下载文档原格式
配电箱采购合同范本（精选十篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同范本（精选十篇）配电箱采购合同范本篇1需方：供方：签订日期：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
配电箱配电柜采购合同模板甲方（采购方）：乙方（供应方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方配电箱配电柜产品事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条产品名称、规格、数量和质量1.1 产品名称：配电箱配电柜1.2 产品规格：详见附件《产品规格书》1.3 产品数量：详见附件《产品数量清单》1.4 产品质量：乙方应保证其所提供的产品符合国家及行业相关标准，产品质量应符合附件《产品规格书》中所述的技术要求和性能指标。
第二条合同价格2.1 产品总价：人民币【】元（大写：【】元整），具体金额详见附件《产品数量清单》。
2.2 合同价款包括产品包装、技术资料、运输费、安装费、调试费及保险费等。
第三条交货期限3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点【】日前将产品运输至甲方指定地点。
第四条交货地点和方式4.1 交货地点：甲方指定地点。
4.2 交货方式：乙方负责将产品运输至甲方指定地点。
第五条质量保证5.1 乙方应对所供产品承担质量保证责任，自产品交付甲方之日起【】年内，如产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5.2 质保期内，乙方应在接到甲方维修或更换通知后的【】小时内给予答复，并在【】日内完成维修或更换。
第六条付款方式6.1 双方同意采用以下付款方式：（1）预付款：合同签订后【】日内，甲方支付合同总价款的【】%。
（2）进度款：产品交付后【】日内，甲方支付合同总价款的【】%。
（3）质保金：合同总价款的【】%，自产品交付之日起【】年内无质量问题，甲方支付给乙方。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定的时间、数量、质量交付产品的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。
7.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
第八条争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
配电箱合同书(3份范本)配电箱合同书（3份范本）合同编号：___________甲方（采购方）：___________乙方（供应方）：___________签订日期：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：第一条：产品名称、数量、价格及交货期1.1 产品名称：配电箱1.2 产品数量：______台1.3 产品单价：人民币______元/台（大写：_____________________）1.4 产品总价：人民币______元（大写：_____________________）1.5 交货期：本合同签订后______天内乙方将货物送至甲方指定地点。
第二条：质量标准2.1 乙方保证所提供的配电箱符合国家及行业相关标准，满足甲方使用要求。
2.2 乙方提供的配电箱应具有完整的合格证明、使用说明书、保修卡等文件。
2.3 乙方应对所提供的配电箱质量负责，自货物验收合格之日起，提供______年的免费保修服务。
第三条：包装及运输3.1 乙方应采用符合国家及行业标准的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.2 乙方负责将货物送至甲方指定地点，并承担运输过程中的一切风险及费用。
第四条：验收及付款4.1 甲方应在货物送达指定地点后______天内进行验收。
验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的______%。
4.2 余款人民币______元（大写：_____________________）作为质量保证金，在保修期满且无质量问题后支付。
第五条：违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付合同总价______%的违约金。
5.2 乙方未按照约定时间交货，每逾期一天，应向甲方支付合同总价______%的违约金。
