城市民用户燃气工程实施合同书实用版_2

2024年城市民用户燃气工程实施合同书城市民用燃气工程实施合同书甲方（承包方）: ____________________ （以下简称甲方）乙方（业主）: ____________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定, 甲乙双方自愿签订本合同, 并共同遵守合同约定。

双方经友好协商, 就城市民用燃气工程的实施事宜, 达成如下合同：第一条合同规定1.1 甲方将按照乙方的要求和相关规范要求, 负责城市民用燃气工程的设计、施工和调试, 并提供相关售后服务。

1.2 乙方应按照甲方的设计要求提供必要的场地及设备。

1.3 合同执行期限为______年/月/日至______年/月/日。

第二条工程范围和要求2.1 工程范围: 本工程包括但不限于燃气管道的设计、施工、调试；相关设备的采购、安装调试等工作。

2.2 工程要求：甲方应确保工程质量符合国家相关法律法规、标准规范和乙方要求；同时应保证工程进度合理, 并及时报告工程进展情况。

第三条工程费用及支付方式3.1 工程费用为人民币______元整（大写: ____________元）。

3.2 支付方式: 乙方按照以下方式支付工程费用给甲方:（1）首付款: 甲方实施工程的前, 乙方应支付合同总价款的__%作为首付款, 金额为人民币______元；（2）中期付款: 工程实施过程中, 乙方应按照工程进展情况及时支付给甲方中期款, 支付金额为人民币______元；（3）尾款：工程施工完毕、调试合格, 并经乙方验收合格后, 乙方应支付合同总价款的__%作为尾款, 支付金额为人民币______元。

3.3 乙方支付工程费用的方式：乙方应在支付日期前将款项汇入甲方指定的账户, 同时向甲方提供支付凭证。

第四条工程进度4.1 工程实施时间: 根据本合同约定, 甲方应按照计划书中规定的工期完成工程, 并尽量保证工程进度的合理性。

4.2 工程延期的责任与赔偿：乙方如没有按照约定提供场地、设备等必要条件导致工程延期的, 应承担延期赔偿责任。

合同编号：天然气供气合同书供气单位：东阿县东泰压缩天然气有限责任公司用气单位：东阿县宇翔置业有限公司2014年5月28日天然气（民用户）供气合同书供方：东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（以下简称甲方）用方：东阿县宇翔置业有限公司（以下简称乙方）为了明确甲方和乙方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《山东省燃气管理条例》等法律、法规和规章，经甲乙双方协商，签订本合同。

第一条用气地址、种类、性质、安装时间、安装费用（一）用气地址为：东阿县牛角店镇金牛世纪城小区（二）用气种类为：天然气（三）用气性质为：居民用气（四）安装日期为：年月日至年月日（五）户内管道设施建设费暂定2400 元/户；总户数：户；总金额元（大写），以实际安装户数为准。

外网材料安装费：贰拾万元整元（大写）。

第二条供气方式、质量（一）供气方式1、甲方负责委托具有相应规定资质的企业对乙方燃气设施进行设计、监理、安装，经验收合格后交乙方使用和管理，并通过瓶组减压供气站向管道输送方式连续供应天然气。

2、用气范围为：只限于灶具用气。

3、燃气设施由乙方提供不间断电源。

4、供气质量。

甲方所供天然气气质应当符合“《天然气》GB17820-1999”标准。

第三条用气价格、计量及气费结算方式（一）压缩天然气价格暂按 3.9 元/立方米收取燃气费。

（二）供用天然气的计量、天然气气费结算方式1、燃气的计量：甲、乙双方以燃气表读数为结算依据，在燃气计量器具发生故障，电子部分损坏时，按照计量表机械计数为依据进行结算，机械计数损坏时，按照前三个月日常平均用气量计算。

2、结算方式：IC卡天然气计量表，采用IC卡方式预缴燃气费。

第四条甲方的权利和义务（一）依照法律、法规和规章的规定，对用气设施运行状况和安全管理措施进行检查，建议并监督乙方采取有效方式保证安全用气。

乙方若不采取有效措施保证安全用气，造成损失的，甲方不承担责任。

（二）监督乙方在合同的约定使用的范围内使用燃气，超合同规定用气范围影响甲方安全供气时，有权制止乙方超使用范围用气，或进行停气处理。

2024年城市民用户燃气工程实施合同范本尊敬的甲方：
乙方为甲方提供城市燃气工程实施服务，经双方协商一致，达成以下合同条款：
一、工程范围
1.1 乙方将负责为甲方提供城市燃气工程实施服务。

