勘察事项，现委托乙方进行勘察工作。
为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守：一、勘察内容1. 项目名称：______________________。
2. 勘察范围：______________________。
3. 勘察工作内容：________________________。
4. 勘察工作时间：________________-________________。
5. 勘察报告提交时间：______________________。
6. 其他约定事项：________________________。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察工作结束后自动终止。
三、委托方的权利和义务1. 为乙方提供必要的勘察工作条件。
2. 在勘察工作中，对乙方提出的要求尽力配合。
3. 按照合同约定支付勘察费用。
4. 对乙方提供的勘察成果负责，并按时签署勘察合格证书。
四、受托方的权利和义务1. 按时、按质、按量完成勘察工作。
2. 勘察过程中，积极与甲方沟通，及时解决工作中出现的问题。
3. 保守甲方商业秘密，不得向未经甲方同意的单位或个人泄露。
4. 遵守国家相关法律法规，保证勘察工作的安全和质量。
5. 勘察成果必须客观、真实、准确，不得篡改事实。
五、勘察费用根据勘察工作实际情况，双方商定勘察费用为_______________元，具体支付方式约定如下：_______________。
六、合同变更双方如需变更合同内容，必须经过书面协商一致，并签署书面变更合同。
合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚姻、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。
合同范本一般是基于某一特定行业领域的通用模板，内容具有领域特色，相关领域可借鉴补充使用。
下面一起来看下为大家精选的合同范本。
建设工程勘察合同4篇本文目录建设工程勘察合同建设工程勘察合同(GF----0204)（岩土工程设计、治理、监测）建设工程勘察设计委托合同（一）建设工程勘察劳动合同范本委托方____(以下简称甲方)承包方____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
建设工程勘察劳动合同示
范文本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
建设工程勘察劳动合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。
，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工
程物探]工程名称：______
工程地点:_______
合同编号：______(由勘察人编填)
勘察证书等级：____
发包人：______
勘察人：______
签订日期：______
中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发
包人_____________
勘察人_______________
发包人委托勘察人承担___________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：_____________
1.2工程建设地点：_____________
1.3工程规模、特征：____________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_________
1.6承接方式____________
1.7预计勘察工作量：_____________
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范
围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____元(大写_____)，合同生
效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的_____%的工程进度款，计_____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损
失时，由发包人承担民事责任。
【劳动合同纠纷概念】
劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。
根据这个协议，劳动者加入企业、个体经济组织、事业组织、国家机关、社会团体等用人单位，成为该单位的一员，承担一定的工种、岗位或职务工作，并遵守所在单位的内部劳动规则和其他规章制度;用人单位应及时安排被录用的劳动者工作，按照劳动者提供劳动的数量和质量支付劳动报酬，并且根据劳动法律、法规规定和劳动合同的约定提供必要的劳动条件，保证劳动者享有劳动保护及社会保险、福利等权利和待遇。
【劳动合同纠纷如何解决】
一、发生劳动合同纠纷解决步骤
发生劳动争议：
1、劳动者→与用人单位协商;
请工会或者第三方共同→用人单位协商→达成和解协议。
2、当事人→向调解组织申请调解
(当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的)。
3、当事人→向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
(不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的)。
4、当事人→向人民法院提起诉讼
(对仲裁裁决不服的，除另有规定仲裁为终局裁决的情形外)。
上述步骤并非每个步骤都要经过，我国法律法规只规定了提起劳动仲裁是向法院提起诉讼的前置条件，其他步骤可选择适用。
二、解决劳动合同纠纷应当注意的问题
(一)注意劳动争议范围
有些因劳动合同发生的纠纷并不属于法律法规规定的劳动争议的范围，不能申请仲裁或者提起诉讼，而应通过提起行政诉讼或申请行政复议等方式维权。
1、属于劳动争议的事项：
(1)因确认劳动关系发生的争议;
(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;
(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;
(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;
(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;
(6)法律、法规规定的其他劳动争议。
2、不属于劳动争议的事项：
(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠
纷;
(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;
(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;
(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;
(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;
(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。
(二)注意时效的经过
为避免时效经过，诉求无法得到法院的支持，要及时的行使权利，以达到时效中断的效果。
当事人能够证明在申请仲裁期间内具有下列情形之一的，人民法院应当认定申请仲裁期间中断：
(1)向对方当事人主张权利;
合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K103
(2)向有关部门请求权利救济;
(3)对方当事人同意履行义务。
申请仲裁期间中断的，从对方当事人明确拒绝履行义务，或者有关部门作出处理决定或明确表示不予处理时起，申请仲裁期间重新计算。
(三)注意证据的收集
虽说法律法规规定了因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任。
想要证明自己的观点需有充分的证据，如证明用人单位与劳动者之间存在劳动关系的，如果没有劳动合同，可以出示打卡记录、工资条、为公司代发快递的快递单等等作为证据。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
第11页/总11页。