第六条：争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电箱采购合同协议书范本详细合同编号：__________配电箱采购合同协议书范本详细合同双方：地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方需要购买配电箱，乙方愿意提供配电箱，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条产品名称、规格、数量和质量1.1 产品名称：配电箱1.2 产品规格：详见附件一《配电箱规格书》1.3 产品数量：详见附件二《配电箱数量清单》1.4 产品质量：乙方应保证所提供的配电箱符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，并保证配电箱在正常使用条件下的安全、可靠和功能性。
第二条价格和支付方式2.1 产品价格：双方确认，配电箱的总采购价格为附件三《配电箱价格清单》中所列价格。
2.2 支付方式：甲方按照本合同约定的付款条款和付款方式向乙方支付配电箱采购价款。
第三条交货和验收3.1 交货地点：甲方指定的交货地点。
3.2 交货时间：乙方应按照附件四《交货时间表》约定的时间向甲方交付配电箱。
3.3 验收：甲方应在收到配电箱后七个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。
如甲方对配电箱有异议，应在验收期内提出，并书面说明具体异议。
第四条售后服务4.1 质保期：乙方提供的配电箱质保期为自验收合格之日起一年。
4.2 售后服务：乙方应提供配电箱的安装、调试、维修、技术支持等服务。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量和质量交付配电箱的，应向甲方支付迟延交货违约金，违约金计算方式为：迟延交货部分总价款的千分之五乘以迟延交货天数。
5.2 乙方提供的配电箱不符合约定质量标准的，甲方有权要求乙方免费维修、更换或退还货款。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
配电箱供货合同模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（需方）：XXXXXX乙方（供方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购配电箱事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方本次向乙方采购的配电箱型号、规格、数量及技术要求如下：（具体信息填写）2. 甲方应根据实际使用情况，提前向乙方提供具体的采购计划。
二、价格与支付方式1. 甲方本次向乙方采购的配电箱单价及总金额如下：（具体信息填写）2. 甲方应在合同签订后支付乙方部分货款，剩余货款在验收合格后支付。
具体支付方式和时间如下：（具体信息填写）三、交货与验收1. 乙方应根据甲方的需求，按照约定的时间、地点和方式，将配电箱送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到配电箱后，应及时进行验收。
如有任何质量问题或不符合项，应及时通知乙方，乙方应负责处理。
3. 甲方应在验收合格后，向乙方出具验收报告。
四、违约责任1. 甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
具体计算方式如下：（具体信息填写）2. 乙方如未按照约定时间交付配电箱，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金。
具体计算方式如下：（具体信息填写）五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
六、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的修改和补充，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
修改和补充的部分，为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3. 本合同在履行完毕后自动终止。
如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日篇2甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方购买乙方的配电箱，型号为_________，规格为_________，数量为_________台。
