下载文档原格式
2019年监理工程师《案例分析》考试模拟试题及答案（一）案例一｢背景｣某项工程，钢筋混凝土大板结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土工程量为840m3，底板底标高﹣6m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。
施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24小时连续施工需4天。
｢问题｣1．施工单位在合同协议条款约定的开工日期前8天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：（1）电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕；（2）由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场；（3）为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
监理工程师接到报告后应如何处理，为什么?2．基坑开挖进行18天时，发现﹣6m地基仍为软土地基，与地质报告不符。
监理工程师及时进行了以下工作：（1）通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
（2）通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。
确定局部基础深度加深到﹣7.5m，混凝土工程量增加70m3。
（3）通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。
1）监理工程师应核准哪些项目的工期顺延?应同意延期几天?2）对哪些项目（列出项目名称内容）应核准经济补偿?3．工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。
施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
对此事故监理工程师应如何处理?4．业主供货，由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。
试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换。
（1）按照合同规定的责任，试车应由谁组织?（2）监理工程师应如何处理?｢参考答案｣1．监理工程师接到报告后应该：（1）予以认可，因外网电力供应由业主负责。
监理案例模拟考试题及答案一、单项选择题1. 工程项目监理的主要任务是什么？A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 管理工程进度D. 所有上述选项答案：D2. 监理工程师在施工现场发现施工单位未按照设计图纸施工，应首先采取什么措施？A. 立即报告业主B. 要求施工单位停止施工C. 记录违规行为D. 与施工单位协商解决答案：B3. 监理工程师在审核施工单位提交的施工方案时，主要关注哪些方面？A. 方案的创新性B. 方案的可行性和安全性C. 方案的成本效益D. 方案的美观性答案：B二、多项选择题1. 监理工程师在进行质量控制时，应关注以下哪些方面？A. 材料质量B. 施工工艺C. 设备性能D. 施工环境答案：A, B, C, D2. 监理工程师在进行成本控制时，需要考虑哪些因素？A. 工程量清单B. 市场价格C. 施工进度D. 施工质量答案：A, B, C三、判断题1. 监理工程师可以参与施工单位的内部管理。
（）答案：错误2. 监理工程师在发现工程质量问题时，应立即通知施工单位整改，并记录整改情况。
（）答案：正确四、简答题1. 简述监理工程师在施工现场的主要工作职责。
答案：监理工程师在施工现场的主要工作职责包括：确保施工过程中遵守相关法律法规和标准；监督施工单位按照设计图纸和施工规范进行施工；检查施工材料和设备的质量；评估施工过程中的安全风险并提出改进建议；记录施工过程中的关键信息，包括施工进度、质量问题等；协调解决施工过程中出现的问题。
五、案例分析题案例背景：某住宅小区施工项目，监理工程师在巡视过程中发现施工单位在浇筑混凝土时使用了不符合设计要求的水泥。
问题：1. 监理工程师应如何处理这一问题？2. 如果施工单位拒绝整改，监理工程师应采取哪些措施？答案：1. 监理工程师首先应要求施工单位立即停止使用不合格的水泥，并记录违规情况。
随后，监理工程师应与施工单位沟通，明确指出使用不合格水泥的后果，并要求施工单位更换合格的水泥，并重新浇筑混凝土。
全国监理工程师考试《建设工程监理案例分析》模拟试题及答案详解（一）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分）。
要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。
试题一（20分）某工业项目有较多的焊接作业，在焊接过程中，专业监理工程师发现现场有一些易燃材料存在火灾乃至爆炸隐患。
专业监理工程师口头要求操作人员暂停焊接，将易燃材料清除出现场后再继续焊接。
但焊接人员认为清理现场易燃材料不是他们的事，且工期紧迫，因而仍继续焊接作业。
该工程于2013年11月1日经竣工验收合格后投入使用。
2016年1月该工程供热系统的部分供热管道出现漏水，导致业主停产检修。
经检验发现，漏水部分的供热管道的管壁太薄，与原设计文件要求不符，且与施工单位向监理工程师报验的材料不符。
如果全部更换厂房供热管道需工程费50万元，同时将造成该厂部分车间停产，经济损失30万元。
对此，业主提出如下要求：（1）要求施工单位返工更换厂房全部供热管道，并赔偿停产损失的80％（共计人民币24万元）；（2）要求监理单位对更换供热管道施工进行免费监理，并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿停产损失20％（共计人民币6万元）；施工单位对业主的要求答复如下：该厂房供热管道已超过保修期限，因而不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。
问题：1．依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位、施工单位对此火灾和爆炸隐患应如何处理？2．施工单位应承担什么责任？说明理由。
3．指出建设单位提出要求的不合理之处并说明理由。
4．对供热管道漏水问题，监理单位应承担什么责任？【参考答案】1．依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位、施工单位对此火灾和爆炸隐患应如何处理？答：（1）工程监理单位对此火灾和爆炸隐患应按以下方式进行处理：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