1.2 工程范围包括但不限于管道铺设、设备安装、调试等各项工作。

二、工程进度
2.1 双方应共同商定工程的开始时间及交付时间。

2.2 乙方应保证工程按时交付，如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方。

三、工程质量
3.1 乙方应根据相关标准和规定，保证工程质量符合国家规定并达到甲方要求。

3.2 工程竣工后，乙方应对工程进行验收，确保工程质量合格。

四、支付方式
4.1 工程款项按照双方约定的付款方式支付。

4.2 工程款项支付应及时、准确，不得拖延。

五、违约责任
5.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复责任，直至满足甲方要求。

六、其他事项
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章签名）：_________
乙方（盖章签名）：_________
日期：_________
以上为本合同全部内容，如有争议，依法解决。

2024年城市民用户燃气工程实施合同范文甲方（施工单位）：______________乙方（用户）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方委托甲方进行燃气工程的实施事宜，合同条款如下：一、工程范围及内容：1. 乙方委托甲方负责燃气工程的设计、采购、施工、验收等全过程服务。

2. 工程内容包括但不限于燃气管道布置、燃气设备安装、调试等。

二、工期及工程款：1. 工期为______个工作日/月，自双方签订合同之日起计算。

2. 工程总价为人民币____________元整，按以下进度付款：___%（签订合同时支付）；___%（工程中期支付）；___%（工程竣工验收合格后支付）。

三、质保责任：1. 甲方承诺工程质量符合国家相关标准，提供_____年质保期。

2. 质保期内，如发现工程质量问题，甲方负责免费修复。

四、安全责任：1. 甲方负责工程施工期间的安全措施，确保工程施工过程中不发生任何安全事故。

2. 如因甲方施工过程中的疏忽导致乙方人身或财产受到损害，甲方承担相应责任。

五、违约责任：1. 任何一方未按合同约定的内容履行义务导致造成损失的，应当承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方可以协商解决。

六、其他事项：1. 合同一式两份，双方各持一份。

2. 合同解释权归双方共同所有。

3. 合同有效期为______年，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________合同生效后，本着平等互利、诚实信用的原则，双方共同遵守合同条款，并保持良好合作关系。

【备注：此乃示范合同文本，具体事宜可据双方实际情况进行调整。

】。

用气方（甲方）：身份证号码：地址：供气方（乙方）：为了改善能源结构，明确供用气双方的权利和责任，明确正常的供用气秩序，安全、合理地使用燃气，根据《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》等法律法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。

第一条供气地点、压力、质量、时间约定1、供气地点：2、供气质量：乙方向甲方供应的燃气质量应当符合国家质量标准。

3、供气时间约定：24 小时连续供气，因不可抗拒力、抢险、维修、重大节日、第三方或政府行为造成停气乙方免责。

4、甲方开户后，乙方向甲方供气，用气范围为一灶一表，超出范围，乙方有权拒绝供气。

第二条用气价格、计量及气费付款方式1、燃气价格根据物价部门批准实施的价格执行。

如果因国家政策和市场情况出现较大变动需要调整价格，乙方经物价部门批准后，按照调价文件规定执行。

2、计量按气表上的数据来计算，若计量器具短期出现故障不能正常计量时，则按当地居民的平均用气量计算。

3、付款方式：甲方每月及时到乙方当地指定收费站足额缴纳气费。

第三条增容与变更用气1、如果甲方需要增加用气设备，须提前通知乙方，并按规定办理有关手续，由乙方负责安排安装、调试。

2、如果甲方需要变更燃气用途、户名、数量、增加用气量、移动表位或管线，均应事先通知乙方，由乙方负责安排，并签订新《供气合同》和办理相关手续，变更后气款应按重新调整的用气类别计算。