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)配电箱采购合同1XXX教育局：我校10KV配电箱2022年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。
配电箱采购合同协议书范本详细版一、合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、合同背景根据《合同法》和有关法律法规的规定，为明确甲乙双方在配电箱采购交易中的权利、义务和责任，双方经友好协商，达成本合同。
三、合同内容1.产品名称：配电箱2.规格型号：[规格型号]3.数量：[数量]4.交货期限：乙方在收到甲方付款后，30天内完成交货。
5.产品价格：[价格]，以人民币计算。
6.交货方式：乙方负责将产品运送至甲方指定的地点，运费由乙方承担。
7.产品质量：产品应符合国家相关标准和规定，乙方应提供相应的质量合格证明。
8.产品保修期：[保修期]9.其他约定：[其他约定]四、合同履行1.甲方应按照约定时间向乙方支付本合同款项，付款方式为[付款方式]。
2.乙方应按时交付符合质量要求的产品，并提供产品合格证明等相关文件。
3.甲方收到产品后，应立即检查产品数量和质量，并在[验收期限]内提出合理的质量异议。
4.产品在保修期内出现质量问题，甲方有权向乙方提出维修、更换或退货的要求。
五、违约责任1.若甲方违约未按时支付款项，应向乙方支付每天[逾期费用]的违约金。
2.若乙方违约未按时交付产品，应向甲方支付每天[逾期费用]的违约金。
3.若因甲乙双方原因导致合同无法履行，应依法承担相应的违约责任。
六、争议解决1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2.合同采用中文版本，如有其他语言版本存在歧义，以中文版本为准。
七、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至产品交付验收完毕之日终止。
3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商确定补充条款。
八、合同签署甲方签名：日期：乙方签名：日期：。
配电箱柜采购合同(3篇)配电箱柜选购合同篇一依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方协商全都，签订本合同，并共同遵守。
合同条款如下：一、标的、数量、价款及交货期掌握箱合同价电器元件价格明细表配电箱设计型号：4kw+3kw配电箱设计型号：4kw+3kw电器元件价格明细表配电箱设计型号：2kw电器元件价格明细表配电箱设计型号：11kw二、合同价款：本合同价格即合同总价为人民币壹万叁仟伍佰贰拾伍元肆角陆分(小写￥13525.46元)。
本合同价格包括合同设备包装、技术资料、技术效劳等费用，还包括合同设备的检验费、税费、装卸费、运输费(从制造厂至工程施工现场)、安装费、调试费及保险费等。
三、交货时间：合同签订生效之日起20天四、交货地点：海南博鳌国宾馆工地现场五、交货方式：卖方送货六、全部权的转移1、货物的全部权在货物到达买方工地且买方支付到货款后，由卖方转移至买方。
2、在货物全部权转移到买方之前，卖方需对货物的全部直接或间接损失负责，全部权转移给买方后由买方负责。
七、付款方式：1、货全部送到工地，安装完毕，且经相关部门验收合格，并按国家有关规定供应完整的竣工资料后买方一次性支付合同总价的95%。
2、余合同总价的5%，买方于一年质保期满后7个工作日内支付给卖方。
3、买方支付款项时，卖方应向买方出具相应金额的发票，否则买方有权拒绝付款。
八、交货文件：1、出货后，卖方须以电邮、传真或快递的形式向买方供应发货清单复印件一份。
2、装运货品时，卖方须将操作手册、图纸各一份一并装入箱内。
3、卖方在货物到货后需向买方供应到货清单、质量证明书等。
4、收货人：电话: 九、运输包装：1、卖方负责安排运输和支付运费，以确保按合同规定的交货期按时交货。
在运输过程中由于运输缘由造成的任何货物损失由卖方担当。
2、全部货物须一次直达装运。
假如由于卖方少发货或其他任何卖方失误造成实际发货次数多于合同规定的次数，由此造成的运输费用，均应由卖方负担。
配电箱采购合同范文范本一、合同双方二、合同背景三、合同内容1.产品描述–产品名称：配电箱–产品型号：______________–规格参数：______________–生产厂商：______________–数量：______________2.合同金额甲方同意以合同约定的价格购买乙方提供的配电箱设备。
合同金额为人民币_________元（￥_________）。
3.交货时间–乙方应在合同签订之日起______个工作日内完成配电箱的生产。
–乙方应在乙方工厂完成验收后，将货物送至甲方指定的交货地点。
