工程居间合同范本35579
- 格式:doc
- 大小:20.50 KB
- 文档页数:3
工程居间合同范本(通用15篇)工程居间合同范本1甲方:乙方:甲方委托乙方为其招揽项目,甲方承诺向乙方支付报酬。
为明确双方权利义务,经双方充分协商,订立合同如下:一、甲方委托乙方,为其提供、招揽工程业务,双方其他业务,不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方提供信息并联系,以促成甲方在工程项目中标。
三、报酬及给付方式:在乙方促成的工程项目全部或部分中标后,甲方承诺将工程项目中标总价款的 %给付乙方作为报酬;给付方式:项目全部或部分中标后日内甲方将工程项目中标总价款的 %一次性支付给乙方。
甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。
若甲方逾期给付,需另给付乙方应付报酬的日分之的滞纳金。
六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同,因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失,甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。
八、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
解决不成的,可向原告住所地或被告住所地人民法院提起诉讼。
甲方:乙方:年月日工程居间合同范本2甲方(委托人)_______________乙方(居间人)_______________根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国劳务法》的规定,公民在按劳分配的原则下经甲乙双方共同协商,本着合同有效、互惠、互利、自愿的原则,甲乙双方承诺如下:一、甲方委托乙方联系______工程合同完成后,乙方以完成委托事宜。
二、付居间费及时限,从居间合同签进场后,甲方并付进场通知单2日为准,(甲方)施工方:第一次交付好处费______万元正,油料由市政甲方提供,工程完工施工方将居间费用一次性付清。
1、施工方每甩一方土居间人抽去______角钱。
2、施工方每运出一方土居间人抽去______块钱,此款工程结束,一次性付清。
此款不含个人所得税。
无论合同名称、地点、负责人发生任何变化,委托人付给居间人的居间费都要加约履行。
工程居间合同范本标准版7篇篇1甲方(委托方):__________________乙方(居间方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方就工程居间事项达成如下协议,以资共同遵守:一、居间事项及内容甲方委托乙方就_____________工程进行居间服务,乙方接受委托并承诺利用自己的专业知识和商业资源为甲方完成以下居间事项:1. 协助甲方进行工程项目信息收集、分析与筛选;2. 协助甲方与建设单位进行初步接触与沟通;3. 协调甲方与建设单位之间的商务谈判,促成双方签订工程合同;4. 协助甲方处理合同履行过程中的相关问题。
二、居间期限居间期限自本协议签订之日起至工程合同签订并履行完毕为止。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供关于工程项目的相关信息资料;2. 甲方有权要求乙方协助其与建设单位进行初步接触与沟通;3. 甲方有权要求乙方协助其处理合同履行过程中的相关问题;4. 甲方应当按照本协议约定向乙方支付居间服务费;5. 甲方应积极配合乙方与建设单位的谈判与沟通,不得无故推迟或拒绝与建设单位签订工程合同;6. 甲方应当对乙方提供的居间服务进行必要的监督与审查。
四、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本协议约定收取居间服务费;2. 乙方应当为甲方提供真实、准确的工程项目信息资料;3. 乙方应当积极协助甲方与建设单位进行初步接触与沟通;4. 乙方应当协助甲方处理合同履行过程中的相关问题,包括但不限于协调工程进度、处理质量问题等;篇2合同编号:XXXXXXXXXX甲方(委托方):____________________乙方(居间方):____________________鉴于甲方拟进行工程建设项目,需要乙方提供居间服务,协助甲方完成工程建设前期工作,双方经友好协商,达成如下协议:一、合同目的及工作内容乙方接受甲方委托,为甲方提供工程居间服务,协助甲方完成工程建设项目的立项、规划、设计、招标等环节的工作,促进双方友好合作,实现工程建设的顺利进行。
工程居间合同范本正式版5篇第1篇示例:工程居间合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方从事工程居间服务事宜达成如下协议:一、委托事项甲方委托乙方为其寻找与______(工程项目名称/具体要求)相关的合适的工程合作方,具体包括(但不限于)_____(工程合作方基本要求或范围)。
二、居间服务内容乙方接受甲方的委托,应对符合甲方要求的工程合作方进行全面的调查、核实,并向甲方提供相关工程合作方的基本资料、实力、信誉等相关信息。
乙方还可以根据甲方的要求,协助进行工程合作方的资金、技术、信用等方面的审查。
三、费用及支付方式1. 甲方应按照约定的居间费用和支付方式向乙方支付居间费用。
2. 居间费用为_______(具体数字)。
3. 支付方式为________(具体支付方式)。
四、保密义务双方在合作期间和合作结束后应保守双方的商业秘密,不得擅自向第三方透露双方的商业信息。
五、履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,直至居间事宜完成并支付居间费用后终止。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付居间费用,应承担违约责任,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除委托合同。
2. 若乙方未按约定履行居间服务义务,应承担违约责任,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并有权解除委托合同。
七、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交_______市仲裁委员会仲裁并最终审结。
八、其他事项本合同正本一式____份,甲乙双方各持____份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:本合同内容经双方确认无误后签字生效,以下空白无效。
以上为工程居间合同范本,具体内容还应根据委托方和居间方的实际情况和需求进行具体的调整和修改。
希望双方能够在履行合同的过程中遵守信守,共同促进工程合作事宜的顺利进行,达成互利共赢的合作关系。