2019年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》模拟试卷（一）1、某工程，采用无标底公开招标方式选定施工单位，合同工期380天，共有A、B、C、D、E、F投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。
工程实施过程中发生了以下事件：事件1：评标时，发现A投标单位的投标文件只加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字；B投标单位因施工工艺落后投标报价明显高于其他投标单位；C投标单位合同工期按定额工期400天；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐D、F、E投标单位依次为前3名中标候选人。
在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找D、F、E投标单位重新报价，以价格低的E单位为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。
监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定D投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求D单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。
事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。
会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，建设单位提出要求，总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。
问题：1．分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。
2．事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3．指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4．指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
5．事件5中，建设单位提出的要求是否合理?说明理由。
监理工程师考试建设工程监理案例分析（土木建筑工程）真题汇编1一、问答题1.某工程在实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位办完《施工许可证》，监理机构审批了施工单位编制的施工组织设计后，建设单位要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。
事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。
建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。
事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。
其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量缺陷，需进行返修。
事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。
施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。
事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的。
（1）、根据《建设工程监理规范》说明还应具备哪些条件总监可以签署开工报审表？（2）、指出事件2 中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
针对事件2，项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题？（3）、对事件3 中的质量缺陷，项目监理机构应如何处理？（4）、指出事件4 中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
（5）、事件5 中，单机无负荷试车由谁组织？其费用是否包含在合同价中？因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担？_____________________________________________________________________ _____________________正确答案：（无）解析：【1】具备下列条件时，应由总监理工程师签署审核意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：（1）设计交底和图纸会审已完成。
2022年-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析模考模拟试题(全优)大题（共10题）一、某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。
在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年10月30日为投标截止时间。
甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。
但本次招标由于开标原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。
施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。
经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。
该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
＜1>、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。
招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。
＜2>、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？＜3>、上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由。
＜4>、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？＜5>、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。
具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？【答案】1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。