4.交货方式和费用–乙方应负责安排货物运输，并承担相应的运输费用。
–货物交付方式：_______________________–货物交付地点：_______________________5.验收标准–甲方有权对乙方交付的配电箱进行验收。
验收标准为国家相关标准以及双方在合同中约定的技术要求。
–如果验收结果不符合合同约定的质量要求和技术要求，甲方有权拒绝接收货物，并要求乙方进行重新交付或退款。
6.支付方式•首次支付：合同金额的____%（￥_________）作为预付款，在合同签订之日起五个工作日内支付。
•最后支付：合同金额的____%（￥_________）作为尾款，在乙方交货后的五个工作日内支付。
7.违约责任–如果一方违反了合同中的任何条款，应负责向对方承担相应的违约责任。
–如甲方未按时支付合同款项，乙方有权暂停交付货物，并可要求甲方支付每日拖欠金额的________%作为违约金。
8.合同终止–合同双方一致同意终止合同的，应书面通知对方，并协商解决相关事宜。
–如果合同终止是由一方的违约行为导致的，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。
9.争议解决双方因本合同的履行发生争议，应协商解决。
若协商不成，双方同意将争议提交至________________仲裁委员会进行仲裁。
四、合同生效与变更1.合同生效本合同经双方授权代表签字盖章后生效，置双方合同的权益。
新版配电箱采购合同模板甲方（采购方）：________________乙方（供应方）：________________鉴于甲方需购买配电箱，乙方愿意根据甲方需求提供相应产品，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、产品名称及规格1.1 产品名称：配电箱1.2 规格型号：_____________1.3 数量：______ 台1.4 技术参数：_____________二、产品质量要求2.1 乙方所供配电箱应符合国家相关标准，并满足甲方提供的技术参数要求。
2.2 乙方应保证所供产品为全新、未使用过的，并在出厂前经过严格的质量检验。
三、交货时间及地点3.1 交货时间：自本合同签订之日起计算，乙方应于____年__月__日前完成交货。
3.2 交货地点：________________四、产品验收4.1 甲方在收到产品后______日内完成验收，如有质量问题应及时通知乙方。
4.2 乙方应在接到通知后______日内提供解决方案或更换产品。
五、价格及支付方式5.1 总价：人民币（大写）____________元整（￥_________元）。
5.2 付款方式：甲方应在合同签订后______日内支付______%的预付款，余款在产品验收合格后支付。
六、违约责任6.1 如乙方未能按期交货或产品存在质量问题，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未能按约定支付货款，应支付逾期利息，并承担违约责任。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款8.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________授权代表签字：________________授权代表签字：________________签订日期：____年__月__日附件：配电箱技术参数表、验收标准等相关文件。
XXX集团配电箱战略采购框架协议2018年11月XXX集团配电箱战略采购框架协议甲方：XXX集团股份有限公司地址：XXX电话：020-********传真：020-********乙方：XXX电器股份有限公司地址：XXX电话：020-********传真：020-********甲方确定乙方为配电箱战略合作伙伴之一。
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电箱战略采购事项协商一致，订立本协议。
一、定义1、需方：是甲方或其全资/控股子公司开发项目的实际需求方，包括甲方或其全资/控股子公司，详见附件3。
2、供方：是本协议下的实际供货方，即经过乙方授权指定的供应商，以不高于本协议和采购合同规定的价格与条款供货。
乙方与乙方指定的供应商均为独立缔约人，双方之间不存在任何代理、合伙或其他关联关系。
乙方指定的供应商将独立承担与需方所签订的采购合同下之义务。
乙方仅为产品品牌商，并不直接向甲方/需方销售产品。
甲方与乙方并不因签署本协议而产生任何买卖关系及其相关权利义务。
乙方须根据产品质量法承担与元器件产品质量相关的责任，同时乙方须全面协调和约束其供应商在本协议框架下的行为，如乙方指定的供应商不能履行本协议及采购合同规定的义务，乙方有义务为甲方推荐其他供应商，供甲方选择。