未经乙方书面允许甲方不得擅自实施增容与变更用气，否则应承担擅自变更导致事故的全部责任。

3、户内燃气设施转让或过户必须按乙方相关规定办理，并按规定缴纳相应费用、重新签定《供气合同》。

4、甲方如暂停或停止用气，应及时通知乙方并报停，因没有报停造成的一切后果由甲方自负。

第四条燃气管道维护管理范围及产权划分如下：1、所有供气管道及其配套燃气设施至气表，其产权归乙方，维修由乙方负责；乙方有权在产权范围内的管线上碰头、增加用户、甲方不得干预。

2、气表以后的燃气管道及设施维修由甲方承担费用、乙方负责安全施工。

燃气承诺书燃气承诺书为了维持正常生产作业秩序，保障人员生命和财产。

我单位根据开发区安监部门要求，针对使用燃气的各用户（单位），需做出以下承诺。

1、用户不得使用不合格燃气器具。

2、管线、阀门、灶具等设施做到无破损、无漏气、无损坏安全可靠灵活好用。

灶具周围不得存放易燃易爆物品，定期对灶具周围油脂污垢进行清理。

3、灶具软管不得超过2米。

灶前不得隔墙安装，软管使用年限不得超过2年。

4、我单位检查必须积极配合，如有安全隐患，因立即停止使用，并及时按照相关部门规定进行隐患整改，整改完毕后方可使用。

5、如因不规范使用燃气导致的一切安全事故及其经济损失和法律责任由承诺人员(单位)自行承担。

承诺人或单位（盖章）：年月日秦皇岛市燃气总公司社会服务承诺秦皇岛市燃气总公司为适应城市发展的需要，不断发展城市燃气事业，提高市区气化率，向用户提供热情、周到的服务和安全、方便、干净的管道燃气，造福全市人民，特对社会服务对外办事公开做出如下承诺：一、服务承诺内容1、城市区开发扩户、集资办理及供气设施的设计、安装、置换通气。

2、输送符合国家质量标准的燃气。

3、事故抢修抢险。

4、抄表收费及ic卡售气。

5、用户安全检查。

6、自售燃灶具、热水器的安装，维修及售后服务。

二、服务标准1供气设施的设计、安装符合《城镇燃气设计规范》（gb50028）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（gjj33）、《室内燃气工程施工验收规范》（cjj94）等有关规范。

2、天然气热值不低于#url# nm3，其合格率大于95%，民用灶前压力不低于1500pa。

燃气加臭率100%。

3、事故抢修抢险一次处结率为100%。

4、校表及时率98%；更换燃气表一次合格率为98%；抄表准确率为98%；ic卡售气准确率100%。

5、用户安全检查按国家有关标准和规范执行。

6、热水器的安装符合《家用燃气快速热水器安装验收规程》（gjj12-99）的规定。

保证售出的燃气灶具、热水器符合国家规定的标准并免费保修1年。

2024年城市民用户燃气工程实施合同书范本甲方：（委托方）【甲方名称】乙方：（承包方）【乙方名称】鉴于甲方拥有【城市名称】市内的民用燃气供应权，且需要进行燃气工程的实施；乙方具备承接燃气工程的技术实力和经验，并同意为甲方提供相关服务；双方经友好协商，达成如下合作意向，共同出具本合同。

第一条合同目的本合同的目的是明确双方在燃气工程实施过程中的权利和义务，确保工程的安全、顺利进行。

第二条工程内容1. 甲方委托乙方进行燃气工程实施，具体工程内容包括但不限于：燃气管道铺设、设备安装、检漏等。

2. 工程的实施地点为【工程地点】，具体工程范围详见工程图纸和设计方案。

第三条工期安排1. 工程的计划工期为【开始日期】至【完成日期】。

2. 工期开始和完成日期以书面通知为准，双方协商一致后可进行相应的调整。

第四条付款方式1. 甲方应在工程合同签署前支付给乙方【金额】元作为工程前期费用。

2. 工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款项。

工程款的支付方式和时间由双方协商确定。

3. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权追究甲方的违约责任，并有权暂停工程的实施。

第五条材料和设备采购1. 甲方负责燃气工程所需的材料和设备的采购工作，并根据工程进度及时提供给乙方。

2. 材料和设备的采购费用由甲方承担，乙方提供相应的采购建议和技术指导。

第六条质量保证1. 乙方保证工程在合同约定的时间内按照设计方案和相关规范要求进行施工，并保证施工质量符合国家相关标准。

2. 工程竣工后，乙方应对工程进行质量保修，对于由于施工质量问题而引起的燃气供应故障，乙方负责免费维修。

第七条违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项或提供所需的材料和设备，甲方应按照合同金额的【5%】支付违约金给乙方。

