下载文档原格式
建设工程合同管理试题大题
一、案例分析题
某建筑工程公司与甲方签订了一项建设工程施工合同，合同规定了工程的范围、质量要求、工期以及相应的违约责任等。
在施工过程中，由于设计变更导致原计划的部分材料无法使用，需要更换新的材料。
新材料的供应周期较长，可能会对整个项目的进度造成影响。
问题：
1. 在这种情况下，建筑公司应该采取哪些措施来保证工程进度？
2. 如果因材料延迟导致工程延期，建筑公司是否需要承担违约责任？请说明理由。
3. 如何通过合同管理预防此类问题的发生？
二、论述题
阐述建设工程合同管理的重要性，并结合实例说明在合同管理过程中应如何处理合同争议。
三、应用题
假设你是某建筑公司的合同管理专员，公司即将与乙方签订一份建设工程合同。
该工程涉
及多个子项目，每个子项目都有不同的施工队伍参与。
你需要制定一个合同管理计划，以
确保项目的顺利进行。
问题：
1. 你将如何组织和管理各个施工队伍，确保他们能够按照合同要求履行职责？
2. 如果其中一个子项目出现延误，你将如何协调资源，以最小化对整体项目的影响？
3. 描述一种有效的合同管理流程，以确保所有参与方都能及时了解合同变更和更新。
四、判断题
阅读以下情景，判断其中的做法是否正确，并说明理由。
情景：在一次大型工程建设中，项目经理发现原定的设计方案存在潜在的安全隐患。
为了
不影响工期，他决定不经过甲方同意，直接采用了另一种他认为更安全的设计方案。
五、简答题
1. 简述建设工程合同的主要类型及其特点。
2. 描述在合同执行过程中，如何处理额外工程量的确认和计价。
《建设工程合同管理》题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，当事人应当遵循以下哪项基本原则？
A. 公平原则
. 诚信原则
C. 平等原则
D. 自愿原则
答案：
2. 根据我国《民法典》，下列哪个不是构成有效合同的必要条件？
A. 合法的目的
. 明确的标的
C. 双方真实意愿表示
D. 合理的价格
答案：D
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若因不可抗力导致一方不能履行合同，则该方必须承担违约责任。
（错）
2. 合同变更或解除应当得到双方当事人的一致同意，并依法办理相关手续。
（对）
三、简答题
1. 请简述建设工程合同的主要条款通常包括哪些内容？
答案：建设工程合同的主要条款通常包括：合同双方的名称和住所、建设地点、建设规模和标准、工程质量、工期、合同价款及支付方式、违约责任等。
2. 如何处理建设工程合同中的索赔问题？
答案：处理建设工程合同中的索赔问题时，首先应明确索赔的原因和依据，然后按照合同约定或相关法律法规的规定进行协商解决。
如果无法协商一致，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、案例分析题
某建筑工程公司与开发商签订了一份建设工程施工合同，但在施工过程中，由于开发商提供的施工图纸存在严重错误，导致工程延期。
请问，在这种情况下，建筑工程公司应该如何维护自己的权益？
参考答案：建筑工程公司首先应与开发商进行沟通，指出图纸错误并要求其纠正。
如果开发商不配合，公司可以根据合同条款和《民法典》的有关规定，要求开发商承担因图纸错误导致的延期责任，并根据实际情况索赔工期延误损失。
如协商不成，可通过法律途径解决。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
一、单选题1．合同法律关系的客体是指（ D ）。
A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。
A.保证B.抵押C.质押D.留置3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。
A.定金B.抵押C.质押D.保证4．担保合同是属于（B ）。
A.主合同B.从合同C.分包合同D. 无偿合同5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。
A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。
A.同时产生，不同时消灭B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭D.不同时产生，不同时消灭8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。
A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任9．我国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。
A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。
乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。
乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
建设工程合同与合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指（）。
A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D．有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。
A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。
A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。
A．合同应明确双方责任B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（）。
A．公开招标方式B．邀请招标C．有限招标D．其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行（）。
A．资格预审资料分析B．发出资格预审通知书C．发布资格预审通告D．发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。
A．l－2人B．l－3人C．1－4人D．1－5人9、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A．2 B．3C．5 D．610、建设工程合同的最基本要素是（）。
A．标的B．承包人和发包人C．时间D．地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。
A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A．预付款B．工程进度款C．退还保留金D．价格调整条款13、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（ )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
（ )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（ )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.( ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
（）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率（ )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
（ )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ )A、是B、否转自学易网 www。
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( ）A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（ )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
（）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ）A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了（）。
建设工程合同管理试卷一、单项选择题1、公开招标是指（ B ）。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括（ D ）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（ D ）。
A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（ A ）。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程工程进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程工程一般应采用（ A ）。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行（ C ）。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ B ），并标明排列顺序。
A.l－2人B.l－3人C.1－4人D.1－5人9、招标人与中标人签订合同后（ C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2B.3C.5D.610、建设工程合同的最基本要素是（ A ）。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ D ）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ D ）。
A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款13、下列不属于完善合同条件问题的是（ B ）。
A.关于工程交付B.工程量及价格单C.关于合同图纸D.关于施工占地14、建设工程的建设合同大体上不包括（ D ）阶段。
A.勘察B.设计C.施工D.造价15、BOT合同又称（ A ）。