二、合作模式、合作范围与合作期限1、合作模式：甲乙双方签订本合作框架协议，确定战略合作关系；供方与需方根据项目实际情况签订具体的采购合同，供方根据合同要求向需方供货，由需方向供方支付货款和结算。
2、合作范围：协议期内需方在建工程中配电箱（包括户内标准箱、非标配电箱等）的供货、指导安装及通过验收；但在签订本框架协议之前，需方已经发出中标通知书的采购项目及已经以其它方式确定供应商的项目除外，本协议书另有规定的亦除外。
本附件1中未包含的乙方产品，或乙方产品不能满足需方所开发项目的需求，或者需方认为必要时，需方有权选择与其项目定位相适应的其他品牌的产品，乙方不得提出异议。
3、合作期限：2018年11月1日——2016年6月30日。
三、产品价格1、本协议约定的产品价格为产品运至需方各项目工地指定地点的落地价，包括但不限于生产、检测试验、样板、关税、商检、备品备件、专用工具、包装、运输、存储、卸货、送检、验货、指导安装、保险、税金、管理费、利润、技术指导、培训、产品准入、保修及各种风险等费用。
此价格为供需双方签订采购合同的定价依据，供需双方需确保以不高于此价格签订具体的采购合同。
如甲方所选产品为锁定系列但未含在本协议附件1的清单中，也将按照同系列相同折扣率价格计价。
2、在合作期限内，本附件1中所列产品综合单价固定不变。
3、如果附件1中产品在协议期内停产，需提前3个月通知甲方，并推荐相似定位产品作为替代，价格由甲乙双方共同协商确定。
4、如乙方有新型号产品上市，而甲方决定纳入本协议合作范围的，价格由甲乙双方共同协商确定。
四、供货地点甲方房地产开发项目所在城市（包括但不限于）需方指定地点，具体供货地点见《集团配电箱采购标准合同》（见附件5）的约定。
五、采购合同签订与管理1、根据本协议第二条规定供需双方订立具体项目采购合同。
2、具体项目采购合同条款由签约双方按照《集团配电箱采购标准合同》（见附件5）协商确定，但不能违背本协议的相关条款约定。
六、采购合同价款的支付1、预付款：无预付款。
2、到货验收款：每批产品交货验收后，供方须提供齐全的付款资料（付款资料包括：供方的付款申请、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料），需方在产品交货验收并收到齐全的付款资料之后45个日历天内支付供方到货总价90%的到货款；3、工程验收款：产品通过工程竣工验收并办理完结算手续后，供方须提供付款资料（付款资料包括：供方的付款报告、相应金额的发票、竣工结算造价确认书），需方于收到齐全的付款资料之后45个日历天内支付至到货材料总价95％的到货款给供方，如到货验收后3个月，非供方原因导致无法验收，双方办理完结算手续后，需方须支付该笔货款，但供方仍应履行验收责任；4、剩余结算总价的5%将作为工程质量保修金，保修金在本工程项目集中入伙后两年无息支付，申请保修金支付时供方须提供需方委托的物业公司的认可文件。
5、因供方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，需方不承担违约责任。
七、供货期供货期从需方发出订单之日开始计算，供货期为30天。
八、质保期1、每一项采购合同的质量保证期自该项目集中交付之日起计算，如分批交付，则分批计算。
供方配电箱的质量保证期为 2年。
2、如供方所承诺的质量保证期低于本合同签订时国家强制性法律法规或相关行业中所定的最低质量保证期限，则供方的保证责任按照国家强制性法律法规或相关行业中所规定的最低质量保证期限执行。
3、在质量保证期内，凡属乙方提供的配电箱元器件质量缺陷的，乙方必须进行更换且承担一切费用（包括配电箱元器件已使用在工程上所需的更换人工及材料等费用）；如属使用不当造成的问题，供方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。
4、质量保证期内，供方接到甲方书面通知后，须在7天内提供更换配电箱，逾期未更换或已更换仍存在质量问题等的，需方有权扣除质量保修金。
5、供方应按照《战略合作售后服务》（见附件4）要求内容承担对产品的保修责任。
九、甲方权利与义务1、在法律和政策及政府有关部门、行业许可范围内，双方约定的甲方开发的项目中就本协议书规定的产品指定乙方为合作伙伴，但在本协议生效日期前甲方已定标的工程除外，本协议书另有规定的亦除外。
2、甲方有权随时对乙方提供的材料进行抽检。
3、甲方有权经乙方同意后在对外宣传资料或宣传说辞中免费使用该产品的品牌商标（LOGO）以及该品牌已公开的相关信息，甲方不会因此遭受第三方的侵权指控，否则一切责任均由乙方及供方共同承担，与甲方无涉。
4、甲方有权随时对乙方或供方进行考察，有权要求乙方更换不能满足本协议要求的供方。
5、甲方有义务监督需方合同的执行情况。