2. 若乙方未能按照合同约定完成工程或提供合格的施工质量，乙方应按照合同金额的【5%】支付违约金给甲方。

第八条保密条款1. 双方应对在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术资料和合作机制等保密事项进行保密。

民用管道天然气供用气合同5篇篇1甲方（供气方）：__________天然气有限公司乙方（用气方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为保障双方权益，明确供用气双方的权利和义务，本着公平、公正、诚实信用的原则，甲乙双方就民用管道天然气的供用事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的本合同涉及甲方提供的天然气，乙方用于民用管道天然气用气。

二、供气方式甲方通过管道输送的方式向乙方提供天然气。

乙方应按照甲方规定的接气方式，安全、合规地使用天然气。

三、供气量与计量1. 甲方按照乙方的需求提供天然气，实际用气量以甲方设置的计量设备计量为准。

2. 乙方对甲方设置的计量设备应妥善保护，不得破坏或干扰其正常工作。

如有损坏或故障，应及时通知甲方维修或更换。

四、气价与结算方式1. 天然气的价格按照甲方的价格表执行。

价格如有调整，甲方应提前通知乙方。

2. 乙方应在每月的指定日期前向甲方支付天然气费用。

支付方式按照甲方的规定执行。

五、供气质量与服务质量1. 甲方提供的天然气质量应符合国家相关标准。

2. 甲方应保证稳定、连续地向乙方供气，除不可抗力因素外，不得擅自停止供气。

3. 乙方在使用天然气过程中遇到问题，甲方应及时提供技术支持和服务。

六、安全责任1. 甲乙双方应共同遵守国家关于天然气安全使用的相关规定。

2. 乙方应安装符合安全规范的天然气设施，并定期进行维护和检查。

3. 如因乙方使用不当导致安全事故，乙方应承担相应责任。

4. 甲方在维护管道过程中，应遵守安全规范，如因甲方操作不当导致安全事故，甲方应承担相应责任。

七、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。

2. 合同到期前，双方可协商续签本合同。

3. 在合同期限内，任何一方不得无故终止合同。

如需终止合同，应提前___个月通知对方。

八、违约责任1. 甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2024年城市民用户燃气工程实施合同电子版尊敬的甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方为了共同完成燃气工程项目的实施，特就工程事宜达成如下协议：一、项目概况：1. 本项目的名称为燃气工程项目，工程包括但不限于管道铺设、设备安装、试压以及管道连接等。

2. 项目地点位于（具体地址）。

3. 项目工期为（具体时间），工程计划于（具体日期）开始实施。

二、合同金额：1. 本合同总金额为（具体金额），乙方应按照工程进度和质量完成工作，并保证不超出合同金额范围。

2. 乙方应根据工程进度及完成情况，按照甲方支付的款项，开具发票，并提供相关的税务报表。

三、工程质量：1. 乙方承诺按照相关法规和标准进行施工，保证工程质量符合国家规定，并负责对工程质量进行检查和保证。

2. 若工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的责任，并重新完成工程。

四、工程安全：1. 乙方应遵守相关安全规定，保证工程施工和设备安装过程中的安全，同时保护周边环境和人员的安全。

2. 如发生任何工程安全责任事故，乙方应立即通知甲方，并协助处理，承担相应的法律责任。

五、验收标准：1. 工程竣工后，甲方将对工程进行验收，验收标准以相关法规和合同约定为准。

2. 如工程符合验收标准，甲方应及时支付尾款；如不符合验收标准，乙方应承担修改或重新完工的责任。

六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工期延误等情况，乙方应承担相应的违约责任。

2. 如因甲方原因导致工程无法正常进行或给乙方造成损失，甲方应承担相应的违约责任。

七、争议解决：因本合同履行发生的任何纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至有关部门或仲裁机构进行处理。