工程居间合同范本6篇工程居间合同范本 (1) 甲方(委托人):营业执照注册号码:乙方(居间人):居间人姓名1、身份证号码:居间人姓名2、身份证号码:居间人姓名3、身份证号码:居间人姓名4、身份证号码:甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1.1乙方接受甲方委托,负责就X有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。
甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。
否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。
为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同立即生效,反之则无效自动终止该合同。
工程居间合同范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1工程居间合同范本甲方(委托方):________(委托方名称)、________(统一社会信用代码/注册号)、________(住所)乙方(居间方):________(居间方名称)、________(统一社会信用代码/注册号)、________(住所)经双方友好协商,就甲方委托乙方为甲方与________(施工方名称)、________(统一社会信用代码/注册号)签订______工程总承包合同的相关事宜达成一致意见,具体事宜如下:一、委托事项1.1 甲方委托乙方为其与________签订______工程总承包合同,具体工程项目为______,地点为______,工程内容为______。
1.2 乙方应依法、依约履行合同,代表甲方与施工方签订工程总承包合同,并协助甲方对工程进度、质量、款项等进行监督管理。
二、权利义务2.1 乙方应勤勉尽责,按照甲方的要求,联系、协商与施工方签订工程总承包合同,并履行合同约定的义务。
2.2 乙方应对工程承包合同的履行过程进行监督检查,并及时向甲方汇报工程进度、款项支付情况等。
2.3 甲方应按照合同约定向乙方支付服务费用,费用支付方式为________,费用标准为________。
2.4 甲方应与乙方协调配合,提供工程现场的必要支持和协助。
三、合同期限3.1 本合同自签订之日起生效,至______工程总承包合同履行完毕之日终止。
四、保密条款4.1 乙方应对甲方提供的信息进行保密,未经甲方同意,不得向任何第三方透露相关信息。
五、争议解决5.1 在合同履行过程中,如因各方行为发生争议,应友好协商解决;若协商不成,应提交______仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
六、其他事项6.1 本合同未尽事宜由双方协商解决,并签署补充协议。
七、附则7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(委托方):________(盖章)乙方(居间方):________(盖章)签订日期:______年______月______日本合同经双方共同签署后生效,自________年______月______日起生效。
工程居间合同范本(6篇)工程居间合同范本(精选6篇)工程居间合同范本随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的法律效力与日俱增,合同协调着人与人,人与事之间的关系。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的工程居间合同范本(精选6篇),希望对大家有所帮助。
工程居间合同范本1甲方(委托人):______________联系地址:______________联系______________乙方(居间人):______________联系地址:______________联系______________甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就_______省_______市(县)工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方供给有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果可以达成施工合同,那么在甲方的'工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签定的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。
工程居间合同范本8篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(居间方):____________________鉴于甲方需要寻找合适的工程合作伙伴,乙方具备相关工程资源和经验,双方根据平等、自愿、诚信的原则,经友好协商,特签订本工程居间合同,以明确双方的权利与义务。
一、合同目的甲方委托乙方就甲方指定的工程项目提供居间服务,协助甲方与工程合作伙伴建立联系,促成双方签订工程合同,实现工程项目的顺利推进。
二、居间服务内容1. 乙方负责向甲方提供工程项目信息,包括但不限于工程概况、潜在合作伙伴信息、市场行情等。
2. 乙方协助甲方与工程合作伙伴进行初步接触和沟通,安排双方会面并提供必要的协助。
3. 乙方协助甲方进行工程项目谈判,及时传达甲方的意见和要求,促进双方达成合作意向。
4. 乙方在甲方与工程合作伙伴签订合同过程中提供法律咨询和支持。
三、双方权利和义务1. 甲方权利和义务(1)甲方应向乙方提供明确的工程项目需求和合作要求。
(2)甲方应尊重乙方的居间服务,与乙方介绍的工程合作伙伴进行诚信合作。
(3)甲方在确认合作项目后,应按照约定支付居间费用。
2. 乙方权利和义务(1)乙方应尽力为甲方提供真实可靠的工程项目信息。
(2)乙方应协助甲方与工程合作伙伴建立联系,促成双方合作。
(3)乙方在提供居间服务过程中,应遵守法律法规,不得损害甲方和工程合作伙伴的合法权益。
(4)乙方有权按照约定收取居间费用。
四、居间费用及支付方式1. 居间费用:甲方应按照实际完成的工程项目合同金额的百分之____(____%)支付居间费用。
2. 支付方式:甲方应在与工程合作伙伴签订正式工程项目合同后____个工作日内支付居间费用。
3. 如因乙方原因导致甲方未能与工程合作伙伴签订合同的,乙方不得要求支付居间费用。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露本合同涉及的商业秘密和信息。
正规工程居间合同范本6篇第1篇示例:正规工程居间合同范本甲方:(委托方)____________乙方:(居间方)____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,为了明确双方的权利义务,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行代理工程业务,达成如下合同:一、委托事项1.1 甲方委托乙方推荐、介绍工程项目,协助甲方与工程方达成工程项目合作协议。