6、甲方有义务督促需方按时付款并及时通知乙方需方联系方式的变动。
十、乙方权利与义务1、乙方保证向供方提供的元器件产品为乙方产品且满足本协议的规定。
2、乙方保证督促供方以不高于本协议之价格和规定向甲方所有开发项目（包括随时可能增加的新开发项目及其所在城市）供货与提供服务。
3、乙方保证督促供方充分满足甲方开发项目的材料供应需要，对甲方所有开发项目（包括随时可能增加的新开发项目）都有按照本协议规定的及时和充分的供货能力。
4、乙方有义务要求供方对所提供的产品质量检测报告、各项技术参数的可靠性、真实性完全负责，完全服从并配合需方随时进行的产品质量技术性能抽检。
5、乙方有义务督促供方在签订采购合同前向需方提供供方产品的详细资料，包括但不限于产品性能介绍、技术参数、检验报告、图片资料等。
6、乙方有义务监督施工方的使用情况，如遇到施工方使用甲方指定品牌以外的产品或不达到本协议技术标准规定的产品，需督促供方及时通知需方及甲方。
7、乙方供货期承诺：应严格执行本协议中关于供货期的规定。
8、乙方有义务督促供方确保为甲方所有项目使用的产品提供充足的备件，以满足长期售后服务的需要。
9、对于在乙方经营范围内而本协议中没有约定或未确定价格的材料，乙方有义务向甲方提供和战略采购价格水平相当的价格优惠。
10、乙方有义务接受需方考察，并为考察工作提供便利和配合。
11、乙方有义务及时向甲方推荐新产品、新技术，以方便甲方对产品的选用，并有义务对已更新改进或准备更新改进的产品、技术及时告知甲方。
12、乙方有义务及时通知甲方供方联系方式的变动。
13、乙方需要变更供方，应提前取得甲方的书面同意。
14、乙方有义务对甲方采购的产品建立档案。
15、乙方有义务督促供方供应到甲方开发项目上的所有产品符合国家标准和行业标准。
16、乙方须保证甲方在中国使用乙方提供的元器件产品、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、商业秘密或其他知识产权或关于不正当竞争、反垄断法的等的指控。
任何第三方如果提出侵权等指控，乙方须与第三方交涉、抗辩、应诉并承担由此而引起的一切法律责任、损失和费用。
同时，甲方有权经乙方同意后在对外宣传资料或宣传说辞中免费使用该产品的品牌商标（LOGO）以及该品牌已公开的相关信息，并保证甲方不会因此遭受第三方的侵权指控，否则一切责任均由乙方承担。
17、乙方应督促供方向甲方提供与合同材料相符的技术资料，包括但不限于产品质量合格证书、产品CCC检验报告（如有）、报关证明、出口国工商联合会出具的原产地证明（进口产品必须）等足以保证本合同项下该产品品质及使用、维护的书面资料。
如本条所述资料提供不完整或丢失，乙方应督促供方在收到甲方通知后立即免费提供。
十一、违约责任1、有下列任何情形之一的，甲方有权利单方解除本协议：a)供方拒绝按照本协议的规定与需方签订采购合同；b)供方不具有按本协议和采购合同规定对需方开发项目供货的能力和资质；c)供方所提供的产品无法通过项目所在地相关部门的验收，导致需方项目延误的；d)供方拒绝按照本协议价格向甲方在国内新增加的开发项目所在地供货和签订项目采购合同。
2、除非乙方有重大过失或故意行为，在其它任何情况下，乙方与本协议相关的全部各类责任不应超出争议项目采购合同的总价。
非因乙方原因导致甲方及需方权益受损的，乙方对使用、生产、利润、利息以及收入损失、信息或数据的丢失、基于需方与第三方的合同的损害赔偿或补偿或任何间接的或后果性的损坏或损失都不承担责任，无论该等损失是否可以预见。
十二、评估制度为了确保战略采购工作的顺利实施，甲乙双方约定建立以下评估制度：1、本协议有效期满前一个月，甲乙双方互相交换协议期间的战略合作互评报告；2、战略合作互评报告将作为双方是否续约的重要依据。
十三、协议期满与协议终止1、协议期满，由双方进行价格及其它方面的调研，如需调整，由双方协商确定。
协议期满前1个月双方可协商修订本协议（包括附件），但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务；在协议期满后，供需方之间已生效但未履行完毕的具体采购合同继续有效，直至该具体采购合同履行完毕。
2、协议一方若在符合法律和本协议约定的条件下提出终止协议的要求，必须提前一个月书面通知对方，在协议终止前双方仍应履行本协议规定的各项义务，否则视为违约，须承担相应的违约责任。
十四、纠纷争议处理方式凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当友好协商解决，协商不成可起诉时甲方主要机构办事所在地人民法院诉讼解决。
十五、协议份数本协议用中文书写，一式7份，甲方5份，乙方2份，具备同等法律效力，未尽事宜，协商解决。
十六、协议生效本协议自双方盖章之日起生效，签订地点为甲方住所地。