八、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完工验收合格为止。

2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。

燃气并网合同（民用户并网）甲方: 威海火炬高技术产业开发区公用事业管理处乙方: 威海港华燃气有限公司合同编号： D-14-B01二O一四年四月二十三日甲方（需方）：威海火炬高技术产业开发区公用事业管理处乙方（供方）：威海港华燃气有限公司根据威城建重点项目发[2013]1号要求，甲方要求乙方对古山五巷61#30户,80#31户，古寨南路29#24户，29_1#24户,29_2#18户，29_3#36户，附9#18户，附11#30户共计211户进行天然气并网工程。

为认真贯彻威城建重点项目发[2013]1号文精神，双方达成一致，按以下程序完成上述小区的并网工作。

一、工程内容甲方要求乙方对上述户数范围内的原管道液化气供气区域进行并网，合格后完成置换送气。

二、并网费用及付款方式(一)并网费用1.本工程系惠民工程。

由辖区居民委员会委托具有燃气安装工程资质的施工单位对古山五巷61#、80#、古寨南路29#、29_1#、29_2#、29_3#、附9#、附11#共计８栋楼按燃气规范要求进行室内外燃气设施改造。

改造完毕后由辖区居民委员会进行备案验收，验收合格后由乙方实施并网通气。

根据威城建重点项目发[2013]1号要求，改造费用由所在地政府(管委)承担800元／户，共计168800元（人民币大写壹拾陆万捌仟捌佰元整）。

（二）付款方式１、乙方验收合格后，甲方一次性将改造费用全额支付到乙方帐户，乙方同期办理业主备案，纳入乙方客户管理系统后适时完成通气。

四、其他条款1.未尽事宜双方应友好协商解决，协商解决后的补充协议与本合同具有同等法律效力。

协商不成可提交威海仲裁委员会进行仲裁。

2.本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效。

3.合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（章）：乙方（章）：合同审核：法人代表：合同批准：年月日年月日。

2024年城市民用户燃气工程实施合同协议书合同编号：2024-GAS-001甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方计划对所辖区域内的城市民用户进行燃气工程的实施，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等互利、公平诚实的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条项目描述甲方委托乙方负责在所辖区域内对城市民用户进行燃气工程的实施。

具体范围和工作内容如下：（1）燃气管道的铺设：乙方将负责在指定区域内进行燃气管道的铺设工作；（2）燃气设备的安装：乙方将负责对城市民用户的燃气设备进行安装；（3）工程验收：乙方将负责对燃气工程进行验收，并提供相应的验收报告。

第二条工期与工作计划甲、乙双方在签订本合同后，应共同制定详细的工期和工作计划，确保工程按时、按质量完成。

第三条技术要求甲方要求乙方在工程实施过程中遵守以下技术要求：（1）严格按照相关法律法规进行施工，确保工程的安全性和可靠性；（2）合理安排施工队伍，确保工程按计划进行；（3）确保施工过程中遵守环境保护要求，减少对周围环境的污染；（4）保证工程质量，确保设备的正常运行。

第四条价格与支付方式乙方对工程实施所需的费用如下：（1）燃气管道的铺设费用：X元；（2）燃气设备的安装费用：X元；（3）工程验收费用：X元。

甲方应按以下方式支付费用：（1）燃气管道的铺设费用：工程开始时，支付XX%的款项；（2）燃气设备的安装费用：管道铺设完成后，支付XX%的款项；（3）工程验收费用：工程完成后，经验收合格，支付剩余的XX%的款项。

第五条违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额由双方协商决定。

第六条争议解决方式本合同的解释与履行均适用中华人民共和国的法律。

双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可提交当地人民法院进行解决。

民用燃气PE管道及入户安装工程合同3篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲方需进行民用燃气PE管道及入户安装工程项目，现委托乙方承担该项目的施工任务。

为明确双方权益，确保工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况2. 工程地点：[具体地址]。

3. 工程内容：包括PE管道铺设、入户安装、质量检验等。

4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。

二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元（含税）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。