1.2 乙方应在接到甲方委托后,以最大努力为甲方牵线搭桥,推动工程项目的顺利进行。
1.3 乙方应尽职尽责,遵守法律法规,保护甲方的合法权益,对工程项目的相关情况保密。
二、合作方式2.1 乙方应根据实际情况,向甲方推荐符合条件的工程项目,并协助甲方与工程方进行沟通协商。
2.2 乙方应及时向甲方通报工程项目的进展情况,并提供必要的意见和建议。
2.3 乙方应确保甲方参与的工程项目合法合规,并协助甲方处理中途出现的问题。
三、委托费用3.1 甲方应按照约定向乙方支付代理费用,代理费用的支付方式、时间和金额由双方协商确定。
3.2 若因乙方过失导致工程项目无法实施或引起经济损失,乙方应向甲方承担相应的责任,并赔偿甲方的损失。
四、保密条款4.1 乙方应对甲方委托的工程项目及相关资料严格保密,未经甲方同意,不得向任何第三方透露。
4.2 乙方应妥善保管与工程项目有关的文件和资料,离开工作岗位时应将文件、资料妥善保管好,以免丢失或泄露。
五、合同解除5.1 无论因何种原因,任何一方均有权提前通知对方解除合同,但应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。
六、其他约定6.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.2 本合同的修改、补充和终止应经双方书面协商一致后生效。
6.3 本合同所涉及的争议如无法通过协商解决,应提交有管辖权的仲裁机构解决。
本合同自双方共同签字盖章后生效,至双方履行完毕义务止。
本合同履行完毕后,双方应共同签署解约协议。
(以下无正文)第2篇示例:正规工程居间合同范本甲方(委托人):________(单位名称)依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,甲、乙双方经协商一致,就甲方委托乙方进行工程居间服务事项,达成如下合同:第一条项目描述1.1 甲方委托乙方为其在______(具体地点)___进行工程居间服务。
工程居间合同最新范本〔5篇〕工程居间合同最新范本〔5篇〕【篇一】发包方〔以下简称甲方〕姓名:联络:承包方〔以下简称乙方〕姓名:联络:按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,综合本市家庭居室装饰装修的特点,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程,〔以下简称工程〕的有关事宜,达成如下协议:一、工程概况:1、工程地点:2、经甲乙双方协商,采取乙方包工、局部包料,甲方提供局部材料的承包方式;3、工程期限天开工日期年月日开工日期年月日4、合同价款:本合同工程造价为〔人民币〕金额大写:〔详见家庭居室装饰装修工程报价单〕二、甲方工作:1、开工前搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原那么;2、提供施工期间的水、电;3、负责协调施工队与邻里之间的关系;4、假如需要撤除原建筑的非重构造或设备管线,负责到有关部门办理相关的审批手续。
三、乙方工作:1、施工中严格执行平安施工操作标准、防为规定、施工标准及质量标准,按期保质完成工作:2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;四、工程变更:工程工程或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
五、工程款支付方式:双方约定按以下方式支付工程款:合同签订后,甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的65%〕;工期过半后,甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的30%〕工程完毕、双方验收合格后,甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的5%〕;六、其他:1、因工程施工产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到物业公司指定的地点,不负责外运。
如需外运,费用单计。
2、施工期间,甲方将屋门钥匙把,交给乙方施工队负责人负责保管,工程开工验收后,归还甲方。
3、施工期间,乙方严格按照物业公司规定的工作时间施工;七、保修期:1、本工程保修期一年,自开工验收之日起计算;2、保修期内由于乙方施工不当造成质量的问题,乙方无条件地进展维修;3、保修期内如属甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,乙方可酌情收费进展修理;八、附那么:1、本合同经甲、乙双方签字后生效;2、本合同签订后工程不得转包;3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;4、本合同履行完后自动终止;甲方〔签字〕:年月日乙方〔签字〕年月日工程居间合同最新范本〔5篇〕【篇二】甲方(委托人):合同编号:乙方(施工方):签订日期:一、装饰施工地点:二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,特签定以下协议,以便共同遵守。
工程居间合同
甲方(委托人):身份证号码
乙方(居间人):身份证号码
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(新疆库尔勒市土石方挖运填平整)工程项目,引荐甲方和该项目的建设单位或(总/分包单位)直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、建设单位供应材料品种及单价。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方向甲方提供的单价、条件,总/分包提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付,则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为为工程施工合同金额的%。
小写:元,大写:元(人民币)。
2、居间成功后,在甲方和建设单位签订合同的当日按比例,应向乙方支付元整(大写;在甲方正式机械进场施工当日,应向乙方支付元整(大写;剩余施工合同金额从正常施工后的建设单位支付第一笔工程款后支付元整(大写;最后一笔居间合同款在建设单位支付第二笔后全部支付完成计元整(大写;
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方
不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
七、合同终止; 1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字后生效。
合同签订地:
甲方签字:乙方签字:
合同签订日:合同签订日:
2016年月日2016年月日青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才。