2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.B2.B3.A4.A5.A6.C7.B8.B9.A 10.C 11.A 12.B 13.B 14.A 15.B16.A17.C 18.A 19.B 20.A 21.A 22.C 23.A24.C25.D 26.B 27.B 28.D 29.D 30.B 31.C32.C33.C 34.B 35.C 36.D 37.A 38.C 39.D40.C41.A 42.B 43.A 44.D 45.A 46.C 47.A48.C49.D 50.A 51.C 52.D 53.A 54.B 55.A56.B57.A 58.C 59.B 60.B 61.A 62.B 63.B64.C65.C 66.D 67.D 68.D 69.C 70.C 71.C72.A73.D 74.D 75.A 76.A 77.B78.B 79.C 80.C2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建筑工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、( )的特性综合。
A.必须履行B.合同文件及合同规定C.通常隐含D.满足明示2.建设工程开工前，( )办理工程质量监督手续。
A.施工单位负责B.建设单位负责C.监理单位负责D.监理单位协助建设单位3.检查勘察设计单位的营业执照，重点是检查( )。
A.有效期和年检情况B.注册证书有效性C.拟建工程情况D.与资质等级相应要求的管理水平4.设计交底应由( )整理会议纪要，与会各方会签。
A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位5.监理工程师要求( )对给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点复核。
A.施工承包单位B.建设单位C.设计单位D.分包单位6.对于承包单位提出见证取样送检的实验室，( )要进行实地考察，符合要求。
监理案例模拟试题及答案一、单项选择题1. 监理工程师在施工过程中发现施工单位使用的建筑材料不符合设计要求，监理工程师应采取的措施是：A. 立即要求施工单位更换材料B. 记录问题并通知施工单位C. 继续观察，等待施工单位自行发现问题D. 忽略问题，继续施工答案：A2. 监理单位在施工监理过程中，应遵循的首要原则是：A. 经济效益最大化B. 工程质量第一C. 施工进度优先D. 施工安全至上答案：B二、多项选择题1. 监理工程师在施工监理中可能承担的职责包括：A. 审核施工图纸B. 监督施工质量C. 管理施工进度D. 协调各方关系答案：A, B, C, D2. 监理工程师在施工现场发现安全隐患时，应采取以下哪些措施：A. 立即停止施工B. 记录安全隐患并报告C. 要求施工单位立即整改D. 忽视安全隐患继续施工答案：A, B, C三、判断题1. 监理工程师在施工过程中有权对施工单位的施工方案进行修改。
（）答案：错误2. 监理工程师在施工监理中应保证工程质量，不得因追求进度而牺牲工程质量。
（）答案：正确四、简答题1. 简述监理工程师在施工过程中的主要工作内容。
答案：监理工程师在施工过程中的主要工作内容包括但不限于：审核施工图纸和技术文件，监督施工单位按照设计要求和施工规范进行施工，检查施工质量，确保施工安全，协调施工过程中的各方关系，处理施工中出现的问题，记录并报告施工过程中的重要事项。
2. 监理工程师在发现施工质量问题时，应如何处理？答案：监理工程师在发现施工质量问题时，应立即要求施工单位停止施工，记录问题并通知施工单位进行整改。
同时，监理工程师应监督施工单位按照整改要求进行整改，直至问题得到妥善解决，并确保整改后的工程质量符合设计和规范要求。
五、案例分析题某住宅楼施工过程中，监理工程师发现施工单位在浇筑混凝土时使用了不合格的混凝土，导致混凝土强度不达标。
请分析监理工程师应如何处理此问题，并说明监理工程师在处理过程中应遵循的原则。
2022-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析模拟题库及答案下载大题（共5题）一、某工程，监理单位承担了施工监理任务，实施过程中发生如下事件。
事件1：总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容，会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草。
事件2：基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。
总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》，后经过调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。
事件3：现浇钢筋混凝土拆模后，工程出现了蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。
事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。
总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了《工程暂停令》，要求施工单位停工整改。
为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。
于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。
书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。
事件5：工程设计中采用隔震抗震新技术，项目监理机构为此组织了设计技术交底会。
针对该项新技术，施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。
＜1>、事件1中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。
＜2>、针对事件2，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。
＜3>、事件3中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。
＜4>、根据《建设工程安全生产管理条例》，指出事件4中施工单位和监理单位是否应承担责任？说明理由。
＜5>、事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当？针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。
【答案】1.事件1中，总监理工程师的做法：（1）不妥之处：在第一次工地会议上将项目监理规划报送建设单位代表；正确做法：在第一次工地会议召开前报送建设单位。