A.特许权协议书B.工程工程总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘察、设计或施工总承包合同16、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（GM1999—0201）的是（ D ）。
A.《协议书》B.《通用条款》C.《专用条款》》D.《建设工程质量管理条例》17、工程分包是针对（ A ）而言。
A.总承包 B .专业工程分包C.劳务作业分包D.转包18、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（ A ）。
A.工程质量标准B.工期C.工程变更D.质量与安全19、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（ A ）。
A.保障、保险及担保B.合同的生效C.质量与安全D.双方一般权利和义务20、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（ B ）。
A.词语定义及合同文件B.分包工程简况C.竣工验收与结算D.工期21、下列不属劳动报酬采用的方式的是（ D ）。
A.固定劳动报酬（含管理费）B.按确认的工时计算C.按确认的M程量计算D.按确认的质量计算22、工程承包人确认结算资料后（ B ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A.13B.14C.15D.1623、劳务分包人和M程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（ A ）。
A.按本合同关于争议的约定处理B.《协议书》C《通用条款》D.《专用条款》24、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（ A ）天。
A.28B.27C.26D.2525、索赔程序和争执的解决主要分析（ A ）。
A.争执的解决方式B.任的开始C.工程所有权的转让D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始26、建设工程合同实施控制的作用是（ A ）。
A.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标B.分析合同执行差异的原因C.分析合同差异的责任D.问题的处理27、下列不属于合同诊断的内容的是（ A ）。
A.技术措施B.问题的处理C.分析合同差异责任D.分析合同执行差异的责仟28、下列不属于工程问题的四类措施的是（ A ）。
A.问题的处理B.技术措施C.经济措施D.合同措施29、下列不属于合同资料种类的是（ D ）。
A.合同分析资料。
B.工程实施中产生的各种资料C.工程实施中的各种记录、施工日记等D.合同资料的收集30、下列不属于资料文档管理的内容的是（ C ）。
A.合同分析资料B.合同资料的收集C.资料整理D.资料的归档31、以下关于索赔的说法不正确的是（ C ）。
A.索赔是相互的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔D.承包人可以向发包人索赔32、索赔按索赔当事人分类包括（ A ）。
A.承包人与发包人之间索赔B.发包人与分包人之间索赔C.发包人与供货人之间索赔D.发包人与保险人之间的索赔33、索赔按索赔要求分类包括（ A ）。
A.工期索赔B.工程终止索赔C.工程变更索赔D.工程拖延索赔34、下列不属于建设工程反索赔特点的是（ D ）。
A.索赔与反索赔同时性B.技巧性强，处理不当将会引起诉讼C.在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿D.工程质量缺陷反索赔35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是（ B ）。
A.公开招标B.间接采购方式C.邀请招标D.直接采购方式36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是（ D ）。
A.标的B.数量C.质量D.时间37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是（ D ）。
A.监理人义务B.委托人义务C.委托人权力D.外部条件包括的内容38、下列不属于NEC的核心条款内容的是（ B ）。
A.总则B.单价C.工期D.权利39、下列不属于NEC合同条件体系的合同形式的是（ B ）。
A.总价合同B.总目标总价合同C.单价合同D.工程管理合同40、NEC的主要特征不包括（ D ）。
A.适用范围广B.为工程提供动力C.简明清晰D.速度快41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是（ D ）。
A.合同管理B.计划管理C.成本管理D.工程进度管理42、下列属于FIDIC合同条件（纠纷的解决）规定的程序的是（ C ）。
A.早期预警程序B.补偿事件程序C.友好协商D.裁决人程序43、国际工程承包合同订立的最主要形式是（ A ）。
A.招标B.投标C.公开招标D.邀请招标44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是（ B ）。
A.开标B.招标文件的修改C.评标D.授予合同45、国际工程合同包括（ B ）。
A.国际工程招标B.国际工程承包C.国际工程投标D.国际工程开标46、国际工程的概念为（ B ）。
A.国际工程咨询包括对工程工程前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、工程评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业B.国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程工程，即面向国际进行招标的工程C.国际工程承包包括对工程工程进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等D.国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议47、关于工期的索赔不包括（ C ）。
A.关于延展工期的索赔B.由于延误产生损失的索赔C.由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔D.赶工费用的索赔48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有（ B ）。
A.有关合同文件的组成问题引起索赔B.关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔C.关于合同文件有效性引起的索赔D.因图纸或工程量表中的错误而索赔二、多项选择题1、支付担保的形式有（ ABCD ）A.银行保函B.履约保证金C.担保公司担保D.抵押或者质押E.银行汇票2、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（ ACD ）。
A.发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务B.一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任C.一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任D.提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件E.支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施3、进行合同分析是基于（ ABCD ）原因。
A.合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B.同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系C.工程小组、工程管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响D.合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险E.合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容4、承包人的主要任务有（ ABCD ）。
A.明确承包人的总任务，即合同标的B.明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义C.明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天D.明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示E.承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款5、下列关于合同价格分析中正确的是（ ABCD ）。
A.合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B.工程计量程序，工程款结算方法和程序C.合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定D.拖欠工程款的合同责任E.对合同中明示的法律应重点分析6、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（ BCD ）。
A.索赔的内容、方式及数额B.索赔的程序C.争执的解决方式和程序D.仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等E.索赔的金额7、合同控制依据的内容包括（ ABD ）。
A.合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据B.各种实际的工程文件，如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等C.对于合同执行差异的原因，对合同实施控制D.工程管理人员每天对现场情况的书面记录E.合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束8、合同资料的种类有（ ABCD ）。