（2）工程完工并经验收合格后，甲方支付剩余款项。

（3）乙方需提供正规发票。

三、工程要求及标准1. 乙方须按照国家和地方有关燃气管道安装的标准和规范进行施工。

2. 乙方需采用优质PE材料，保证管道质量。

3. 乙方在施工过程中要确保安全，防止事故发生。

4. 如有特殊情况，需变更工程内容或标准，须经甲、乙双方协商一致。

四、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方负责提供施工所需的水电资源。

（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督。

2. 乙方责任：（1）乙方须按照合同要求，保质保量完成施工任务。

（2）乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全措施。

（3）乙方负责工程的调试和验收，确保工程正常运行。

五、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需支付违约金。

2. 若因甲方原因未按约定支付工程款，甲方需支付滞纳金。

3. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方均不承担违约责任。

六、验收标准及方式1. 验收标准：按照国家和地方相关标准执行。

2. 验收方式：由甲、乙双方共同组织验收，确保工程质量和安全。

七、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

天然气管道工程施工合同天然气管道工程施工合同1甲方：______________________________乙方：______________________________丙方：______________________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省燃气管理条例》、《无锡市燃气管理条例》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护厦门市施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经三方协商，就太湖国际社区C1地块项目达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议，本协议管辖范围仅限甲方提供相关施工图纸范围及相关施工内容，超过上述范围，三方应另行签订保护协议并另行办理燃气管线安全咨询。

第一条甲方在工程办理开工手续前，应将位于______________________________工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸（根据需要须提供相应地下构筑物、基槽、桩基主体施工图、道路施工图及地下管线设施平、纵断面图、）、施工组织设计、顶管或定向穿越作业方案、施工现场总平面布置图等资料提供给丙方，并落实专人负责与丙方联络具体事宜；甲方保证所提供资料的真实、准确和完整。

第二条甲方、乙方、丙方三方各应指定一名工程项目联系人，该联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作，不得以任何理由拒绝签收其他联系人签发的通知书或联系函；联系人如需变动的，应及时通知其他两方。

第三条丙方在甲方提供上述完整的资料后，应根据甲方提供的相关施工图纸所确定的施工范围，向甲方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，和甲方预约确定现场交底的时间,并由甲方通知乙方三方共同进行现场交底。

甲方应负责将该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料移交乙方，该工程项目不同阶段、不同专业的施工由不同施工单位负责的，甲方负有向其所有施工单位移交资料和交底的责任。

2024年城市民用户燃气工程实施合同合同编号：2024-XXXX甲方：城市民市政燃气有限公司地址：XXX城市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系方式：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX城市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系方式：XXX经双方友好协商，甲、乙双方本着互利、诚信的原则，就城市民市政燃气工程实施事宜达成以下合同：第一条合同目的本合同旨在确定甲方与乙方在2024年城市民市政燃气工程的设计、施工、验收等方面的权利和义务，确保工程的顺利实施，保证质量和进度。

第二条工程内容1. 甲方委托乙方负责2024年城市民市政燃气工程的设计、施工、验收等工作。

2. 工程包括但不限于燃气管道的敷设、连接、固定，燃气表的安装，燃气设备的调试等。

3. 工程按照相关法律法规和技术标准进行设计和施工，并经相关部门验收合格。

第三条工期1. 工程的合理工期为2024年XX月XX日至2024年XX月XX 日。

2. 如因不可抗力因素影响工期的履行，甲乙双方协商变更工期。

第四条价格与支付1. 乙方按照甲方提供的工程设计方案，制定详细的施工方案和费用预算，并报甲方审核确认。

2. 合同总价XXXXX元，包括设计、施工、材料、设备、劳动力等一切费用。

3. 甲方按照乙方施工进度和工程质量，按合同价款的XX%进行阶段性支付。

4. 甲方在支付合同价款后的五个工作日内，开具相应的发票。

第五条质量保证1. 乙方承诺按照相关法律法规和技术标准进行设计和施工，确保工程质量符合要求。

2. 乙方对工程的质量承担五年质量保修责任。

3. 甲方在工程竣工验收后，如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行修复。

第六条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定的内容履行义务，应承担违约责任并赔偿对方的损失。

2. 若因一方的原因导致工程无法如期完成，除正常履行违约责任外，还应赔偿甲方因此遭受的利息、违约金等损失。

第七条不可抗力1. 因自然灾害、战争、罢工、政府政策等不可抗力因素，导致工程无法完成，一方不承担违约责任。