2023年-2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析模考模拟试题(全优)大题（共12题）一、事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会；②组织审查施工组织设计；③组织审核分包单位资格；④组织审查工程变更；⑤签发工程款支付证书；⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。
2.逐条指出事件2中，总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作【答案】2.①做法妥当，可以委托总监理工程师代表。
②做法不妥，属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。
③做法妥当，可以委托总监理工程师代表。
④做法妥当，可以委托总监理工程师代表。
⑤做法不妥，属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。
⑥做法不妥，属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。
二、背景：某实施监理的工程，该工程是列入城建档案管理部门接受范围的工程。
该工程由一家承包单位承包，业主委托某监理公司进行施工阶段监理。
工程由三个单位工程组成，并且各单位工程开工时间不同。
在工程实施过程，发生了如下事件。
事件1：监理工程师在审核承包单位提交的“工程开工报审表”时，要求承包单位在“工程开工报审表”中注明各单位工程开工时间。
监理工程师审核后认为具备开工条件时，由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见，报建设单位。
事件2：监理单位在进行本工程的监理文件档案资料归档时，将下列监理文件做短期保存：（1）监理大纲；（2）监理实施细则；（3）监理总控制计划等；（4）预付款报审与支付。
事件3：监理工程师在开工前，认真审核了施工单位提交的有关文件、资料。
事件4：施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。
＜1>、监理单位的以上做法有何不妥？应该如何做？监理工程师在审核《工程开工报审表》时，应从哪些方面进行审核？＜2>、建设单位在组织工程验收前，应组织监理、施工、设计各方进行工程档案的预验收。
（建筑工程监理）年监理工程师考试《工程建设监理案例》摸底评测(一)2011年监理工程师考试《工程建设监理案例》摸底评测(壹)简答题1、某工程项目分为三个相对独立的标段，业主组织了招标且分别和三家施工单位签订了施工承包合同。
第二标段的工程相对独立，内容简单，图纸齐全，工期约10个月。
根据第三标段的施工合同约定，合同内的打桩工程由施工单位分包给专业基础工程公司施工。
工程项目施工前，业主委托壹家监理公司承担施工监理任务。
总监理工程师根据本项目合同结构的特点，组建了监理组织机构，绘制了业主、监理、被监理单位三方关系示意图，且且列出了监理机构各类人员的基本职责如下：(1)确定项目监理机构人员的分工及岗位职责；(2)主持编写监理规划，审批项目监理实施细则；(3)负责主持监理机构日常工作；(4)审查承包单位提交有关专业的计划、方案、申请、变更，且向总监理工程师提出方案；(5)主持监理工作会议，签发监理机构的文件指令；(6)检查承包单位投入的人力、材料、主要设备及其使用和运行情况，做好检查记录；(7)负责有关专业分项工程验收及隐蔽工程验收；(8)按设计图纸和有关标准检查、记录承包单位的施工工序或工艺过程，检查加工制作及施工质量且记录；(9)主持或参和工程质量事故调查；(10)检查进场材料、设备、构配件等的有关质量文件及其质量情况，对合格者予以签认；(11)组织编写和签发监理月报、监理工作阶段方案、专题方案和监理工作总结；(12)负责有关的工程计量工作，审核工程计量数据及原始凭证；(13)做好监理日记及有关记录。
[问题]1、如果准备建立壹个机构简单，命令统壹、权利集中，职责分明、隶属关系明确，决策及信息传递迅速的监理机构，则总监理工程师应建立什么样的监理组织形式?且请绘出组织结构示意图。
2、图1示的业主、监理和被监理单位三方关系是否正确?为什么?请用文字加以说明。
3、之上所列监理职责中哪些属于总监理工程师?哪些属于监理工程师?哪些属于监理员？4、如果建设单位需要监理单位推荐合同形式，监理单位对第二标段推荐什么合同？2、某建设单位（甲方）和某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。
合同规定：采用单价合同，每壹分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。
乙方于开工前及时提交了施工网络进度计划如图1所示，且得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件：事件1：因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的需用电的自有机械每天折旧费280元。
事件2：为保证施工质量，乙方于施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3,该工作综合单价为87元/m3，作业时间增加2天。
事件3：因设计变更，工作E工程量由300m3增至360m3,该工作原报价的综合单价为65元/m3,经协商调整单价为58元/m3。
事件4：鉴于该工作工期较紧，经监理机构同意乙方于工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这俩项工作作业时间均缩短了2天，该俩项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均和原计划相符。
1．上述哪些事件乙方能够提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工作和费用补偿要求？说明其原因。
2．每项事件的工期补偿是多少？总工期补偿多少天？3．假设人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润等不予补偿。
试计算甲方应给予乙方的新增费用补偿总额为多少。
4．假设事件3使用的是2008清单规范报价，规费费率5%，税率3.43%，该项事件新增费用补偿总额是多少？3、某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。
招投标文件中有关资料如下：（1）分部分项工程量清单中含有甲、乙俩个分项，工程量分别为4500m3和3200m3.清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m3.（2）措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8％。
（3）其他项目清单中包含暂列金额3万元。
（4）规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4％。
税金率为3.41％。
于中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1．施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月。
2．材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20％计，于开工前7天支付，于最后俩个月平均扣回。
3．措施费（含规费和税金）于开工前7天支付50％，其余部分于各月工程款支付时平均支4．暂列金额于最后壹个月按实结算。
5．当某壹分项工程实际工程量比清单工程量增加10％之上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10％之上时，全部工程量的单价调价系数为1.08.6．质量保证金从承包商每月的工程款中按5％比例扣留。
承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量，见表5.1.施工过程中发生了以下事件：（1）5月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1万元；施工机械被损坏，损失1.5万元。
（2）实际发生暂列金额3.5万元。
问题：1．合同总价是多少？计算材料预付款为多少？2．计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。
3．列式计算5月份应支付承包商的工程款。
4．列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。
5．承包商于6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。
经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。
假定3、4、5三个月承包商应得工程款（含索赔费用）为750万元；固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10％，调整系数为1.15，其余不变。
则6月份工程结算价为多少？（金额单位为万元；计算结果均保留俩位小数。
）4、某施工单位承包子壹项公路桥梁建设工程项目。
施工单位进场后进行施工准备工作，开工前向监理方提交了该工程的施工组织设计和基础施工方案。
监理工程师审核后，分析了基础施工方案可能出现的问题及其后果，提出了修改建议，然后以书面形式回复施工单位且报业主。
该工程的室外埋地给水管施工完毕后，经过专业监理工程师验收后，施工单位覆盖了给水管。
于第三天工地例会上，总监理工程师提出专业监理工程的检验可能不准确，需要重新检验，施工单位认为均是按照国家规范施工和验收的，不同意重新检验。
问题：1．施工单位认为监理方所提建议合理，同意修改原施工方案，提交了新的施工方案。
同时，施工单位申请开工。
你认为监理方按程序应如何办理?按照监理规范规定专业工程师需要审查那些资料？2．开工后，监理工程师发现施工单位且未按新施工方案组织施工，现场组织不力。
对此，监理工程师应如何处理?3．施工单位坚持按原施工方案进行施工，施工明显不符合工程建设强制性标准要求，现场出现不安全现象。
此时，依据《建筑施工安全管理条例》监理工程师应如何处理问题? 4．施工单位对重新检验问题说法是否正确？合同示范文本对此有何规定？5．施工中，工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工，按照《民用建筑节能条例》应如何处理？5、某国企单位将准备自营35层宾馆建设工程项目的施工招标和施工阶段监理任务委托给某壹建设监理公司，且签订了建设工程委托监理合同。
该监理单位建议业主采取公开招标方式，且于招标公告中要求投标者应具有壹级资质等级的施工单位参加投标。
招标文件中公布的招标控制价为1989万元。
经过资格预审，参加投标的施工单位和施工联合体共有9家。
于开标会上，和会人员除参和投标的施工单位和施工联合体的有关人员外，仍有市招标办公室、市公证处法律顾问以及建设单位的招标委员会全体成员和监理单位的有关人员。
开标前，公证处提出要对各投标单位的资质进行审查。
于开标中，对参和投标的A建筑公司的资质提出了质疑，该公司资质材料齐全，文件中缺少投标保函，可是有壹封盖有公章和公司法定代表人章的承诺信，承诺评标结束前会递交符合要求的投标保函。
投标单位B建筑施工的联合体是由三家建筑公司联合组成的施工联合体，其中甲、乙建筑公司为壹级施工企业，丙建筑公司为二级施工企业。
该施工联合体也被认定为不符合投标资格要求，撤销了其标书。
投标单位C投标价格为1990万元，可是，于投标文件中声明，如果被选为中标单位，能够从总价中让利64万元。
最后选择了参加投标的E单位中标，招标人开会宣布了中标结果且当场发出中标通知书，未中标单位接到中标结果通知书后均提出，要求5日内退仍投标保证金。
另外，该公司仍有1个六层砖混结构的办公楼工程需要招标，也委托给监理公司负责施工招标和施工阶段监理任务，监理公司准备找前面投过标的9家单位进行邀请招标，监理单位起草的招标文件中，要求投标者应具有壹级资质等级的施工单位参加投标。
招标文件仍明确，评标时可能采用经评审后的最低投标价法。
问题1．A建筑公司是否应被取消?为什么？2．为什么B建筑施工联合体也被认定不符合投标资格?3、对C单位，如何处理？请说明理由。
4、未中标单位接到中标结果通知书后均提出，要求5日内退仍投标保证金是否正确？应如何处理？5、于办公楼工程招标中，监理单位做法有何不妥。
请更正。
6、某监理公司承担了壹项综合建设项目实施阶段的监理任务，监理机构设置了3个项目组，各项目组设置了负责人。
总监理工程师于实施过程中发现壹些问题，于是组织召开了项目监理部专题工作会议，会议结束时总监理工程师总结了大家的意见，提出：1．纠正目标控制的不规范行为，制定目标控制基本程序框图；2，处理好主动控制和被动控制的关系，不可偏废任何壹面，应将主动控制和被动控制相结合；3．目标控制的措施不可单壹，应采取综合性措施进行控制。
4、针对风险问题，建立起防范机制，建立损失控制计划系统。
5、各项目组负责人和总监理工程师代表有权力撤换监理员，可是对监理工程师的撤换，须通知总监理工程师备案。
[问题]若总监理工程师责成你具体落实：1．请你绘出目标控制流程框图；2．请讲述主动控制和被动控制的关系，且给出俩者关系的示意图；3．你认为：“综合措施”的基本内容是什么?4、损失控制计划系统包括那些？5、对人员的撤换处理有那些不妥?请更正。
7、某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。
经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图1所示(时间单位：月)，各项工作均匀速施工。
问题1：如果工作B、C、H要由壹个专业施工队顺序施工，于不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少?由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月，工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。
